2024版建设工程施工合同合同范本

编号：__________2024版建设工程施工合同合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同合同范本合同目录第一章：合同总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同效力第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三章：合同双方的责任和义务3.1承包人的责任和义务3.2发包人的责任和义务第四章：合同价格4.1合同价格构成4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算第五章：工期和进度5.1开工日期5.2竣工日期5.3进度计划5.4工期延误第六章：质量与检验6.1工程质量标准6.2检验程序6.3质量问题处理第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八章：变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除第九章：违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约责任免除第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二章：合同的履行和监督12.1合同履行12.2合同监督第十三章：其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力13.4法律适用和争议解决第十四章：附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术规范14.4附件四：合同价款明细表14.5附件五：履约担保14.6附件六：其他相关文件合同编号：2024版建设工程施工合同合同范本第一章：合同总则1.1合同当事人（1.1.1）发包人：__________（1.1.2）承包人：__________1.2合同签订依据（1.2.1）国家相关法律法规（1.2.2）工程招标文件及投标文件（1.2.3）工程图纸、工程量清单及相关技术文件1.3合同宗旨（1.3.1）确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现（1.3.2）明确双方的权利和义务，确保合同的履行1.4合同效力（1.4.1）合同自双方签字盖章之日起生效（1.4.2）合同有效期至工程竣工验收合格之日止第二章：工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程投资：__________第三章：合同双方的责任和义务3.1承包人的责任和义务（3.1.1）按照合同约定完成工程设计、施工、设备供应等工作（3.1.2）负责工程质量、安全、进度和投资控制（3.1.3）接受发包人的监督和检查（3.1.4）履行合同约定的其他义务3.2发包人的责任和义务（3.2.1）按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等（3.2.2）负责工程款的支付和结算（3.2.3）提供必要的协调和配合（3.2.4）履行合同约定的其他义务第四章：合同价格4.1合同价格构成（4.1.1）工程造价：__________（4.1.2）材料设备价格：__________（4.1.3）施工费用：__________（4.1.4）其他费用：__________4.2价格调整（4.2.1）价格调整的条件和程序（4.2.2）价格调整的方法和幅度4.3预付款（4.3.1）预付款的数额和支付时间（4.3.2）预付款的扣回方式4.4进度付款（4.4.1）进度付款的数额和支付时间（4.4.2）进度付款的审核和支付程序4.5竣工结算（4.5.1）竣工结算的程序和时间（4.5.2）竣工结算的支付方式第五章：工期和进度5.1开工日期：__________5.2竣工日期：__________5.3进度计划：__________5.4工期延误（5.4.1）工期延误的原因和责任（5.4.2）工期延误的计算和赔偿第六章：质量与检验6.1工程质量标准：__________6.2检验程序（6.2.1）施工过程中的质量检验（6.2.2）工程竣工的质量验收6.3质量问题处理（6.3.1）质量问题的报告和处理程序（6.3.2）质量问题的责任和赔偿第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求：__________7.2环保要求：__________7.3安全事故处理（7.3.1）安全事故的报告和处理程序（7.3.2）安全事故的责任和赔偿第八章：变更与解除合同8.1合同变更（8.1.1）合同变更的条件和程序（8.1.2）合同变更的内容和范围（8.1.3）合同变更的价款和工期调整8.2合同解除（8.2.1）合同解除的条件和程序（8.2.2）合同解除的责任和赔偿第九章：违约责任9.1承包人违约（9.1.1）承包人违约的情形和责任（9.1.2）承包人违约的赔偿方式9.2发包人违约（9.2.1）发包人违约的情形和责任（9.2.2）发包人违约的赔偿方式9.3违约责任免除（9.3.1）不可抗力导致违约的免责（9.3.2）其他法定的违约责任免除情形第十章：争议解决10.1争议解决方式（10.1.1）友好协商解决（10.1.2）调解解决（10.1.3）仲裁解决10.2仲裁（10.2.1）仲裁机构的选择（10.2.2）仲裁程序和裁决的执行10.3诉讼（10.3.1）诉讼管辖法院的选择（10.3.2）诉讼程序和判决的执行第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件（11.1.1）合同签字盖章（11.1.2）合同批准和备案11.2合同变更程序（11.2.1）变更协议的签订（11.2.2）变更协议的批准和备案11.3合同终止条件（11.3.1）工程竣工验收合格（11.3.2）合同解除或到期终止第十二章：合同的履行和监督12.1合同履行（12.1.1）承包人的施工义务（12.1.2）发包人的配合义务12.2合同监督（12.2.1）双方代表的监督权责（12.2.2）第三方监督机构的选择和监督程序第十三章：其他约定13.1知识产权保护（13.1.1）工程设计文件的知识产权保护（13.1.2）施工过程中发包人提供的技术资料的保护13.2保密条款（13.2.1）保密信息的范围和期限（13.2.2）保密信息泄露的责任和赔偿13.3不可抗力（13.3.1）不可抗力的定义和认定（13.3.2）不可抗力事件的应对和责任分配13.4法律适用和争议解决（13.4.1）合同适用的法律（13.4.2）争议解决方式的选择和适用法律第十四章：附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术规范14.4附件四：合同价款明细表14.5附件五：履约担保14.6附件六：其他相关文件甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商（1.1.1）甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的指定进行采购。（1.1.2）乙方应确保材料供应商的产品质量符合合同约定的质量标准。1.2甲方监督工程进度（1.2.1）甲方有权对工程进度进行监督和检查，以确保工程按计划进行。（1.2.2）乙方应向甲方提供工程进度的定期报告，并按照甲方的要求进行调整。1.3甲方变更工程内容（1.3.1）甲方有权根据工程实际情况变更工程内容和规模。（1.3.2）乙方应按照甲方的变更要求进行相应的调整，并承担因变更引起的额外费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方自主选择材料供应商（2.1.1）乙方有权自主选择工程所需材料供应商，但需保证材料质量符合合同约定的质量标准。（2.1.2）乙方应向甲方提供材料供应商的相关信息，并接受甲方的监督。2.2乙方负责工程质量控制（2.2.1）乙方应负责工程质量的控制和检验，确保工程质量符合合同约定的标准。（2.2.2）乙方应向甲方提供工程质量的定期报告，并接受甲方的检查。2.3乙方提前完成工程（2.3.1）乙方承诺按照合同约定的工期提前完成工程。（2.3.2）若乙方提前完成工程，甲方应按照合同约定的价格支付进度付款。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介的职责（3.1.1）第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。（3.1.2）第三方中介应公正、中立地处理合同争议，并给出合理的建议。3.2第三方中介的费用（3.2.1）第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。（3.2.2）第三方中介的费用应在合同中明确，并在支付方式中约定。3.3第三方中介的解除（3.3.1）甲乙双方均有权提出解除第三方中介的委托，但需提前通知对方。（3.3.2）解除第三方中介的委托后，甲乙双方应自行解决合同履行过程中的问题。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：合同价款明细表5.附件五：履约担保6.附件六：其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包人违约未按合同约定完成工程工程质量不符合约定标准工程进度严重延误未履行合同约定的其他义务2.发包人违约未按合同约定支付工程款提供的不合格材料或设备导致工程质量问题变更工程内容导致工程延误或增加费用未履行合同约定的其他义务3.违约行为的认定违约行为的认定应依据合同条款和法律法规违约责任的承担应符合合同约定和法律法规的规定三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按合同约定履行各自的权利和义务2.违约责任：未履行或未正确履行合同义务所应承担的责任3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况4.仲裁：通过仲裁机构对合同争议进行裁决5.诉讼：通过法院对合同争议进行司法解决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误及时沟通，调整施工计划增加人力资源或加班加点2.工程质量问题