版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
Word版本,下载可自由编辑正规建设工程施工合同范本
【篇一】正规建设工程施工合同
发包人(全称):____承包人(全称):
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及有关法律规定,遵从平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项商议全都,共同达成如下协议:
1。工程名称:__________________
2。工程地点:________________
3。工程立项批准文号________
4。资金来源:
5。工程内容:__________
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。工程承包范围:
方案开工日期:__________年______月______日。
方案竣工日期:__________年______月______日。
工期总日历天数:__________天。工期总日历天数与按照前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准:
1。签约合同价为:
人民币(大写)(¥元);
其中:
(1)平安文明施工费:
人民币(大写)(¥元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(4)暂列金额:
人民币(大写)(¥元)。
2。合同价格形式:________
项目经理
承包人项目经理:________
本(协议书)与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标(通知书)(假如有);
(2)投标函及其附录(假如有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1。发包人允诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同商定的期限和方式支付合同价款。
2。承包人允诺根据法律规定及合同商定组织完成工程施工,确保工程质量和平安,不举行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。
3。发包人和承包人利用招投标形式签订合同的,双方理解并允诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。
本合同于年代日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其托付代理人:法定代表人或其托付代理人:
(签字)(签字)
组织机构代码:______组织机构代码:____
地址:______________地址:______________
邮政编码:____________邮政编码:________________
法定代表人:____法定代表人:____
托付代理人:____托付代理人:____
电话:________________电话:________________
传真:________________传真:________________
电子信箱:电子信箱:________________
开户银行:__________开户银行:________________
账号:____________账号:________________
【篇二】正规建设工程施工合同
发包方(甲方):
法定代表人:
承包方(乙方):
法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方商议全都,签订本合同,并郑重履行。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程编号:
三、工程地点:
四、工程范围:本合同所有工程建造安装面积共计________平方米(各单项工程建造安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同所有工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
其次条工程期限
一、按照国家工期定额和使用需要,约定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列状况,得顺延工期,双方应准时举行商议,并利用书面形式确定顺延期限:
1.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;
2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工预备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺当施工者。
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或延续间歇性停水、停电3天以上(每次延续4小时以上),影响正常施工;
6.非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8.因为政策变化、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的庇护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供须要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方担当。但未准时退货造成的损失由责任方担当。
四.工期提前。
施工中如需提前竣工,双方商议全都后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度方案,报甲方批准。甲方应在5天内赋予批准,并为赶工提供便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
1.提前的时光;
2.乙方实行的赶工(措施);
3.甲方为赶工提供的条件;
4.赶工措施的经济支出和担当;
5.提前竣工收益(假如有)的共享。
第三条施工预备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建造执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型暂时设施用地);解决施工用水源、电源和运送道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供全部工程设计图纸____份;组织设计、施工单位举行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员讨论和认识图纸,参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工计划;举行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工暂时设施,支配施工总进度方案,储备材料,加工构件,做好一切施工预备。
第四条物资供给
一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标:____________
二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方选购;
三、发包方供给、承包方选购的材料、设备,必需附有产品合格证才干用于工程。由甲方负责供给的材料和设备,如未按期供给或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方担当。
四、本工程材料和设备差价的处理方法:____________
第五条工程质量
一、本工程质量经双方讨论要求达到:____________
二、承包方必需严格根据施工图纸、(说明文)件和国家颁发的建造工程规范、规格和标准举行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币________万元;暂时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元,安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分____次支付,每次支付时光为____,金额________.
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开头扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方担当。
第七条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要所有达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得任意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位约定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应约定做到平安部位。
3.在施工中,如发觉甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方担当。
第八条平安施工
一、乙方有责任(教导)工人严格执行操作规程,平安施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
二.发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立刻上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为救护提供须要条件。发生的费用由事故责任方担当。
三.非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方担当责任和有关费用。
第九条.工程分包
1.乙方可按协议条款商定分包部分工程。
2.乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
第十条违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿(维修)或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或因为设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未(阅历)收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方担当责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不举行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十一条纠纷解决方法
建造工程(承包合同)发生纠纷时,当事人双方应准时商议,商议不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,举行调解;解决不了的,可挑选下述第()项处理:(1)向建造物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第十二条合同的生效与终止
一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方商议全都后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方:____
法定代表人:___
乙方:____
法定代表人:___
合同签订日期:_____
签约地点:________
【篇三】正规建设工程施工合同
合同编号:
订立合同双方:
定作人:(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人:
签约人:
定作人承办单位:
联络人:
联系电话:
定作人机构地址:
传真电话:
承揽方:(以下简称乙方)
承揽(办法)定代表(负责)人:
签约人:
承揽方营业执照:
施工资质:
承揽方施工项目经理:
手机:
承揽方机构地址:
传真电话:
银行开户许可证:
开户行:
帐户:
按照《中华人民共和国合同法》和《建造安装工程承包合同条例》以及国家有关法律规矩的规定,经甲、乙双方商议,就加工承揽下列工程,明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的互相协作,保证甲方邮政生产楼装点工程顺当竣工。双方达成以下合同条款:
第一条标的
本合同甲方托付乙方制做的grs装点件及安装工程标的额约为:_______元。
其次条制作grc装点件规格、单价(单价款单位:平方米/人民币元)略
注:以上每平方米grc装点件固定结算价,包含:包工、包料、包一切税费,grc装点件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。
第三条工程概况及承包范围
1、工程名称:_______邮政局生产业务楼欧式外观装点工程
2、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场
3、承包范围:grc装点件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc装点材料厂商:_______);
5、工程造价:本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参与_______组织的工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。
第四条工程期限与保障责任
1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天;
2、甲方要求变更计划或增强工程内容所涉及的时光在原定工期外顺延;
3、因现场停水、停电、运送进场障碍或浮现不行抗拒因素造成工期顺延,乙方不担当责任。
第五条甲方责任
1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿暂时用房;
2、提供施工用双排脚手架;
3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;
4、严格监督施工质量,组织工程验收。
第六条乙方责任
1、负责安装中全部有材料供给。施工主要材料必需有合格证实资料,如:材质单、合格证等;
2、仔细组织施工,严格按《grc外装点工程施工验收标准》施工;
3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负所有责任;
4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品庇护工作;
5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿维修或返工,由此造成的一切损失由乙方担当。
第七条工程付款及结算方式
1、本工程所有工程造价及结算方式按下列方式办理:本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款;
2、乙方带料进场开头施工_______日内,甲方拨付工程总价_______%的工程款;
3、乙方安装完成,(验收(报告))签字之日起_______日内,再拨付工程总价_______%;
4、工程质保金为工程总价_______%,质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时,于_______年_______月_______日付清。
第八条施工及竣工验收
1、安装要符合欧式装修风格,线条明畅、高低对正,尺寸标准及形位误差应听从于实际艺术效果;
2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算,否则乙方有权否决施工。
3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。
第九条乙方服务允诺
1、乙方允诺为甲方制作的grc装点件保修两年,使用寿命不少于_______年,如浮现质量问题,乙方一年内免费为甲方更换grc装点件,两年内免费修理,超过两年修理只收取材料费,修理保证_______小时赶到现场;
2、乙方允诺对本单位安装的grc装点件工程,举行终身维护;
3、因甲方缘由造成的grc装点件损坏,乙方保证举行修理,但要收取材料费。
第十条双方违约责任
1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_______元的违约金。
3、乙方未按合同要求的时光完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。
4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。
第十一条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中挑选第_______种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人商议解决,商议不成的,提交_______仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人商议解决,商议不成的,依法向人民法院起诉。
第十二条附则
1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。
2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得任意变更和解除合同。合同如有未尽事宜,双方共同商议,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
签约人:签约人:
签约地点:
签约日期:年代日
【篇四】正规建设工程施工合同
合同编号:
甲方(发包人):
乙方(承包人):
签订地点:
按照《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、规矩的规定,并结合工程的实际状况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好商议,在平等自愿、公正和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称:。
二、工程地点:。
三、承包工程范围
四、承包工程内容:
五、工程工期:开工日期年月日,竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥万元(大写)。
其次条工程质量
一、双方商定的工程质量标准:符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格:或见附件。
三、工程完工后,甲乙双方应准时验收。如工程实际投入使用,或完工后5日内未举行验收,视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的50%作为预付款;
二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的80%;
三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的90%;
四、结算完成后7天内付至结算价的95%;
五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同商定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务
一、甲方责任:
1、对乙方举行平安、质量、文明施工等方面的教导,做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的平安、文明施工等方面的工作举行指导、监控,并按规定准时做好验收工作。
3、根据合同商定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人:,身份证号:,联系电话:。
二、乙方责任:
1、按甲方的要求,委派有专业阅历的技术人员,严格按国家操作规范,细心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工计划组织施工,对工程质量、平安、工期等全面管理、负责,并按甲方工期方案要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
4、乙方在施工过程中必需仔细贯彻有关平安施工的(规则制度),严格遵守平安操作规程。
5、乙方现场负责人:,身份证号:,联系电话:。
第五条承包方的平安责任
一、工程开工前,必需向施工人员举行平安技术交底,让全体施工人员把握工程特点及施工平安措施。
二、承包方必需根据国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及平安用具,并保证施工工具、器械使用平安。
三、承包方对所担当的施工项目,必需制定施工计划,并结合工程实际做好平安工作。
四、承包方必需贯彻执行国家有关(平安生产)的方针、政策、法令、规矩,遵守国家、行业有关平安施工、文明施工的规定。
五、现场施工中,遵守现场的各项规则制度。
第六条违约责任
一、当发生下列状况之一时,甲方应担当违约责任:
甲方不按商定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金,工期顺延,并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的全部费用。
二、当发生下列状况之一时,乙方应担当违约责任:
乙方因自身缘由延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。
第七条质量保修
一、保修内容及期限:保修年。
二、保修期起始时光:自工程验收合格之日起计算。
三、乙方保修范围:
因人为破坏、走失、不行抗力等因素引起的损坏,不在乙方质量保修范围内的,修复所发生的价格双方另行约定。
四、在质保期内,假如因为产品本身的质量问题及施工问题,乙方准时派专业人员到现场举行排查、修理。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方商议解决,商议不成的按下列第种方式解决。
1、提交北京仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第九条附则
本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章):
托付代理人:托付代理人:
地址:地址:
电话:电话:
签订时光:签订时光:
【篇五】正规建设工程施工合同
发包方:_________
承包方:_________
依照《中华人民共和国民法典》及(其它)有关法律、行政规矩,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵从平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项商议全都,明确双方的权利义务关系,经商议订立本合同。
一、工程概况
工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村马路建设项目
1、路基长5公里,路面宽3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。
2、路面长5公里,路面沙化宽3、5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。
3、铺设涵洞4道,涵洞
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 墓碑雕刻行业市场调研分析报告
- 碳酸水用虹吸瓶细分市场深度研究报告
- 自动配页机项目运营指导方案
- 蓄电瓶项目营销计划书
- 保险客户服务行业经营分析报告
- 目录册市场分析及投资价值研究报告
- 低碳出行行业市场调研分析报告
- 广告代理服务行业经营分析报告
- 自助取款机ATM细分市场深度研究报告
- 定制旅行品牌推广行业营销策略方案
- 人教版数学九年级上册24.3.1《正多边形和圆》说课稿
- 北京市智慧工地评价标准
- 2024年全国乡村医生考试复习题库及答案(共420题)
- 2024国家统计局丽水调查队招聘编外工作人员3人(高频重点提升专题训练)共500题附带答案详解
- GB/T 44143-2024科技人才评价规范
- 2024年家政服务员职业技能竞赛理论考试题库(含答案)
- NBT 47013.4-2015 承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测
- 专题03正比例函数和反比例函数(原卷版+解析)
- CTF信息安全竞赛理论知识考试题库大全-下(多选、判断题)
- 羽毛球比赛对阵表模板
- 女方放弃房产离婚协议书(2024版)
评论
0/150
提交评论