版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑安装工程施工合同价格管理细则本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2招标单位基本信息2.合同项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4工程类别3.合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量验收程序4.3质量责任5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单审核6.工程结算6.1结算依据6.2结算方式6.3结算时间6.4结算争议处理7.合同价款7.1工程合同价款7.2付款方式7.3付款时间7.4付款争议处理8.保证金8.1保证金金额8.2保证金支付时间8.3保证金退还条件9.施工图纸及变更9.1施工图纸提供时间9.2施工图纸变更程序9.3施工图纸变更费用10.材料设备10.1材料设备采购10.2材料设备质量要求10.3材料设备验收程序11.安全生产11.1安全生产责任11.2安全生产措施11.3安全生产事故处理12.环境保护12.1环境保护责任12.2环境保护措施12.3环境保护事故处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决期限14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称:建筑安装工程有限公司1.1.2施工单位地址:省市区路号1.1.3施工单位法定代表人:1.1.4施工单位联系电话:01.2招标单位基本信息1.2.1招标单位名称:房地产开发有限公司1.2.2招标单位地址:省市区路号1.2.3招标单位法定代表人:1.2.4招标单位联系电话:09876543212.合同项目概况2.1项目名称:住宅小区一期工程2.2项目地点:省市区路2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积80000平方米2.4工程类别:住宅建筑安装工程3.合同工期3.1工期开始时间:2024年1月1日3.2工期结束时间:2025年12月31日3.3工期延误责任:因施工单位原因导致工期延误,每延误一日,应支付工程总价的千分之一作为违约金4.施工质量要求4.1质量标准:按照国家相关建筑工程质量标准执行,达到合格标准4.2质量验收程序:施工单位自检、监理单位抽检、建设单位验收4.3质量责任:施工单位对施工质量负责,如因施工质量问题导致工程损坏,由施工单位承担修复责任5.工程量清单5.1工程量清单编制依据:《建筑工程施工图预算编制办法》5.2工程量清单内容:包括土建、安装、装饰装修等分部分项工程量清单5.3工程量清单审核:招标单位、施工单位、监理单位共同审核,如有异议,由三方协商解决6.工程结算6.1结算依据:按照《建筑工程施工合同》及工程量清单执行6.2结算方式:分阶段结算,每完成一个分部分项工程,进行一次结算6.3结算时间:每个分部分项工程完成后10个工作日内完成结算6.4结算争议处理:如出现结算争议,由三方协商解决,协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼7.合同价款7.1工程合同价款:根据招标文件确定的工程合同价款为人民币壹仟万元整7.2付款方式:分阶段支付,工程进度达到合同约定节点后,支付该节点工程价款的80%,尾款在工程竣工验收合格后支付7.3付款时间:每个付款节点完成后5个工作日内支付7.4付款争议处理:如出现付款争议,由三方协商解决,协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼8.保证金8.1保证金金额:合同价款的5%,即人民币伍拾万元整8.2保证金支付时间:合同签订后5个工作日内,由施工单位支付至招标单位指定账户8.3保证金退还条件:工程竣工验收合格,且施工单位无违约行为,招标单位在工程验收合格后10个工作日内退还保证金9.施工图纸及变更9.1施工图纸提供时间:合同签订后10个工作日内,招标单位应向施工单位提供完整的施工图纸9.2施工图纸变更程序:任何一方提出变更,需书面通知对方,经双方协商一致后,由招标单位出具变更通知单9.3施工图纸变更费用:因施工图纸变更导致的工程量增加或减少,按实际发生的工程量及合同约定价格调整合同价款10.材料设备10.1材料设备采购:施工单位负责材料设备的采购,招标单位有权对材料设备的质量、规格、品牌等进行监督10.2材料设备质量要求:所有材料设备必须符合国家相关质量标准,并具有合格证明10.3材料设备验收程序:施工单位在材料设备进场后进行验收,监理单位进行抽检,验收合格后方可使用11.安全生产11.1安全生产责任:施工单位对施工现场的安全生产负全面责任,招标单位提供必要的安全防护设施11.2安全生产措施:施工单位应制定安全生产管理制度,定期进行安全教育培训,确保施工安全11.3安全生产事故处理:发生安全生产事故,施工单位应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告招标单位12.环境保护12.1环境保护责任:施工单位应遵守国家环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响12.2环境保护措施:施工现场应设置环境保护设施,如噪音控制、粉尘治理等12.3环境保护事故处理:发生环境保护事故,施工单位应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告相关部门13.争议解决13.1争议解决方式:合同双方发生争议,应通过友好协商解决13.2争议解决程序:协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁,或向有管辖权的人民法院提起诉讼13.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内提交仲裁或诉讼14.合同解除及终止14.1合同解除条件:发生不可抗力、一方违约、合同约定的其他解除条件等情况14.2合同终止条件:工程竣工验收合格,且合同约定的其他终止条件14.3合同解除及终止程序:任何一方提出解除或终止合同,需书面通知对方,并说明理由,合同解除或终止后,双方应按约定进行清算第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,因合同执行需要而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、造价咨询机构、检测机构、设计单位、审计机构等。15.2第三方介入目的:第三方的介入旨在提高合同执行的透明度、公正性和效率,确保工程质量、进度和费用的合理控制。16.第三方介入条件16.1甲方或乙方在认为必要时,可邀请第三方介入。16.2第三方介入需满足相关法律法规的要求,并具备相应的资质和能力。17.第三方责任限额17.1第三方在执行职责时,其责任限额由合同双方协商确定,并在合同中明确。17.2第三方的责任限额应包括但不限于:因其提供的服务导致的工程延误、质量缺陷、费用超支等。18.第三方介入流程18.1甲方或乙方提出第三方介入申请,并说明介入理由。18.2双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括介入时间、费用、工作范围等。18.3甲方或乙方与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务。19.第三方权利和义务19.1第三方有权根据合同约定,独立开展工作,提出建议和意见。19.2第三方有义务遵守国家法律法规,尊重合同双方的合法权益,公正、客观地执行职责。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系:第三方接受甲方的委托,为甲方提供服务,甲方对第三方的工作成果负责。20.2第三方与乙方的关系:第三方对乙方的工作进行监督和指导,乙方对第三方提出的要求和意见有配合义务。20.3第三方与监理单位的关系:如第三方为监理单位,其工作应与监理单位的工作相协调,避免重复劳动。21.第三方介入的额外条款及说明21.1第三方介入费用:第三方介入产生的费用由甲方或乙方承担,具体费用在服务协议中明确。21.2第三方介入期限:第三方介入期限应根据工作需要确定,并在服务协议中约定。21.3第三方介入的保密义务:第三方在介入过程中,应遵守保密协议,对涉及商业秘密的信息保密。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中,如发生争议,应通过友好协商解决。22.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁,或向有管辖权的人民法院提起诉讼。23.第三方介入的终止23.1第三方介入终止条件:合同履行完毕、合同解除或终止、或其他法定情形。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方的身份证明文件要求:提供双方的营业执照、法人代表身份证明、资质证书等有效文件。说明:用于证明合同双方的合法性和资质。2.工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明:作为工程结算的依据。3.施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸和技术规范文件。说明:作为施工和验收的依据。4.工程进度计划要求:详细列出工程各阶段的开始和结束时间。说明:用于监控工程进度。5.质量检验报告要求:提供工程各阶段的检验报告,包括材料、构件、安装等。说明:作为工程质量验收的依据。6.付款凭证要求:提供工程款项的支付凭证。说明:用于证明付款的真实性和合法性。7.争议解决协议要求:双方协商达成的争议解决协议。说明:用于解决合同履行过程中可能出现的争议。8.第三方介入协议要求:与第三方签订的服务协议。说明:明确第三方介入的职责和权利。9.保险单要求:提供工程相关的保险单,如工程保险、意外伤害保险等。说明:保障合同双方在工程过程中的权益。10.环境保护措施及验收报告要求:提供环境保护措施和验收报告。说明:确保工程符合环保要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定时间完成工程。责任认定标准:每延误一日,施工单位应支付工程总价的千分之一作为违约金。示例:若合同工期为一年,施工单位延误10天,则应支付工程总价的10,000元作为违约金。2.违约行为:施工单位施工质量不符合合同约定。责任认定标准:施工单位需对不合格工程进行修复,修复费用由施工单位承担。示例:若工程部分墙体出现裂缝,施工单位需负责修复,修复费用由施工单位承担。3.违约行为:招标单位未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:每逾期一日,招标单位应支付工程总价的千分之一作为违约金。示例:若合同约定每月支付工程款,招标单位逾期支付10天,则应支付工程总价的10,000元作为违约金。4.违约行为:第三方介入过程中,第三方未履行合同约定的职责。责任认定标准:第三方需承担相应的违约责任,具体责任由合同双方协商确定。示例:若第三方未按时提交检验报告,则需承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度建筑安装工程施工合同价格管理细则1合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景鉴于甲方拟进行建筑安装工程施工,为明确双方的权利义务,保障工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经甲乙双方友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑安装工程施工过程中的价格管理细则,确保工程质量和进度,实现双方利益最大化。三、定义与解释3.1专业术语(1)建筑安装工程:指新建、改建、扩建的建筑物及其附属设施安装工程,包括土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程等。(2)工程量清单:指甲方提供的工程量清单,包括工程量、工程量计算规则、工程量计算依据等。(3)工程变更:指在施工过程中,因设计变更、现场条件变化等原因,导致原工程量清单发生变化的情形。3.2关键词解释(1)合同价格:指甲乙双方在合同中约定的建筑安装工程施工价格。(2)合同工期:指甲乙双方在合同中约定的建筑安装工程施工期限。(3)工程款支付:指甲乙双方在合同中约定的工程款支付方式及时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成建筑安装工程施工。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成建筑安装工程施工。(2)乙方应按照甲方要求提供施工图纸、技术资料等。(3)乙方应按照合同约定进行工程变更,并及时通知甲方。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点建筑安装工程施工地点:____________________5.3合同履行方式(1)乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工。(2)乙方应按照合同约定的施工工艺、技术标准进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字(或盖章)后生效。6.2终止条件(1)合同期满,工程验收合格,甲方支付工程款后,本合同终止。(2)因不可抗力等原因导致合同无法履行,经双方协商一致,可以终止本合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。(2)协商一致后,双方应签署合同终止协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应立即停止施工,并清理施工现场。(2)甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。七、费用与支付7.1费用构成(1)直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工临时设施费等。(2)间接费用:包括管理费、利润、规费、税金等。(3)其他费用:根据工程实际情况,经双方协商一致,可增加的其他费用。7.2支付方式土建工程:施工进度达到总工程量的30%时,支付该部分工程款;电气工程:施工进度达到总工程量的40%时,支付该部分工程款;给排水工程、暖通工程、消防工程等其他工程:施工进度达到总工程量的50%时,支付该部分工程款。(2)工程竣工验收合格后,乙方提交结算申请,甲方应在15个工作日内支付结算款。7.3支付时间(1)工程进度款支付:按照上述比例,在每月的一个工作日支付。(2)结算款支付:在工程竣工验收合格后,15个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应按照国家有关税收政策规定,扣除应缴纳的税费。(2)乙方应提供合法、有效的发票和收据,作为甲方支付工程款的依据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付工程款金额的1%每日计算。(2)甲方违反合同约定导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金按每日每万元工程款0.5%计算。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日每万元工程款0.5%计算。(2)乙方违反合同约定,导致工程质量不合格,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定和实际损失,向守约方支付赔偿金。赔偿金支付方式为一次性支付或分期支付,具体由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容(1)工程图纸、技术资料、施工方案等。(2)工程进度、质量、安全等方面的信息。(3)双方在履行合同过程中产生的商业秘密。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同生效之日起至工程竣工验收合格后5年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)双方应采取一切可能的措施,减轻不可抗力带来的损失。(3)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程无法继续施工。(2)政府政策变动导致工程无法按原计划进行。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的,可向双方共同认可的调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、保密的工程。(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程质量和安全的最终验收权。(2)乙方保留对甲方提供的工程图纸、技术资料等保密权的权利。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇国家法律法规政策调整,双方应协商一致,对本合同进行相应调整。(2)如遇不可抗力事件,导致合同无法履行,双方有权根据实际情况调整合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,需经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有同等法律效力,与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,确保工程顺利进行。(2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工图纸、技术资料等。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论工程进展和问题解决。(2)双方应保持沟通渠道畅通,及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程量清单2.施工图纸及技术资料3.甲方提供的工程图纸、技术资料清单4.乙方提交的施工方案及进度计划5.不可抗力事件证明材料6.争议解决相关文件7.修改和补充协议8.其他双方认为必要的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付工程款。b.违反合同约定导致工程延期。乙方违约:a.未按合同约定完成工程。b.违反合同约定导致工程质量不合格。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:a.甲方未按合同约定支付工程款,经催告后仍未支付。b.甲方违反合同约定导致工程延期,经乙方通知后仍未采取措施解决。乙方违约的认定:a.乙方未按合同约定完成工程,经甲方通知后仍未采取措施解决。b.乙方违反合同约定导致工程质量不合格,经甲方通知后仍未采取措施修复。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、履行、变更、解除、终止等方面的规定。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。3.违约责任:违约方因违反合同约定,应当承担的法律责任,包括支付违约金、赔偿损失等。4.保密条款:合同中约定双方对特定信息保密的条款。5.争议解决:指双方在合同履行过程中发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定支付工程款。解决办法:甲方应在接到乙方催告后15个工作日内支付工程款,否则应承担违约责任。2.问题:乙方未按合同约定完成工程。解决办法:乙方应在接到甲方通知后采取措施解决,如无法解决,应承担违约责任。3.问题:工程质量不合格。解决办法:乙方应在接到甲方通知后采取措施修复,如无法修复,应承担违约责任。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应协商一致,根据实际情况调整合同内容或解除合同。5.问题:争议解决过程中双方无法达成一致。解决办法:双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应保证其提供的材料、设备符合合同约定及国家标准。第三方应对其提供的材料、设备的质量和性能负责。2.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付材料、设备的费用。第三方有权要求甲方和乙方在合同约定的期限内验收材料、设备。3.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间、质量、数量提供材料、设备。第三方应配合甲方和乙方进行工程验收。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。乙方有权要求甲方在工程变更时,按照合同约定进行变更处理。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程验收合格后,支付结算款。乙方有权要求甲方在工程提前完工时,按照合同约定支付提前竣工奖。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方违反合同约定导致工程延期,应承担相应责任。甲方不得单方面修改合同条款,影响乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方施工过程中的工程进度、质量、安全等进行监督检查。甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程验收合格后,支付结算款。甲方可要求乙方在工程提前完工时,按照合同约定支付提前竣工奖。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。乙方违反合同约定导致工程质量不合格,应承担相应责任。乙方不得单方面修改合同条款,影响甲方的合法权益。全文完。二零二四年度建筑安装工程施工合同价格管理细则2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方信息1.4合同签订地点1.5合同有效期1.6合同目的1.7合同内容概述第二章合同价格管理原则2.1价格管理依据2.2价格管理目标2.3价格管理范围2.4价格管理职责2.5价格调整机制第三章工程量清单编制3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单编制要求3.3工程量清单编制程序3.4工程量清单编制审核3.5工程量清单编制费用第四章工程造价编制4.1工程造价编制依据4.2工程造价编制要求4.3工程造价编制程序4.4工程造价编制审核4.5工程造价编制费用第五章合同价格调整5.1价格调整条件5.2价格调整方式5.3价格调整程序5.4价格调整期限5.5价格调整责任第六章预付款及进度款支付6.1预付款支付6.2进度款支付6.3支付方式6.4支付时间6.5支付凭证6.6支付争议处理第七章造价结算7.1结算依据7.2结算要求7.3结算程序7.4结算审核7.5结算争议处理第八章工程量变更及价格调整8.1工程量变更原因8.2工程量变更程序8.3工程量变更审核8.4工程量变更价格调整8.5工程量变更争议处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限9.4争议解决费用第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序10.5合同解除与终止费用第十一章合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:工程造价编制依据11.3附件三:合同价格调整表11.4附件四:支付凭证11.5附件五:其他相关文件第十二章合同履行与监督12.1合同履行要求12.2合同履行监督12.3合同履行争议处理12.4合同履行期限12.5合同履行费用第十三章合同违约责任13.1违约责任范围13.2违约责任承担13.3违约责任处理13.4违约责任争议处理第十四章合同解除与终止后的处理14.1合同解除与终止后的财产处理14.2合同解除与终止后的债务处理14.3合同解除与终止后的争议处理14.4合同解除与终止后的费用处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度建筑安装工程施工合同价格管理细则”。1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同双方信息甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.4合同签订地点本合同签订地点为____________________。1.5合同有效期本合同自签订之日起生效,至____年____月____日止。1.6合同目的本合同旨在明确双方在二零二四年度建筑安装工程施工中的价格管理细则,确保工程顺利进行。1.7合同内容概述本合同主要包括合同价格管理原则、工程量清单编制、工程造价编制、合同价格调整、预付款及进度款支付、造价结算、工程量变更及价格调整等内容。第二章合同价格管理原则2.1价格管理依据本合同价格管理依据包括但不限于国家相关法律法规、行业标准、市场价格及双方协商一致的原则。2.2价格管理目标本合同价格管理目标为合理控制工程造价,确保工程质量和进度。2.3价格管理范围本合同价格管理范围包括工程量清单编制、工程造价编制、合同价格调整、预付款及进度款支付、造价结算等全过程。2.4价格管理职责甲方负责工程量清单编制、工程造价编制、合同价格调整、预付款及进度款支付、造价结算等工作的审核和监督。乙方负责工程量清单编制、工程造价编制、合同价格调整、预付款及进度款支付、造价结算等工作的实施。2.5价格调整机制价格调整机制包括市场行情、政策调整、工程量变更等因素,具体调整方式由双方协商确定。第三章工程量清单编制3.1工程量清单编制依据工程量清单编制依据包括施工图纸、工程量计算规则、市场价格等。3.2工程量清单编制要求工程量清单编制要求准确、完整、清晰,符合国家相关标准和规范。3.3工程量清单编制程序工程量清单编制程序包括编制、审核、修改、确认等环节。3.4工程量清单编制审核工程量清单编制完成后,由甲方进行审核,确认无误后签字盖章。3.5工程量清单编制费用工程量清单编制费用由乙方承担。第四章工程造价编制4.1工程造价编制依据工程造价编制依据包括工程量清单、市场价格、人工费、材料费、机械费等。4.2工程造价编制要求工程造价编制要求合理、准确、完整,符合国家相关标准和规范。4.3工程造价编制程序工程造价编制程序包括编制、审核、修改、确认等环节。4.4工程造价编制审核工程造价编制完成后,由甲方进行审核,确认无误后签字盖章。4.5工程造价编制费用工程造价编制费用由乙方承担。第五章合同价格调整5.1价格调整条件价格调整条件包括市场行情、政策调整、工程量变更等因素。5.2价格调整方式价格调整方式包括直接调整、系数调整、单价调整等。5.3价格调整程序价格调整程序包括提出调整申请、协商确定调整方案、执行调整方案等环节。5.4价格调整期限价格调整期限自调整方案确定之日起生效。5.5价格调整责任价格调整责任由双方协商确定,如发生争议,按照争议解决方式处理。第六章预付款及进度款支付6.1预付款支付预付款支付比例由双方协商确定,支付时间及方式在合同中约定。6.2进度款支付进度款支付比例及支付时间由双方协商确定,支付方式在合同中约定。6.3支付方式支付方式包括银行转账、现金等,具体方式在合同中约定。6.4支付时间支付时间根据工程进度及合同约定进行支付。6.5支付凭证支付凭证包括银行转账凭证、现金收据等,乙方应在支付后及时提供。6.6支付争议处理支付争议处理按照争议解决方式处理。第七章造价结算7.1结算依据造价结算依据包括合同、工程量清单、工程造价编制依据、变更签证等。7.2结算要求结算要求准确、完整、及时,符合国家相关标准和规范。7.3结算程序结算程序包括结算申请、审核、确认、支付等环节。7.4结算审核结算审核由甲方进行,确认无误后签字盖章。7.5结算争议处理结算争议处理按照争议解决方式处理。第八章工程量变更及价格调整8.1工程量变更原因工程量变更原因包括设计变更、现场实际情况变化、不可抗力等因素。8.2工程量变更程序工程量变更程序包括提出变更申请、审核变更内容、确定变更价格、执行变更等环节。8.3工程量变更审核工程量变更审核由甲方负责,确认变更内容的合理性和准确性。8.4工程量变更价格调整工程量变更价格调整依据市场行情、材料价格变动等因素,由双方协商确定。8.5工程量变更争议处理工程量变更争议处理按照争议解决方式处理。第九章争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。9.2争议解决程序争议解决程序包括提出争议、协商解决、调解、仲裁或诉讼等环节。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起____个工作日内。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件合同解除条件包括违约、不可抗力、双方协商一致等。10.2合同解除程序合同解除程序包括提出解除申请、通知对方、确认解除等环节。10.3合同终止条件合同终止条件包括合同期限届满、合同解除、工程完工等。10.4合同终止程序合同终止程序包括确认终止、清理债权债务、办理相关手续等环节。第十一章合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:工程造价编制依据11.3附件三:合同价格调整表11.4附件四:支付凭证11.5附件五:其他相关文件第十二章合同履行与监督12.1合同履行要求合同履行要求包括按期完成工程、保证工程质量、遵守法律法规等。12.2合同履行监督合同履行监督由甲方负责,对乙方进行定期或不定期的监督检查。12.3合同履行争议处理合同履行争议处理按照争议解决方式处理。12.4合同履行期限合同履行期限自合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。12.5合同履行费用合同履行费用包括工程款、管理费、税费等,具体费用在合同中约定。第十三章合同违约责任13.1违约责任范围违约责任范围包括逾期付款、质量不合格、工期延误等。13.2违约责任承担违约责任承担包括支付违约金、赔偿损失、解除合同等。13.3违约责任处理违约责任处理按照合同约定和法律法规的规定执行。13.4违约责任争议处理违约责任争议处理按照争议解决方式处理。第十四章合同解除与终止后的处理14.1合同解除与终止后的财产处理合同解除与终止后,双方应按照合同约定和法律法规的规定处理剩余财产。14.2合同解除与终止后的债务处理合同解除与终止后,双方应按照合同约定和法律法规的规定处理剩余债务。14.3合同解除与终止后的争议处理合同解除与终止后的争议处理按照争议解决方式处理。14.4合同解除与终止后的费用处理合同解除与终止后的费用处理按照合同约定和法律法规的规定执行。[此处为合同双方签字盖章部分]甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________附件:1.工程量清单2.工程造价编制依据3.合同价格调整表4.支付凭证5.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方责任条款甲方应负责工程项目的整体规划、设计、监理及协调工作,确保工程顺利进行。1.2甲方监督条款甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量、进度和安全。1.3甲方设计变更条款甲方有权对施工图纸进行设计变更,变更内容应及时通知乙方,并经双方协商一致后执行。1.4甲方支付条款甲方应按照合同约定及时支付工程款,如有延误,应向乙方支付违约金。1.5甲方协调条款甲方应协调解决施工过程中与周边环境、资源、权益等相关问题,确保施工顺利进行。1.6甲方验收
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度教学工作计划范文工作计划范文
- 人教版历史与社会八年级上册4.3.1《高度集权的北宋政权》说课稿
- 2025年秋季学期教师工作计划范文
- 2025年节能减排工作季度总结与计划
- 2025年工作计划的要素工作计划的格式及
- 2025房产销售工作计划
- 加油站知识培训课件
- 2025年度安全生产工作计划结尾
- Unit 1 Animal friends Section A Grammar Focus英文版说课稿-2024-2025学年人教版(2024)七年级英语下册
- 机床附件及辅助装置相关行业投资规划报告范本
- SB/T 10412-2007速冻面米食品
- 数控线切割机床的手工编程
- -油水井小修工艺技术课件
- (完整版)儿童医学康复科疾病护理常规
- 2022阀门制造作业指导书
- 科技创新社团活动教案课程
- 建筑结构加固工程施工质量验收规范表格
- 部编版语文六年级上册作文总复习课件
- 无水氯化钙MSDS资料
- 专利产品“修理”与“再造”的区分
- 氨碱法纯碱生产工艺概述
评论
0/150
提交评论