版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________甲方(发包方):名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方(承包方):名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方为建设工程项目的发包方,乙方为该项目的承包方,双方为了明确双方的权利和义务,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,经充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程投资估算:__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量标准,完成本工程的施工。三、合同工期3.1合同工期为__________个月,自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.2乙方应当按照合同约定的工期完成本工程的施工。四、质量标准4.1乙方应当按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量。4.2工程验收合格标准:__________五、付款方式及进度5.1甲方应当按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。5.2付款进度:__________六、违约责任6.1甲方逾期支付工程款项的,应当按照逾期付款金额的__________%向乙方支付违约金。6.2乙方未按照合同约定的质量标准、工期完成施工的,甲方有权要求乙方及时整改,并按照逾期交付部分的工程价款的__________%向甲方支付违约金。七、争议解决7.1对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格并办理完毕移交手续之日起失效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(签名):__________法定代表人(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日注意事项及解决办法:1.合同的履行地点和方式:确保双方明确合同履行地点和方式,以免产生纠纷。解决办法是,在合同中明确具体的履行地点和方式,如工程项目的现场和通过银行转账等方式进行付款。2.合同价款的支付和结算:注意合同价款的支付方式和时间,确保甲方按时支付工程款项。解决办法是,在合同中明确付款方式和时间,如按照工程进度分阶段支付。3.工程质量和标准:乙方应按照国家和行业相关标准进行施工,确保工程质量。解决办法是,在合同中明确工程质量标准和验收合格标准,如按照国家及行业相关标准和规范进行施工。4.工期延误:乙方应按照合同约定的工期完成施工,如发生工期延误,应按照约定的违约金比例支付违约金。解决办法是,在合同中明确工期延误的违约金比例和计算方式。5.争议解决:对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法是,在合同中明确争议解决的方式和地点,如友好协商解决或向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.发包方:指委托他人完成工程建设项目的单位或个人。2.承包方:指接受发包方的委托,承担工程建设项目的单位或个人。3.合同履行:指合同双方按照合同约定,履行各自的权利和义务的行为。4.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的赔偿金。5.工期延误:指承包方未按照合同约定的工期完成施工的行为。6.工程质量:指工程项目的施工质量,包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。7.工程验收:指对完成的工程项目进行质量、安全、功能等方面的检查,以确定是否符合合同约定和国家及行业相关标准。8.争议解决:指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决合同双方在履行合同过程中发生的争议。应用场合:1.适用于广东省内的各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。2.适用于工程发包方和承包方之间的标准施工合同。补充条款:1.环境保护:双方应遵守国家和地方环境保护法律法规,确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。如发生环境污染事件,乙方应立即采取措施进行治理,并承担相应责任。2.安全生产:乙方应严格按照国家及行业安全生产法律法规和标准进行施工,确保工程施工过程中的安全生产。如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并承担相应责任。3.知识产权保护:双方应尊重并保护对方在合同项目中所涉及的知识产权,未经对方授权,不得使用对方的商标、专利等技术成果。4.保密条款:双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人生的果实主题课程设计
- 干燥机的课程设计
- 人教版三年级下册第一单元 唱歌 美丽的黄昏教案
- 人教版(2019)必修第三册Unit 2 Morals and Virtues Reading for Writing教学设计
- 2024年秋季新教材三年级上册PEP英语教学课件:含视频音频U3-第1课时-A
- 五年级上册数学小数和整数相乘课件苏教版
- 期中达标测试卷-2024-2025学年统编版语文四年级上册
- 《折笔帽》教学设计及教学反思 苏教版一年级下册劳动
- 艺术馆改造半包合同样本
- 超市装饰设计协议
- LY/T 2651-2016退化森林生态系统恢复与重建技术规程
- GB/T 31771-2015家政服务母婴生活护理服务质量规范
- 一带一路课件
- GB/T 20975.11-2018铝及铝合金化学分析方法第11部分:铅含量的测定
- GB/T 11287-2000电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验(正弦)
- GB 4943-2001信息技术设备的安全
- 2023年流体力学题库及答案期末考试题
- 下一代互联网(IPv6) 模拟测试题附答案
- SMT换线流程优化精益生产
- 塔吊垂直度矫正方案
- 绿色建筑概论-课件
评论
0/150
提交评论