消防工程验收保证的承诺书范文_第1页
消防工程验收保证的承诺书范文_第2页
消防工程验收保证的承诺书范文_第3页
消防工程验收保证的承诺书范文_第4页
消防工程验收保证的承诺书范文_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

消防工程验收保证的承诺书范文合同编号:__________甲方(建设单位):甲方名称:__________甲方地址:__________甲方联系方式:__________乙方(施工单位):乙方名称:__________乙方地址:__________乙方联系方式:__________一、前言1.背景为了保证消防工程的质量和安全性,保障人民生命财产安全,根据国家相关法律法规和工程建设的要求,甲乙双方就消防工程验收事宜达成如下承诺。2.目的本承诺书的目的在于明确双方在消防工程验收过程中的权利和义务,保证消防工程能够按照国家及地方相关消防法规、合同约定的验收标准进行验收,保证工程质量符合要求。二、定义与解释1.相关术语定义(1)消防工程:指为预防火灾和减少火灾危害而进行的各种工程设施和设备的安装、调试和维护等工作。(2)验收:指对消防工程的质量、功能、安全性等方面进行检查和评估,以确定其是否符合国家及地方相关消防法规和合同约定的验收标准。(3)违约:指一方或双方未履行本承诺书约定的义务或违反本承诺书的规定。2.解释规则(1)本承诺书的解释应遵循法律法规的规定和合同的约定。(2)如对本承诺书的条款存在争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可按照本承诺书约定的争议解决方式处理。三、承诺人的基本信息1.承诺人名称与地址(1)甲方(建设单位)名称:__________地址:__________(2)乙方(施工单位)名称:__________地址:__________2.联系方式(1)甲方(建设单位)联系方式:__________电子邮箱:__________(2)乙方(施工单位)联系方式:__________电子邮箱:__________3.法定代表人(如有)(1)甲方(建设单位)法定代表人:__________(2)乙方(施工单位)法定代表人:__________四、消防工程概况1.工程名称__________消防工程2.工程地点位于__________(详细地址)3.工程范围(1)消防设施的安装,包括但不限于火灾自动报警系统、消防供水系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等。(2)消防设备的调试和检测,保证设备正常运行。(3)消防通道和安全出口的设置,保证疏散通道畅通无阻。五、验收标准与要求1.国家及地方相关消防法规(1)乙方承诺消防工程的设计、施工和验收将严格遵守国家及地方相关消防法规,如《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》等。(2)乙方应保证消防工程的各项设施和设备符合国家及地方相关消防法规的要求,如消防设施的配置、消防通道的宽度等。2.合同约定的验收标准(1)双方在合同中约定的验收标准将作为消防工程验收的重要依据。(2)验收标准应包括消防工程的质量、功能、安全性等方面的要求,如消防设施的功能指标、设备的运行稳定性等。3.具体验收要求及流程(1)消防工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,并提供相关的验收资料,包括但不限于工程设计文件、施工记录、设备检测报告等。(2)甲方应在收到验收申请后的______个工作日内组织相关人员进行初步验收。初步验收合格后,甲方应向消防主管部门申请正式验收。(3)消防主管部门在收到正式验收申请后,将组织专业人员进行现场验收。验收内容包括消防设施的安装质量、设备的运行情况、消防通道的畅通情况等。(4)如消防工程验收不合格,乙方应在规定的时间内进行整改,整改完成后重新申请验收。六、承诺内容1.工程质量承诺(1)乙方承诺消防工程的施工质量符合国家及地方相关消防法规和合同约定的验收标准。(2)乙方将严格按照设计文件和施工规范进行施工,保证消防工程的各项设施和设备安装牢固、运行正常。(3)乙方将对消防工程的施工质量负责,如在保修期内出现质量问题,乙方将免费进行维修和更换。2.施工过程合规承诺(1)乙方承诺在施工过程中严格遵守国家及地方相关法律法规和安全生产规定,保证施工过程安全、文明、有序。(2)乙方将建立健全安全生产管理制度,加强对施工人员的安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。(3)乙方将按照规定配备必要的安全防护设施和设备,保证施工人员的人身安全。3.材料设备质量承诺(1)乙方承诺用于消防工程的材料和设备均符合国家及地方相关标准和质量要求,并有合格证明文件。(2)乙方将严格按照合同约定的品牌、型号、规格等要求采购材料和设备,保证材料和设备的质量和功能符合要求。(3)乙方将对材料和设备的质量进行检验和验收,如发觉质量问题,将及时更换或退货。4.按时完成验收承诺(1)乙方承诺在合同约定的工期内完成消防工程的施工,并按时提交验收申请。(2)乙方将积极配合甲方和消防主管部门的验收工作,及时提供相关的验收资料和配合现场验收。(3)如因乙方原因导致消防工程验收延误,乙方将承担相应的违约责任。七、违约责任1.违约情形定义(1)甲方未按照合同约定支付工程款项,视为甲方违约。(2)乙方未按照合同约定的工期完成消防工程的施工,视为乙方违约。(3)乙方未按照国家及地方相关消防法规和合同约定的验收标准进行施工,导致消防工程验收不合格,视为乙方违约。(4)乙方在施工过程中违反国家及地方相关法律法规和安全生产规定,发生安全,视为乙方违约。2.违约责任承担方式(1)如甲方违约,甲方应按照合同约定支付逾期付款的违约金,并承担由此给乙方造成的损失。(2)如乙方违约,乙方应按照合同约定支付逾期竣工的违约金,并承担由此给甲方造成的损失。(3)如乙方施工质量不合格导致消防工程验收不合格,乙方应负责返工,直至验收合格,并承担返工费用和由此给甲方造成的损失。(4)如乙方在施工过程中发生安全,乙方应承担全部责任,并按照国家及地方相关规定进行处理,同时承担由此给甲方造成的损失。3.违约金的计算与支付(1)逾期付款违约金的计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×______%。(2)逾期竣工违约金的计算方式为:合同总价×逾期天数×______%。(3)违约金应在违约行为发生后的______个工作日内支付,如逾期未支付,违约方应按照违约金金额的______%支付逾期利息。八、争议解决1.协商解决的途径与程序(1)双方在履行本承诺书过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决。(2)协商应在一方提出书面协商请求后的______个工作日内开始,双方应指定专人进行协商。(3)协商过程中,双方应本着诚实信用、公平合理的原则,寻求解决争议的最佳方案。2.仲裁或诉讼的选择(1)如协商不成,双方同意将争议提交______仲裁委员会进行仲裁。(2)仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。(3)双方也可以选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.管辖法院或仲裁机构(1)如选择仲裁,仲裁机构为______仲裁委员会。(2)如选择诉讼,管辖法院为合同签订地或工程所在地有管辖权的人民法院。九、通知与送达1.通知的方式与要求(1)双方在本承诺书履行过程中需要通知对方的事项,应采用书面形式,包括但不限于信函、传真、邮件等。(2)通知应送达对方在本承诺书中约定的地址或联系方式。如对方变更地址或联系方式,应及时书面通知对方。(3)通知自送达之日起生效,如采用邮寄方式,以邮件寄出之日起第______个工作日视为送达。2.送达的确认与效力(1)对方收到通知后,应及时予以确认。如对方在收到通知后的______个工作日内未予以确认,视为通知已送达。(2)通知送达后,对双方均具有约束力,双方应按照通知的要求履行相应的义务。十、保密条款1.保密信息的定义(1)本承诺书所称保密信息,是指双方在履行本承诺书过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、个人隐私以及其他未公开的信息。(2)保密信息包括但不限于工程设计文件、施工方案、技术资料、合同条款、价格信息等。2.保密义务的范围与期限(1)双方应对保密信息予以保密,不得向任何第三方披露或使用。(2)保密义务的期限为自本承诺书生效之日起至保密信息公开之日止。3.违反保密条款的责任(1)如一方违反保密条款,应向对方支付违约金,并赔偿对方因此所遭受的损失。(2)违约金的金额为______元,如损失超过违约金金额,违约方应按照实际损失进行赔偿。十一、不可抗力1.不可抗力的定义(1)本承诺书所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、行为等。(2)不可抗力事件的发生,不影响本承诺书的效力,但受不可抗力影响的一方应及时通知对方,并提供相关证明文件。2.不可抗力事件的通知与证明(1)如发生不可抗力事件,受影响的一方应在事件发生后的______个工作日内通知对方,并说明不可抗力事件的性质、影响范围和预计持续时间。(2)受影响的一方应在通知发出后的______个工作日内,向对方提供有关不可抗力事件的证明文件,如部门的公告、气象部门的证明等。3.不可抗力的后果及处理(1)如不可抗力事件导致本承诺书无法履行或部分无法履行,双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否解除本承诺书或部分解除本承诺书。(2)如不可抗力事件导致一方无法按时履行本承诺书的义务,该方不承担违约责任,但应采取一切必要的措施减轻不可抗力事件的影响,并在不可抗力事件结束后尽快恢复履行本承诺书的义务。十二、合同变更与解除1.合同变更的条件与程序(1)双方协商一致,可以变更本承诺书的内容。(2)变更本承诺书的内容,应采用书面形式,并经双方签字盖章确认。(3)如因法律法规的变更或其他不可抗力因素导致本承诺书的内容需要变更,双方应按照法律法规的规定或不可抗力因素的影响,协商决定是否变更本承诺书的内容。2.合同解除的情形与方式(1)双方协商一致,可以解除本承诺书。(2)如一方违反本承诺书的约定,另一方有权解除本承诺书,并要求违约方承担相应的违约责任。(3)如因不可抗力事件导致本承诺书无法履行或部分无法履行,双方可以协商解除本承诺书或部分解除本承诺书。3.合同变更与解除的后果(1)如本承诺书变更或解除,双方应按照变更或解除后的内容履行各自的义务。(2)如本承诺书解除,双方应按照法律法规的规定和本承诺书的约定,处理好已完成的工程和已采购的材料设备等事项,并结算相应的工程款项。十三、其他条款1.法律适用(1)本承诺书的签订、履行、变更和解除等事宜,均适用中华人民共和国法律。(2)如本承诺书的内容与中华人民共和国法律的规定相冲突,应以中华人民共和国法律的规定为准。2.合同的完整性(1)本承诺书构成双方之间关于消防工程验收的完整协议,取代双方之前就该事项所达成的任何口头或书面协议。(2)本承诺书的附件是本承诺书的组成部分,与本承诺书具有同等法律效力。如附件的内容与本承诺书的内容相冲突,应以本承诺书的内容为准。3.合同的生效与终止(1)本承诺书自双方签字盖章之日起生效,至消防工程验收合格并完成结算后终止。(2)如本承诺书的履行期限超过一年,双方应在每年的______月______日前对本承诺书的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论