2024测绘劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024测绘劳务分包合同本合同目录一览第一条：定义与术语1.1测绘劳务分包1.2合同主体1.3分包工程1.4合同金额1.5合同期限1.6质量标准1.7技术要求第二条：分包工程的范围与内容2.1分包工程的详细描述2.2分包工程的地点与时间2.3分包工程的数量与质量2.4分包工程的施工工艺与技术要求第三条：合同价格与支付方式3.1合同金额的确定3.2预付款的支付3.3进度款的支付3.4验收合格后的支付3.5价款调整的条件与方式第四条：分包方的义务与责任4.1分包方的施工义务4.2分包方的质量保障义务4.3分包方的安全防护义务4.4分包方的配合义务4.5分包方的保密义务第五条：总包方的义务与责任5.1总包方的施工管理义务5.2总包方的技术支持义务5.3总包方的质量监督义务5.4总包方的安全监管义务5.5总包方的合同履行与协调义务第六条：合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同变更的程序6.3合同解除的条件6.4合同解除的程序第七条：违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任7.3违约赔偿的计算与支付第八条：争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的地点与机构第九条：合同的生效、终止与解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同的解除条件第十条：合同的附件10.1分包工程的技术图纸10.2分包工程的施工方案10.3分包工程的验收标准第十一条：合同的签字盖章11.1合同签字的要求11.2合同盖章的要求第十二条：合同的保管与复制12.1合同原件的保管12.2合同复制的要求第十三条：合同的信息披露13.1合同信息的披露范围13.2合同信息的披露方式第十四条：其他约定14.1双方的其他约定内容14.2约定条款的补充与修改第一部分：合同如下：第一条：定义与术语1.1测绘劳务分包指总包方将测绘工程中的部分工作内容分包给分包方完成的行为。1.2合同主体指签订本合同的总包方和分包方。1.3分包工程指总包方将其测绘工程中的外业测绘、数据处理、成果整理等部分工作内容分包给分包方完成。1.4合同金额指双方约定的分包工程的总价款，包括分包工程的劳务费、材料费、设备费等。1.5合同期限指本合同约定的分包工程的开始日期至结束日期。1.6质量标准指分包方完成分包工程应达到的质量要求，包括国家和行业的相关标准。1.7技术要求指分包方在完成分包工程过程中应遵守的技术规范和标准，包括总包方提供的设计图纸、施工方案等。第二条：分包工程的范围与内容2.1分包工程的详细描述包括分包工程的名称、地点、数量、面积、结构等。2.2分包工程的地点与时间指分包工程的具体施工地点和计划开始施工日期、计划结束施工日期。2.3分包工程的数量与质量指分包方应完成分包工程的数量和质量要求，包括工程量清单和质量标准。2.4分包工程的施工工艺与技术要求指分包方在完成分包工程过程中应遵守的施工工艺和技术要求，包括总包方提供的设计图纸、施工方案等。第三条：合同价格与支付方式3.1合同金额的确定指双方根据分包工程的工程量、工程单价、合同期限等因素协商确定的合同金额。3.2预付款的支付指合同签订后，总包方按照合同金额的一定比例支付给分包方的款项。3.3进度款的支付指在分包工程进度达到约定的节点时，总包方按照实际完成工程量支付给分包方的款项。3.4验收合格后的支付指分包工程验收合格后，总包方按照合同约定支付给分包方的剩余款项。3.5价款调整的条件与方式指合同执行过程中，因市场行情变化、政策调整等因素导致合同金额需要调整的条件和方式。第四条：分包方的义务与责任4.1分包方的施工义务分包方应按照合同约定和总包方的要求，按时完成分包工程。4.2分包方的质量保障义务分包方应保证分包工程的质量达到约定的质量标准，对分包工程的质量问题负责。4.3分包方的安全防护义务分包方应按照相关法律法规和总包方的要求，做好施工现场的安全防护工作。4.4分包方的配合义务分包方应配合总包方进行施工现场的管理和协调，遵守总包方的管理制度。4.5分包方的保密义务分包方应对在分包工程过程中获取的总包方的商业秘密和技术秘密予以保密。第五条：总包方的义务与责任5.1总包方的施工管理义务总包方应按照合同约定和分包方的要求，对分包工程进行施工管理。5.2总包方的技术支持义务总包方应提供分包工程所需的设计图纸、施工方案等技术支持。5.3总包方的质量监督义务总包方应对分包工程的质量进行监督，确保分包工程的质量达到约定的质量标准。5.4总包方的安全监管义务总包方应对分包工程的安全进行监管，确保施工现场的安全。5.5总包方的合同履行与协调义务总包方应按照合同约定履行合同义务，协调分包方和施工现场的关系。第六条：合同的变更与解除6.1合同变更的条件合同执行过程中，因特殊情况需要变更合同的，双方可以协商一致进行变更。6.2合同变更的程序合同变更应通过书面形式进行，经双方签字盖章后生效。6.3合同解除的条件合同执行过程中，因特殊情况需要解除合同的，双方可以协商一致解除合同。6.4合同解除的程序合同解除应通过书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第八条：争议解决8.1争议解决的方式8.1.1双方同意提交总包方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；8.1.2双方同意提交总包方所在地仲裁委员会仲裁解决。8.2争议解决的地点与机构如选择诉讼解决，争议解决的地点为总包方所在地人民法院；如选择仲裁解决，争议解决的机构为总包方所在地的仲裁委员会。第九条：合同的生效、终止与解除9.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的终止条件合同执行完毕，分包工程验收合格，双方办理了结算手续后，合同终止。9.3合同的解除条件合同执行过程中，因特殊情况需要解除合同的，双方可以协商一致解除合同。第十条：合同的附件10.1分包工程的技术图纸技术图纸是分包工程施工的依据，分包方应严格按照技术图纸施工。10.2分包工程的施工方案分包工程的施工方案包括施工工艺、施工步骤、施工周期等，分包方应严格按照施工方案施工。10.3分包工程的验收标准分包工程的验收标准包括工程质量、工程数量、工程安全等，分包工程验收时应按照验收标准进行。第十一条：合同的签字盖章11.1合同签字的要求合同签字应由双方授权的代表进行，代表应具有授权书或其他有效授权证明。11.2合同盖章的要求合同盖章应由双方的法定代表人或其授权的代表进行，授权代表应具有授权书或其他有效授权证明。第十二条：合同的保管与复制12.1合同原件的保管双方各自保管合同原件，确保合同的安全、完整。12.2合同复制的要求如需复制合同，应确保复制品与原件的一致性，双方各自对复制件负责。第十三条：合同的信息披露13.1合同信息的披露范围合同信息的披露范围包括合同内容、合同履行情况、合同变更解除情况等。13.2合同信息的披露方式合同信息的披露方式包括书面通知、电子邮件、传真等方式。第十四条：其他约定14.1双方的其他约定内容本合同未尽事宜，双方可以另行协商，以书面形式作出补充约定。14.2约定条款的补充与修改合同履行过程中，双方可以根据实际情况需要，对合同条款进行补充与修改，补充与修改的条款应具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程的技术图纸详细要求和说明：技术图纸应包括分包工程的平面图、立面图、剖面图等，详细标注工程的具体尺寸、材料要求、施工工艺等。技术图纸应由总包方提供，分包方应严格按照技术图纸进行施工。附件二：分包工程的施工方案详细要求和说明：施工方案应包括分包工程的施工工艺、施工步骤、施工周期等，详细说明施工过程中的各项要求和技术指标。施工方案应由总包方提供，分包方应严格按照施工方案进行施工。附件三：分包工程的验收标准详细要求和说明：验收标准应包括工程质量、工程数量、工程安全等各方面的要求，明确各项指标的具体数值或要求。验收标准应由总包方提供，分包方应按照验收标准进行施工，以确保工程质量符合要求。附件四：合同金额详细明细表详细要求和说明：合同金额详细明细表应包括分包工程的各项费用明细，如劳务费、材料费、设备费等，明确各项费用的金额和计算依据。合同金额详细明细表应由总包方提供，分包方应按照明细表进行费用计算和支付。附件五：进度计划表详细要求和说明：进度计划表应包括分包工程的各个阶段的开始日期和结束日期，明确各阶段的工期要求。进度计划表应由总包方提供，分包方应按照进度计划表进行施工进度的安排和执行。附件六：质量保证书详细要求和说明：质量保证书应由分包方提供，承诺分包工程的质量达到约定的质量标准，并承诺在验收不合格时进行返工或修复。附件七：安全防护措施方案详细要求和说明：安全防护措施方案应包括分包工程施工过程中应遵守的安全规定和措施，明确安全防护设施的设置要求和安全操作规程。安全防护措施方案应由分包方提供，总包方应按照方案进行安全监管。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照技术图纸、施工方案施工，导致工程质量不符合约定的质量标准。示例说明：如果分包方未按照技术图纸的要求进行施工，导致分包工程的尺寸不符合图纸标注，则构成违约行为。2.分包方未按照约定的工期完成分包工程。示例说明：如果分包方未能在进度计划表规定的期限内完成分包工程，则构成违约行为。3.分包方未按照约定的质量标准完成分包工程，导致验收不合格。示例说明：如果分包方完成的分包工程质量不符合约定的质量标准，导致验收不合格，则构成违约行为。4.分包方未按照合同约定支付合同价款。示例说明：如果分包方未能按照约定的时间和金额支付合同价款，则构成违约行为。违约责任认定标准：1.对于分包方的违约行为，总包方有权要求分包方立即停止违约行为，并按照合同约定的质量标准进行返工或修复。2.对于分包方的违约行为，总包方有权要求分包方支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算。3.对于分包方的违约行为，如果造成了总包方的损失，总包方有权要求分包方承担损害赔偿责任，赔偿金额根据实际损失进行计算。说明三：法律名词及解释：1.测绘劳务分包：指总包方将测绘工程中的部分工作内容分包给分包方完成的行为。2.合同主体：指签订本合同的总包方和分包方。3.分包工程：指总包方