2024年专业土木工程分包协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专业土木工程分包协议样本版B版本合同目录一览1.一般条款1.1定义与解释1.2合同的组成1.3合同的生效2.工程概述2.1工程描述2.2工程地点2.3工程期限3.分包工作范围3.1分包工程详细内容3.2分包工程界限3.3分包人责任与义务4.承包人的责任与义务4.1提供施工场地4.2施工图纸与技术规范4.3施工过程中的协调与沟通5.分包人的责任与义务5.1工程质量5.2工程安全5.3材料与设备5.4工程进度6.合同价格6.1合同总价6.2价格调整6.3支付方式与进度7.工期延误7.1工期延误的责任7.2工期延误的处理8.工程变更8.1工程变更的条件8.2工程变更的处理9.违约责任9.1承包人的违约9.2分包人的违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼11.合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的程序12.一般规定12.1法律法规12.2合同的转让12.3分包工程的验收与交付13.保密条款13.1保密信息的定义13.2保密义务13.3保密期限14.其他条款14.1不可抗力14.2广告与宣传14.3合同的修订第一部分：合同如下：第一条一般条款1.1定义与解释1.1.2本合同所称“土木工程”是指包括但不限于地基与基础工程、土方工程、桥梁工程、隧道工程、道路工程、排水工程等工程项目。1.1.3本合同所称“分包人”是指乙方。1.1.4本合同所称“承包人”是指甲方。1.2合同的组成1.2.1本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。1.2.2本合同的附件包括：工程概述、分包工作范围、合同价格、工期延误、工程变更、违约责任、争议解决、合同的终止与解除、一般规定、保密条款及其他条款等。1.3合同的生效1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同的有效期为签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第二条工程概述2.1工程描述2.1.1工程名称：__________。2.1.2工程内容：__________。2.1.3工程规模：__________。2.2工程地点2.2.1本合同工程位于：__________。2.3工程期限2.3.1工程计划开工日期：__________。2.3.2工程计划竣工日期：__________。第三条分包工作范围3.1分包工程详细内容3.1.1分包工程名称：__________。3.1.2分包工程内容：__________。3.1.3分包工程规模：__________。3.2分包工程界限3.2.1分包工程的界限如下：__________。3.3分包人责任与义务3.3.1分包人应按照合同约定的工程内容和工程量进行施工。3.3.2分包人应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.3.3分包人应严格按照施工图纸和施工技术规范进行施工。3.3.4分包人应确保工程安全，遵守施工现场的各项安全生产规章制度。3.3.5分包人应按期完成工程，不得延误工期。3.3.6分包人应接受承包人的监督、检查和验收。3.3.7分包人应承担分包工程的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费等。第四条承包人的责任与义务4.1提供施工场地4.1.1承包人应向分包人提供具备施工条件的施工场地。4.1.2承包人应负责办理施工场地所需的各项手续和证件。4.2施工图纸与技术规范4.2.1承包人应向分包人提供完整的施工图纸和技术规范。4.2.2承包人应对施工图纸和技术规范的准确性负责。4.3施工过程中的协调与沟通4.3.1承包人应负责协调分包人与其他施工单位之间的关系，确保施工顺利进行。4.3.2承包人应负责处理施工过程中的各类问题，及时向分包人提供所需的协助和支持。第五条分包人的责任与义务5.1工程质量5.1.1分包人应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。5.1.2分包人应严格按照施工图纸和施工技术规范进行施工。5.1.3分包人应接受承包人的质量检查和验收。5.2工程安全5.2.1分包人应遵守施工现场的各项安全生产规章制度。5.2.2分包人应加强施工现场的安全管理，确保施工安全。5.2.3分包人应按期完成工程，不得延误工期。5.3材料与设备5.3.1分包人应按照合同约定的材料和设备规格、型号、数量等进行采购。5.3.2分包人应对所采购的材料和设备的质量负责第八条合同价格6.1合同总价6.1.1本合同的工程总价款为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于分包工程的施工、材料设备购置、税费等费用。6.1.2合同总价款为固定价格，不因市场价格波动而调整。6.2价格调整6.2.1除非合同另有约定，否则合同总价款一经确定，不予调整。6.2.2因政策调整、法律法规变化等原因导致合同总价款发生变化的，双方可协商调整。6.3支付方式与进度6.3.1承包人应按照合同约定的付款节点和付款比例向分包人支付工程进度款。6.3.2工程竣工验收合格后，承包人应在验收报告签署后的【】日内支付剩余工程款项。6.3.3分包人应提供等值的发票，以便承包人按照国家相关法律法规的规定进行税务处理。第九条工期延误7.1工期延误的责任7.1.1由于分包人原因导致工程延误的，分包人应承担相应的违约责任。7.1.2由于承包人原因导致工程延误的，承包人应承担相应的违约责任。7.2工期延误的处理7.2.1工程延误导致合同总价款发生变化的，双方可协商调整。7.2.2工程延误导致工程质量不合格的，分包人应负责修复，并承担修复费用。第十条工程变更8.1工程变更的条件8.1.1合同履行过程中，如需对工程进行变更，应由承包人提出变更申请，经双方协商一致后签署变更协议。8.1.2工程变更应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。8.2工程变更的处理8.2.1工程变更导致合同总价款发生变化的，双方可协商调整。8.2.2工程变更导致工程进度延误的，应按照本合同关于工期延误的约定处理。第十一条违约责任9.1承包人的违约9.1.1承包人违反合同约定，导致分包人损失的，分包人可要求承包人赔偿。9.1.2承包人未按约定支付工程进度款或工程款的，分包人可要求承包人支付迟延付款违约金。9.2分包人的违约9.2.1分包人违反合同约定，导致承包人损失的，分包人应承担相应的违约责任。9.2.2分包人未按约定完成工程的，分包人应承担迟延交付违约金。9.3违约赔偿9.3.1违约方应承担因违约造成的直接损失，包括但不限于经济损失、利润损失、修复费用等。9.3.2违约方应承担违约赔偿责任，违约金计算方式为：【】。第十二条争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼10.2.1双方同意提交【】仲裁委员会仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十三条合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.1.1工程竣工验收合格后，本合同即终止。11.1.2双方协商一致，可提前解除合同。11.2合同解除的程序11.2.1合同解除前，双方应结清所有款项。11.2.2合同解除后，双方不得因合同解除而产生新的争议。第十四条其他条款12.1不可抗力12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.2广告与宣传12.2.1未经对方第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概述：包括工程名称、工程内容、工程规模、工程地点等信息。2.分包工作范围：包括分包工程名称、分包工程内容、分包工程规模、分包工程界限等信息。3.合同价格：包括合同总价、价格调整、支付方式与进度等信息。4.工期延误：包括工期延误的责任、工期延误的处理等信息。5.工程变更：包括工程变更的条件、工程变更的处理等信息。6.违约责任：包括承包人的违约、分包人的违约、违约赔偿等信息。7.争议解决：包括争议的解决方式、仲裁或诉讼等信息。8.合同的终止与解除：包括合同终止的条件、合同解除的程序等信息。9.一般规定：包括法律法规、合同的转让、分包工程的验收与交付等信息。10.保密条款：包括保密信息的定义、保密义务、保密期限等信息。11.其他条款：包括不可抗力、广告与宣传、合同的修订等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人的违约：违约行为：未按约定提供施工场地、未按约定提供施工图纸与技术规范、未按约定进行协调与沟通等。责任认定：承包人应承担因违约造成的直接损失，包括但不限于经济损失、利润损失、修复费用等。示例说明：如果承包人未按约定提供施工图纸与技术规范，导致分包人无法按时施工，分包人可以要求承包人承担因工期延误而产生的直接损失。2.分包人的违约：违约行为：未按约定进行施工、未按约定保证工程质量、未按约定遵守安全生产规章制度、未按约定完成工程等。责任认定：分包人应承担因违约造成的直接损失，包括但不限于经济损失、利润损失、修复费用等。示例说明：如果分包人未按约定完成工程，导致工程进度延误，分包人应承担因工期延误而产生的直接损失。3.违约赔偿：违约行为：违反合同约定，导致对方损失的行为。责任认定：违约方应承担违约赔偿责任，违约金计算方式按照合同约定的标准进行。示例说明：如果一方违反合同约定，导致对方经济损失，违约方应按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.土木工程：指建筑工程中涉及到的土建工程、市政工程、道路桥梁工程、水利工程等。2.分包工程：指在总包合同范围内，由总包商将其承担的某些工程分包给其他承包商实施的行为。3.合同总价：指双方约定的工程完成后的总造