跨区域供水管网施工合同

跨区域供水管网施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）鉴于甲方作为供水管网项目的业主，负责项目的投资、建设及运营管理；乙方具有相应的施工资质和经验，愿意承担该项目的施工任务。为明确双方的权利和义务，经友好协商，签订本合同，共同完成项目施工任务。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内供水管网施工项目，包括但不局限于：（1）管道铺设：从水源地至用户用水点之间的管道铺设工程；（2）阀门安装：各类阀门的安装工程；（3）泵站建设：包括泵站主体结构、泵机组安装、控制系统安装等；（4）附属设施：包括检查井、排水井、标志牌等设施的建设。1.2乙方应按照甲方的要求，完成上述范围内的施工任务，并保证工程质量、安全、进度达到合同约定的标准。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下予以支付。2.3甲方支付价款时，乙方应提供等额的税务发票。第三条工程质量与标准3.1乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，保证工程质量。3.2工程质量标准：（1）管道铺设应保证管材及接口质量，防止渗漏；（2）阀门安装应保证其正常运行，不得有漏电、漏气现象；（3）泵站建设应满足设计要求，保证泵站的正常运行；（4）附属设施应满足使用功能和美观要求。3.3工程验收：（1）工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料；（2）甲方组织验收，乙方应配合完成验收工作；（3）验收合格的工程，甲方应在七个工作日内支付验收款。第四条合同的履行与违约责任4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.2乙方应按照合同约定的质量标准完成施工任务。如乙方原因导致工程质量问题，应承担返工、维修等费用。4.3甲方应按照合同约定支付价款。如甲方原因导致工程停工、延期等，应承担相应的违约责任。4.4如一方违约，另一方有权要求违约方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。第五条争议解决5.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.供水管网施工设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.工程验收标准和方法7.工程质量保修书8.乙方资质证明文件9.相关法律法规和规范性文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，认定为违约行为。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成施工任务，认定为违约行为。3.甲方未按照合同约定支付价款，认定为违约行为。4.甲方未按照合同约定提供施工条件或技术资料，认定为违约行为。5.任何一方未履行合同约定的义务，对方有权要求违约方支付违约金。三、法律名词及解释：1.供水管网施工合同：指甲方作为项目业主，乙方作为施工方，就供水管网施工工程达成一致的协议。2.甲方：指供水管网项目的投资方、建设方和运营管理方。3.乙方：指具有相应施工资质和经验，承担供水管网施工任务的施工方。4.合同总价款：指双方约定的供水管网施工工程的总体价格。5.工程验收：指对供水管网施工工程进行检查、测试，以确认工程是否达到合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，乙方根据实际情况采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责返工、维修，并承担相应费用。甲方有权要求乙方支付违约金。3.支付价款问题：解决办法：甲方按照合同约定支付价款，乙方提供等额税务发票。4.合同争议：解决办法：双方友好协商解决，如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方作为供水管网项目业主，乙方具有相应施工资质和经验的情况。2.适用于供水管网施工工程的投资、建设、运营管理环节。3.