FIDIC简明合同格式中文

FIDIC简明合同格式中文一、引言FIDIC（国际咨询工程师联合会）简明合同格式是一种广泛应用于国际工程项目的合同范本，旨在为业主和承包商提供一种简洁、高效且公平的合同框架，以规范双方在工程项目中的权利和义务。本格式适用于各类建筑、土木工程等项目，尤其适用于规模较小、工期较短、技术相对简单的工程项目。

二、合同双方（一）业主业主是指在合同中被称为"雇主"的一方，拥有工程项目的所有权或委托权，负责提供项目资金、场地等必要条件，并对项目的实施进行监督和管理。

（二）承包商承包商是指在合同中被称为"承包商"的一方，负责按照合同约定承担工程项目的设计、采购、施工等全部工作，直至项目竣工验收合格并交付使用。

三、合同文件（一）合同协议书合同协议书是业主和承包商就工程项目达成的正式协议，明确双方的基本信息、项目名称、地点、规模、合同价格等主要条款，是合同的核心文件。

（二）中标函中标函是业主向承包商发出的中标通知，确认承包商已被选定承担工程项目，并注明中标价格、工期等关键信息，是合同成立的重要依据。

（三）投标函投标函是承包商向业主提交的投标文件，包括投标报价、工期承诺、质量保证等内容，是承包商对合同要约的响应。

（四）专用条件专用条件是针对具体工程项目的特点和要求，对通用条件进行的补充和细化，明确双方在项目实施过程中的特殊权利和义务。

（五）通用条件通用条件是FIDIC简明合同格式的核心部分，规定了合同双方在工程项目实施过程中的一般权利和义务、工程进度、质量控制、支付管理、变更与调整、索赔与争端解决等方面的基本原则和程序。

（六）规范规范是对工程项目的技术要求、质量标准、验收规范等方面的详细说明，是承包商进行工程设计、施工的依据。

（七）图纸图纸是工程项目的设计文件，包括总体布置图、施工图、详图等，直观地反映了工程项目的设计意图和要求，是承包商施工的重要依据。

（八）资料表资料表是合同文件的组成部分，包含工程项目的相关基础资料，如地质勘察报告、水文资料、周边环境信息等，为承包商的施工提供必要的参考。

（九）其他文件合同双方在项目实施过程中可能会根据需要签订补充协议、会议纪要、变更指令等其他文件，这些文件与上述合同文件具有同等法律效力。

四、合同价格与支付（一）合同价格合同价格是指承包商按照合同约定完成工程项目应得到的全部价款，通常以固定总价或单价合同的形式确定。在合同签订时，双方应明确合同价格的具体金额或计算方法。

（二）预付款业主通常会在合同签订后向承包商支付一定比例的预付款，用于承包商启动项目前期准备工作。预付款的金额和支付时间在专用条件中明确规定，承包商应按照合同要求提交预付款保函。

（三）工程进度款支付1.支付周期：承包商应按照合同约定的时间间隔（如每月）向业主提交工程进度款申请报告，详细说明已完成的工程量、质量情况、应支付的款项等。2.审核与支付：业主在收到承包商的进度款申请报告后，应在规定的时间内进行审核。审核通过后，业主应按照合同约定的比例向承包商支付工程进度款。支付比例一般根据工程进度和质量情况确定，通常为已完成工程量的一定百分比。

（四）竣工结算1.竣工报告提交：工程项目竣工后，承包商应在规定的时间内向业主提交竣工报告，包括工程竣工图纸、竣工资料、质量验收报告等。2.结算审核：业主收到竣工报告后，应组织相关人员对工程进行竣工结算审核。审核内容包括工程量的核实、合同价格的调整、费用的计算等。3.结算支付：竣工结算审核完成后，业主应按照合同约定向承包商支付竣工结算款。竣工结算款为合同价格减去已支付的工程进度款和预付款后的余额。

（五）支付方式业主应按照合同约定的支付方式向承包商支付款项，常见的支付方式包括银行转账、支票等。支付时间应严格按照合同规定执行，如逾期支付，业主应承担相应的违约责任。

五、工期（一）开工日期开工日期是指合同约定的工程项目正式开始施工的日期，通常在合同协议书中明确规定。承包商应在开工日期前做好各项施工准备工作，确保工程按时开工。

（二）竣工日期竣工日期是指合同约定的工程项目全部完成并通过竣工验收的日期。承包商应按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按时竣工。

（三）工期延误1.原因：工期延误可能由多种原因引起，如业主原因（如提供场地延误、设计变更等）、不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、承包商原因（如施工组织不力、技术问题等）。2.责任划分：对于工期延误的责任，合同双方应根据具体情况进行明确划分。因业主原因或不可抗力因素导致的工期延误，承包商有权获得工期顺延，并可能获得相应的费用补偿；因承包商原因导致的工期延误，承包商应承担相应的违约责任，如支付逾期竣工违约金等。

（四）工期顺延1.申请程序：当出现可能导致工期延误的情况时，承包商应在规定的时间内向业主提交工期顺延申请报告，详细说明延误的原因、影响的工期等。2.审核批准：业主在收到承包商的工期顺延申请报告后，应在规定的时间内进行审核。如审核通过，业主应批准承包商的工期顺延申请；如审核不通过，业主应说明理由。

六、质量（一）质量标准工程项目应符合国家和地方现行的相关质量标准和规范要求，同时应满足合同中约定的质量标准。合同双方应在合同文件中明确质量标准的具体内容，作为承包商施工和业主验收的依据。

（二）质量管理1.承包商责任：承包商应建立健全质量管理体系，制定质量计划，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同要求。承包商应按照规定的检验批、分项工程、分部工程等进行质量验收，合格后方可进行下一道工序。2.业主监督：业主有权对工程项目的质量进行监督检查，承包商应积极配合业主的监督工作。业主在发现质量问题时，有权要求承包商立即整改，直至达到质量标准。

（三）质量缺陷处理1.缺陷通知期：合同通常会规定一个缺陷通知期，在缺陷通知期内，承包商应对工程质量缺陷负责。如出现质量问题，承包商应按照业主的要求及时进行修复。2.费用承担：因承包商原因导致的质量缺陷修复费用由承包商承担；因业主或其他非承包商原因导致的质量缺陷修复费用，按照合同约定执行。

七、变更与调整（一）变更的定义变更指在合同履行过程中，业主或工程师根据项目实际需要，对合同约定的工程范围、质量标准、施工进度等进行的修改或调整。

（二）变更的提出1.业主提出变更：业主有权根据项目需要提出变更要求，但应提前通知承包商，并提供详细的变更内容和说明。2.承包商提出变更建议：承包商在施工过程中如发现原设计或施工方案存在问题，可向业主或工程师提出变更建议。变更建议应包括变更的理由、对工程进度和费用的影响等。

（三）变更的批准1.工程师审核：对于业主或承包商提出的变更要求或建议，工程师应进行审核。审核内容包括变更的必要性、可行性、对工程质量和进度的影响等。2.业主批准：工程师审核通过后，报业主批准。业主批准后，变更正式生效。

（四）变更的估价1.估价原则：变更估价应按照合同约定的原则进行，通常根据变更引起的工程量变化、费用增减等情况进行计算。2.估价方法：合同中应明确变更估价的具体方法，如采用原合同单价、重新定价等。变更估价完成后，作为工程进度款支付和竣工结算的依据。

（五）调整的程序1.情况发生：当出现合同约定的可以进行调整的情况时，如法律法规变化、市场价格波动等，合同双方应按照合同规定的程序进行调整。2.调整申请：承包商应在规定的时间内向业主提交调整申请报告，详细说明调整的原因、依据、计算方法等。3.审核批准：业主在收到承包商的调整申请报告后，应在规定的时间内进行审核。审核通过后，业主应批准承包商的调整申请；如审核不通过，业主应说明理由。

八、索赔（一）索赔的定义索赔是指在合同履行过程中，合同一方因对方的违约行为或其他非自身原因导致的损失，向对方提出的补偿要求。

（二）索赔的提出1.索赔事件发生：当索赔事件发生后，承包商应在规定的时间内（通常为28天）向业主或工程师发出索赔通知，说明索赔事件的原因、影响等。2.索赔报告提交：承包商应在发出索赔通知后的一定时间内（通常为28天）提交详细的索赔报告，包括索赔的依据、计算方法、损失清单等。

（三）索赔的审核1.工程师审核：业主或工程师在收到承包商的索赔报告后，应在规定的时间内进行审核。审核内容包括索赔事件的真实性、索赔依据的合法性、索赔金额的合理性等。2.协商解决：如工程师审核通过，业主和承包商应就索赔金额和支付方式等进行协商。协商一致后，业主应按照合同约定向承包商支付索赔款项。

（四）索赔的争议解决如业主和承包商在索赔问题上无法达成一致意见，可按照合同约定的争端解决方式进行处理，如提交仲裁或诉讼。

九、争端解决（一）友好协商合同双方在发生争端时，应首先尝试通过友好协商的方式解决争端。友好协商应遵循公平、公正、诚信的原则，双方应积极沟通，寻求解决方案。

（二）争端裁决委员会（DAB）1.组成：合同双方可在合同中约定成立争端裁决委员会，由一名或三名成员组成。争端裁决委员会成员应具备相关的专业知识和经验，独立、公正地履行职责。2.工作程序：当合同双方发生争端时，任何一方均可向争端裁决委员会提交争端裁决申请。争端裁决委员会应在收到申请后的规定时间内进行调查、听证等工作，并作出裁决。争端裁决委员会的裁决对双方具有约束力，双方应按照裁决结果执行。

（三）仲裁或诉讼1.仲裁：如合同双方在友好协商或争端裁决委员会裁决后仍无法解决争端，可按照合同约定将争端提交仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方应自觉履行。2.诉讼：在某些情况下，合同双方也可选择通过诉讼方式解决争端。诉讼应按照相关法律法规的规定进行，法院的判决具有强制执行力。

十、其他条款（一）保险1.承包商保险：承包商应按照合同约定购买工程保险，包括工程一切险、第三者责任险等，以保障工程项目在施工过程中的风险。2.业主保险：业主也可根据项目需要购买相关保险，如工程质量保险等。

（二）不可抗力1.定义：不可抗力是指合同双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。2.责任免除：因不可抗力事件导致的合同无法履行或部分无法履行，合同双方应按照合同约定免除相应的责任。但承包商应采取合理措施减少不可抗力事件造成的损失。

（三）保密条款合同双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向第三方披露。

（四）合同的解除1.解除条件：合同双方在符合合同约定的解除条件时，有权解除合同。如承包商严重违约、业主未能按时支付工程款等。2.解除程序：解除合同应按照合同约定的程序进行，双方应在解除合同前进行结算和清理，明确双方的权利和义务。

（五）合同的转让未经对方书面同意，合同双方不得擅自将合同权利和义务转让给第三方。