2024版工程履约担保合同纠纷调解规则合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程履约担保合同纠纷调解规则合同本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专有名词解释2.合同主体2.1担保人2.2承包人2.3发包人2.4调解机构3.合同签订与生效3.1合同签订3.2合同生效4.履约担保的范围与金额4.1履约担保的范围4.2履约担保的金额5.履约担保的期限5.1履约担保的起始时间5.2履约担保的结束时间6.履约担保的履行6.1履约担保的履行方式6.2履约担保的履行程序7.履约担保的变更与解除7.1履约担保的变更7.2履约担保的解除8.合同纠纷的调解8.1纠纷调解的原则8.2纠纷调解的程序8.3调解机构的职责9.调解协议的效力9.1调解协议的生效9.2调解协议的履行10.违约责任10.1担保人违约责任10.2承包人违约责任10.3发包人违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同的解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的条件13.通知与送达13.1通知的形式13.2通知的送达14.合同的其他规定14.1合同的适用法律14.2合同的解释14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“履约担保”是指为保证承包人履行合同约定的义务，由担保人向发包人提供的担保。1.1.2“担保人”是指同意提供履约担保的法人、其他组织或者个人。1.1.3“承包人”是指与发包人签订工程承包合同的当事人。1.1.4“发包人”是指委托承包人进行工程建设的单位或者个人。1.1.5“调解机构”是指依法设立的、负责调解合同纠纷的机构。1.2专有名词解释1.2.1“工程”是指发包人委托承包人进行建设、改造、维修等活动的项目。1.2.2“合同纠纷”是指合同当事人之间因合同履行而产生的争议。第二条合同主体2.1担保人2.1.1担保人应为具有独立法人资格的企业或者其他组织，并具备履行担保义务的能力。2.2承包人2.2.1承包人应为具有相应资质和能力的单位或者个人。2.3发包人2.3.1发包人应为具备工程项目建设资格的单位或者个人。2.3.2发包人应提供符合合同要求的工程图纸、技术资料等。2.4调解机构2.4.1调解机构应为依法设立的、具有中立性和权威性的机构。2.4.2调解机构应具备调解合同纠纷的专业能力和经验。第三条合同签订与生效3.1合同签订3.1.1担保人、承包人和发包人应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则签订本合同。3.1.2合同应采用书面形式，由各方当事人签字或者盖章。3.2合同生效3.2.1合同自各方当事人签字或者盖章之日起生效。3.2.2合同生效前，各方当事人应按照合同约定履行各自的义务。第四条履约担保的范围与金额4.1履约担保的范围4.1.1履约担保的范围包括承包人按照合同约定完成工程所需的全部费用。4.1.2履约担保的范围还应包括因承包人违约造成的发包人的损失。4.2履约担保的金额4.2.1履约担保的金额应不少于合同金额的10%。4.2.2履约担保的金额可根据工程规模、承包人信誉等因素进行调整。第五条履约担保的期限5.1履约担保的起始时间5.1.1履约担保的起始时间应与工程开工时间一致。5.1.2履约担保的起始时间应不早于合同签订之日起30天。5.2履约担保的结束时间5.2.1履约担保的结束时间应与工程竣工时间一致。5.2.2履约担保的结束时间应不晚于合同约定的工程竣工时间后30天。第六条履约担保的履行6.1履约担保的履行方式6.1.1履约担保的履行方式为银行保函或者现金担保。6.1.2履约担保的具体形式由各方当事人协商确定。6.2履约担保的履行程序6.2.1担保人应按照合同约定向发包人提交履约担保。6.2.2承包人应按照合同约定履行工程义务。6.2.3发包人应按照合同约定对履约担保进行监督和管理。第七条履约担保的变更与解除7.1履约担保的变更7.1.1履约担保的变更需经担保人、承包人和发包人协商一致。7.1.2履约担保的变更应采用书面形式。7.2履约担保的解除7.2.1合同履行完毕或者合同解除后，履约担保自动解除。7.2.2发包人、承包人或者担保人有权在合同约定的期限内解除履约担保。7.2.3履约担保的解除应采用书面形式，并由各方当事人签字或者盖章。第八条合同纠纷的调解8.1纠纷调解的原则8.1.1纠纷调解应遵循公平、公正、公开的原则。8.1.2纠纷调解应尊重当事人的合法权益。8.2纠纷调解的程序8.2.1当事人发生合同纠纷时，应尝试通过协商解决。8.2.2协商不成的，当事人可以向调解机构申请调解。8.2.3调解机构应组织调解，并制定调解方案。8.3调解机构的职责8.3.1调解机构应提供必要的调解场所和设施。8.3.2调解机构应指派调解员进行调解。8.3.3调解员应保持中立，公正处理纠纷。第九条调解协议的效力9.1调解协议的生效9.1.1调解协议经当事人签字或者盖章后生效。9.1.2调解协议具有与判决书同等法律效力。9.2调解协议的履行9.2.1当事人应按照调解协议履行各自的义务。9.2.2调解协议的履行应受到法律保护。第十条违约责任10.1担保人违约责任10.1.1担保人未按合同约定履行担保义务的，应承担违约责任。10.1.2担保人违约给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。10.2承包人违约责任10.2.1承包人未按合同约定履行工程义务的，应承担违约责任。10.2.2承包人违约给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。10.3发包人违约责任10.3.1发包人未按合同约定履行合同义务的，应承担违约责任。10.3.2发包人违约给承包人造成损失的，应承担赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.1.2当事人应在合同中约定争议解决方式。11.2争议解决程序11.2.1当事人应按照合同约定的争议解决程序进行争议解决。11.2.2当事人未在合同中约定争议解决程序的，应协商确定。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件12.1.1当事人一方严重违约，另一方有权解除合同。12.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行的，当事人可以解除合同。12.2合同终止的条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。第十三条通知与送达13.1通知的形式13.1.1通知应以书面形式发出。13.1.2通知可以通过信函、电报、传真、电子邮件等方式发出。13.2通知的送达13.2.1通知应在合同约定的送达地址送达。13.2.2通知送达后，视为当事人已收到通知。第十四条合同的其他规定14.1合同的适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的解释14.2.1合同的解释应遵循合同目的和诚实信用原则。14.3合同的附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1“第三方”是指在合同履行过程中，根据本合同的约定，提供专业服务、技术支持、资金支持或其他形式协助的法人、其他组织或者个人。1.2第三方不包括合同主体（甲、乙双方）及其雇员、代理人、关联方。1.3第三方介入的范围包括但不限于：项目管理、工程监理、技术咨询、财务审计、法律咨询等。2.第三方介入的程序与条件2.1甲、乙双方应在本合同中明确第三方的介入程序和条件。2.2第三方介入需经甲、乙双方同意，并签订相应的合作协议。2.3第三方介入前，甲、乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。3.第三方的责任与义务3.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责和义务。3.2第三方应保证其提供的服务符合行业标准，确保工程质量和安全。3.3第三方应保守甲、乙双方的商业秘密和技术秘密。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲、乙双方在合作协议中约定。4.2第三方的责任限额不应超过其接受服务的费用。4.3若第三方因故意或者重大过失造成甲、乙双方损失的，其责任限额不适用。5.第三方与其他各方的权利与义务5.1第三方与甲、乙双方的权利与义务关系由合作协议约定。5.2第三方应遵守本合同的规定，不得损害甲、乙双方的合法权益。5.3第三方与甲、乙双方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.第三方介入后的合同修改6.1第三方介入后，甲、乙双方应根据实际情况，对本合同进行必要的修改。6.2修改后的合同应经甲、乙双方和第三方同意，并签订补充协议。6.3补充协议与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更需经甲、乙双方和第三方同意，并签订变更协议。7.2第三方介入的解除需符合合作协议的约定，并签订解除协议。8.第三方介入的费用与支付8.1第三方介入的费用由甲、乙双方根据合作协议约定。8.2第三方介入的费用应在合作协议约定的期限内支付。9.第三方的保密义务9.1第三方应遵守本合同和合作协议的保密条款，不得泄露甲、乙双方的商业秘密和技术秘密。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。10.第三方的赔偿责任10.1第三方因故意或者重大过失造成甲、乙双方损失的，应承担赔偿责任。10.2第三方的赔偿责任按照合作协议和本合同的约定执行。11.第三方的违约责任11.1第三方违反合作协议或本合同的约定，应承担违约责任。11.2第三方的违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。12.第三方的权利12.1第三方有权根据合作协议和本合同的约定，享受相应的权利。12.2第三方的权利包括但不限于：获得报酬、要求甲、乙双方提供必要的协助等。13.第三方的义务13.1第三方应按照合作协议和本合同的约定，履行相应的义务。13.2第三方的义务包括但不限于：提供专业服务、保证服务质量、保守商业秘密等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保合同要求：合同应详细列明担保范围、金额、期限、履行方式等。说明：此附件为合同主体文件，是担保人履行担保义务的依据。2.第三方合作协议要求：协议应明确第三方的职责、义务、权利、责任限额等。说明：此附件为第三方介入合同的补充文件，用于规范第三方行为。3.工程进度报告要求：报告应详细记录工程进度、质量、安全等情况。说明：此附件用于甲、乙双方和第三方监督工程进展。4.工程变更单要求：变更单应详细记录工程变更的原因、内容、影响等。说明：此附件用于记录工程变更情况，作为合同履行的重要依据。5.工程验收报告要求：报告应详细记录工程验收的时间、地点、结果等。说明：此附件用于证明工程已按照合同约定完成。6.质量检测报告要求：报告应详细记录工程质量检测结果。说明：此附件用于证明工程质量符合合同要求。7.安全生产检查记录要求：记录应详细记录安全生产检查的时间、地点、结果等。说明：此附件用于证明工程安全生产情况。8.争议解决协议要求：协议应详细记录争议解决的方式、程序等。说明：此附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.担保人违约行为责任认定标准：担保人未按合同约定履行担保义务。示例说明：若担保人未按时提交履约担保，应承担违约责任，赔偿发包人因此遭受的损失。2.承包人违约行为责任认定标准：承包人未按合同约定履行工程义务。示例说明：若承包人未按期完成工程，应承担违约责任，赔偿发包人因此遭受的损失。3.发包人违约行为责任认定标准：发包人未按合同约定履行合同义务。示例说明：若发包人未按时支付工程款项，应承担违约责任，支付违约金。4.第三方违约行为责任认定标准：第三方未按合作协议或本合同约定履行职责和义务。示例说明：若第三方未按约定提供专业服务，应承担违约责任，赔偿甲、乙双方因此遭受的损失。5.争议解决违约行为责任认定标准：当事人未按合同约定进行争议解决。示例说明：若当事人未在约定时间内提交争议解决申请，应承担违约责任，支付违约金。全文完。2024版工程履约担保合同纠纷调解规则合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2专用名词2.合同当事人2.1当事人身份2.2当事人权利义务3.合同标的3.1工程履约担保3.2纠纷调解范围4.合同签订与生效4.1签订方式4.2生效条件5.履约担保的提供与撤销5.1履约担保的提供5.2履约担保的撤销6.纠纷调解程序6.1纠纷调解申请6.2纠纷调解组织6.3纠纷调解规则7.纠纷调解费用7.1费用承担7.2费用支付方式8.纠纷调解结果8.1调解协议8.2调解协议的执行9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充协议13.合同的生效、解释与适用13.1合同生效日期13.2合同解释13.3合同适用法律14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“工程履约担保”指为保证承包人按照合同约定履行工程合同义务，由担保人向发包人提供的担保。1.1.2“纠纷调解”指在工程履约过程中，因合同履行发生争议时，双方当事人按照本合同约定进行的调解。1.1.3“调解规则”指本合同中关于纠纷调解的具体程序、方法、原则和规则。1.2专用名词1.2.1“承包人”指在工程合同中承担施工任务的主体。1.2.2“发包人”指在工程合同中委托承包人施工的主体。1.2.3“担保人”指为保证承包人履行工程合同义务，向发包人提供担保的主体。2.合同当事人2.1当事人身份2.1.1承包人须具备相应的资质和条件，并取得发包人的认可。2.1.2发包人须具备相应的资质和条件，并取得承包人的认可。2.1.3担保人须具备相应的资质和条件，并取得发包人和承包人的认可。2.2当事人权利义务2.2.1承包人有权要求担保人在其违约时承担担保责任。2.2.2发包人有权要求承包人按照合同约定履行工程合同义务。2.2.3担保人有权要求承包人按照合同约定履行工程合同义务。3.合同标的3.1工程履约担保3.1.1履约担保的金额应不低于工程合同总额的10%。3.1.2履约担保的形式可为银行保函、信用证、现金或其他双方认可的担保形式。3.2纠纷调解范围3.2.1纠纷调解范围包括但不限于工程合同履行过程中产生的争议，如工程进度、质量、费用等。4.合同签订与生效4.1签订方式4.1.1合同当事人应通过书面形式签订本合同。4.1.2合同签订后，双方当事人应在合同上签字盖章。4.2生效条件4.2.1合同自双方当事人签字盖章之日起生效。4.2.2合同经有关主管部门批准后，自批准之日起生效。5.履约担保的提供与撤销5.1履约担保的提供5.1.1承包人应在合同签订后，向担保人提供履约担保。5.1.2担保人应在收到承包人提供的履约担保后，向发包人提供担保。5.2履约担保的撤销5.2.1承包人违约时，担保人应在收到发包人通知后，撤销履约担保。5.2.2发包人应在收到担保人撤销履约担保的通知后，确认撤销并通知承包人。6.纠纷调解程序6.1纠纷调解申请6.1.1当事人发生争议时，应通过友好协商解决。6.1.2协商不成的，任何一方当事人均可向另一方当事人提出调解申请。6.2纠纷调解组织6.2.1纠纷调解由双方当事人共同选定或由合同约定的调解组织进行。6.3纠纷调解规则6.3.1纠纷调解应遵循公平、公正、自愿、诚实信用的原则。6.3.2纠纷调解过程中，双方当事人应充分陈述事实和理由。6.3.3纠纷调解结果应形成书面调解协议，并经双方当事人签字盖章。8.纠纷调解费用8.1费用承担8.1.1纠纷调解费用由双方当事人平均分担。8.1.2若调解过程中产生额外费用，如专家咨询费、差旅费等，由责任方承担。8.2费用支付方式8.2.1纠纷调解费用应在调解协议生效后五个工作日内支付。8.2.2支付方式为银行转账，具体账户信息由调解组织提供。9.纠纷调解结果9.1调解协议9.1.1调解协议应明确争议事项、调解结果、履行期限和方式。9.1.2调解协议经双方当事人签字盖章后，具有同等法律效力。9.2调解协议的执行9.2.1双方当事人应严格遵守调解协议的约定。9.2.2若一方当事人未履行调解协议，另一方当事人有权请求人民法院强制执行。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包人未按合同约定履行工程合同义务，造成发包人损失的。10.1.2发包人未按合同约定支付工程款，造成承包人损失的。10.2违约责任承担10.2.1承包人违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2发包人违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方当事人发生争议，应通过协商解决。11.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会由双方当事人共同选定。11.2.2人民法院为争议解决的最终机构。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方当事人协商一致，可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程完工并验收合格。12.2.2双方当事人协商一致，可以终止合同。13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.1.1双方当事人协商一致，可以变更合同。13.1.2变更后的合同内容应形成书面文件，并由双方当事人签字盖章。13.2合同补充协议13.2.1合同补充协议是合同不可分割的一部分。13.2.2合同补充协议的签订、生效和解释与合同一致。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1合同附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同份数14.2.1合同一式两份，双方当事人各执一份。14.3合同签署14.3.1合同经双方当事人签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义1.1.1“第三方”指在合同履行过程中，为协助甲乙双方解决争议、提供专业服务或执行合同条款而介入的独立主体，包括但不限于调解机构、仲裁机构、监理单位、审计机构、评估机构等。1.2第三方介入条件1.2.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，经协商无法解决。1.2.2双方同意根据合同约定引入第三方介入争议解决或提供服务。2.第三方责任限额2.1责任限额定义2.1.1责任限额指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的赔偿上限。2.2责任限额确定2.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定，可根据第三方提供服务的内容和风险程度确定。2.2.2责任限额应不低于第三方提供服务可能造成的最大损失。3.第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展争议解决或提供服务。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。3.2第三方义务3.2.1第三方应遵守合同约定，公正、公平地履行职责。3.2.2第三方应保护甲乙双方的商业秘密和隐私。3.3第三方责任3.3.1第三方在履行合同过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.3.2第三方责任赔偿范围包括但不限于直接损失和间接损失。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的关系基于合同约定，甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。4.1.2第三方对甲方提供的服务质量负责，甲方对第三方的服务不满意，有权要求第三方改进或更换服务。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的关系基于合同约定，乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。4.2.2第三方对乙方提供的服务质量负责，乙方对第三方的服务不满意，有权要求第三方改进或更换服务。4.3第三方与甲乙双方的共同责任4.3.1在第三方介入争议解决或提供服务的过程中，甲乙双方应积极配合，共同维护合同的履行。4.3.2若因甲乙双方原因导致第三方无法履行合同，甲乙双方应承担相应的责任。5.第三方介入后的合同调整5.1合同条款调整5.1.1合同中涉及第三方介入的条款，应根据第三方介入的具体情况进行调整。5.1.2合同条款调整应形成书面文件，并由甲乙双方及第三方签字盖章。5.2合同费用调整5.2.1第三方介入产生的费用，应根据合同约定和实际情况进行调整。5.2.2调整后的费用应在合同中明确约定，并由甲乙双方签字确认。5.3合同期限调整5.3.1第三方介入可能影响合同期限，甲乙双方应根据实际情况调整合同期限。5.3.2调整后的合同期限应在合同中明确约定，并由甲乙双方签字确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程履约担保合同1.1详细要求：包括担保金额、担保形式、担保期限、担保人信息等。1.2说明：本附件为合同主体，是担保人履行担保义务的依据。2.附件二：纠纷调解协议2.1详细要求：包括争议事项、调解结果、履行期限和方式等。2.2说明：本附件为调解结果的法律文件，具有同等法律效力。3.附件三：争议解决仲裁协议3.1详细要求：包括仲裁机构、仲裁规则、仲裁费用等。3.2说明：本附件为争议解决的最终途径，双方应遵守仲裁结果。4.附件四：合同履行情况报告4.1详细要求：包括工程进度、质量、费用等实际情况。4.2说明：本附件为合同履行的监督文件，用于评估合同履行情况。5.附件五：第三方服务协议5.1详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、费用等。5.2说明：本附件为第三方提供服务的依据，明确双方权利义务。6.附件六：合同变更协议6.1详细要求：包括变更事项、变更内容、变更生效日期等。6.2说明：本附件为合同变更的法律文件，具有同等法律效力。7.附件七：合同解除协议7.1详细要求：包括解除原因、解除生效日期等。7.2说明：本附件为合同解除的法律文件，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包人未按合同约定履行工程合同义务，如延迟完工、质量不达标等。1.2发包人未按合同约定支付工程款，如逾期支付、未支付预付款等。1.3第三方未按合同约定提供服务，如服务质量不达标、服务延误等。2.责任认定标准2.1承包人违约：2.1.1延迟完工：承包人应赔偿发包人因延迟完工造成的损失。2.1.2质量不达标：承包人应承担修复费用，并赔偿发包人因此遭受的损失。2.2发包人违约：2.2.1逾期支付：发包人应支付违约金，并赔偿承包人因延迟收款造成的损失。2.2.2未支付预付款：发包人应支付预付款，并赔偿承包人因未支付预付款造成的损失。2.3第三方违约：2.3.1服务质量不达标：第三方应承担修复费用，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。2.3.2服务延误：第三方应承担延误责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。简要示例说明：承包人延迟完工2个月，发包人遭受额外损失10万元，承包人应赔偿发包人10万元。发包人逾期支付工程款1个月，应支付违约金5万元，并赔偿承包人因此遭受的损失。第三方服务延误1周，导致工程进度延误，第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024版工程履约担保合同纠纷调解规则合同2本合同目录一览1.合同定义与解释1.1合同的定义1.2术语和定义2.合同双方2.1合同甲方2.2合同乙方3.合同标的3.1工程履约担保概述3.2担保金额4.担保义务与责任4.1担保范围4.2担保责任4.3担保期限5.纠纷调解程序5.1纠纷调解的启动5.2调解机构5.3调解员5.4调解程序6.调解规则与原则6.1中立原则6.2公正原则6.3保密原则6.4有效性原则7.调解结果7.1调解协议7.2调解决定的执行8.纠纷解决的其他途径8.1司法诉讼8.2仲裁9.合同解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件10.违约责任10.1违约行为的定义10.2违约责任的承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效12.2合同变更12.3合同解除13.合同的履行与监督13.1履行原则13.2履行方式13.3监督措施14.其他约定14.1法律适用14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同定义与解释1.1合同的定义本合同是指合同双方就工程履约担保事项达成的具有法律约束力的书面协议。1.2术语和定义（1）“甲方”指委托提供工程履约担保的一方；（2）“乙方”指接受委托提供工程履约担保的一方；（3）“工程履约担保”指乙方为甲方在履行工程合同过程中，因甲方违约导致乙方遭受损失时，乙方按照合同约定承担的赔偿义务。2.合同双方2.1合同甲方甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方法定代表人：________________2.2合同乙方乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方法定代表人：________________3.合同标的3.1工程履约担保概述本合同标的为甲方在履行工程合同过程中，乙方为甲方提供的工程履约担保。3.2担保金额本合同担保金额为人民币____________元。4.担保义务与责任4.1担保范围乙方在本合同约定的担保金额内，对甲方在履行工程合同过程中因违约导致的损失承担赔偿责任。4.2担保责任乙方应在甲方违约后，按照合同约定，在担保金额范围内向甲方支付赔偿金。4.3担保期限本合同担保期限自合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工之日起两年。5.纠纷调解程序5.1纠纷调解的启动合同双方在发生纠纷时，应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同约定的调解机构申请调解。5.2调解机构本合同纠纷调解机构为____________。5.3调解员调解员由合同双方共同选定，负责主持调解工作。5.4调解程序（1）申请调解：一方提出调解申请，并提交相关证据；（2）调解通知：调解机构收到申请后，通知另一方；（3）调解会议：调解员组织双方进行调解；（4）调解协议：经调解达成一致，双方签署调解协议；（5）调解协议生效：调解协议签署后，具有法律效力。6.调解规则与原则6.1中立原则调解员在调解过程中应保持中立，不偏袒任何一方。6.2公正原则调解员应公正、公平地处理纠纷，保护双方的合法权益。6.3保密原则调解过程中，双方应遵守保密原则，不得泄露调解内容。6.4有效性原则调解协议应当具有法律效力，双方应严格履行。8.纠纷解决的其他途径8.1司法诉讼如合同双方在调解过程中无法达成一致，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，依法解决纠纷。8.2仲裁合同双方在发生纠纷时，也可以选择仲裁方式解决。双方应协商选定仲裁机构，并按照仲裁规则进行仲裁。9.合同解除与终止9.1合同解除的条件（1）一方违约，且违约方在接到解除通知后未在合理期限内纠正违约行为；（2）一方违约，导致合同目的无法实现；（3）发生不可抗力事件，致使合同无法履行。9.2合同终止的条件（1）工程合同约定的工程竣工；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件成就。10.违约责任10.1违约行为的定义违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务，或者履行不符合合同约定的要求。10.2违约责任的承担（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（2）违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿损失；（3）因违约行为造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。11.争议解决11.1争议解决方式合同双方在发生争议时，应通过协商解决。协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2争议解决机构合同双方应协商确定争议解决机构，如协商不成，则按照法律规定确定。12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效本合同自合同双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更合同变更需经合同双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。12.3合同解除合同解除需符合本合同第九条规定的条件，并以书面形式通知对方。13.合同的履行与监督13.1履行原则合同双方应按照诚实信用原则，全面、及时、正确地履行合同义务。13.2履行方式合同双方应按照合同约定的方式履行合同义务。13.3监督措施合同双方应相互监督，确保合同义务的履行。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，并可部分或全部免除责任。14.3合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指合同双方之外的独立主体，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、仲裁机构、律师事务所等。15.2第三方介入的范围（1）合同履行过程中的监督与检查；（2）合同纠纷的调解与仲裁；（3）合同履约情况的评估与鉴定；（4）合同履约担保的执行与管理。16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件（1）合同履行过程中出现重大分歧；（2）合同履行过程中需要专业评估或鉴定；（3）合同纠纷需要第三方调解或仲裁；（4）合同履行担保需要第三方协助执行。16.2介入程序（1）合同双方协商一致，决定邀请第三方介入；（2）合同双方共同确定第三方介入的具体事项和范围；（3）合同双方与第三方签订相应的协议或合同；（4）第三方按照协议或合同约定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行职责过程中，因自身过错导致合同双方损失的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定（1）第三方责任限额由合同双方在签订第三方协议或合同时约定；（2）如无约定，第三方责任限额为人民币____________元。18.第三方责任承担18.1责任承担原则第三方在履行职责过程中，因自身过错导致合同双方损失，应承担相应的赔偿责任。18.2责任承担方式（1）第三方应按照合同约定或法律规定，向受损方支付赔偿金；（2）赔偿金额不足以弥补损失时，第三方应继续赔偿直至损失得到全部弥补。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方为独立的