2024年全国一级造价师之建设工程计价考试重点试卷（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

2、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为30～60天

3、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（）计算，提出应付价款。A.工程实施地市场计日工单价B.工程实施地信息价中的计日工单价C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008)，关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料价格风险由承包人承担C.10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担

5、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费

6、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

7、鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是1000万，则期限为（）天。A.40B.60C.80D.100

8、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差

9、关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（）。A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料

10、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费

11、根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程。A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程

12、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升

13、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。A.6000B.6300C.6378D.6615

14、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的()。A.0.4%B.1%C.0.4%～0.6%D.1%～1.5%

15、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人

16、（2021年真题）下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程

17、某装修公司采购1000m2花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1000元/m2，运杂费30元/m2，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，单位材料量检验试验费为3元/m2，则这批花岗岩的材料费用约为()万元A.152B.105C.104D.102

18、下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定

19、在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。A.工程单价确定和总价计算B.全过程计价C.工程计量和工程计价D.项目的分解与组合

20、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济

21、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用

22、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费

23、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为（）。A.1.133B.1.067C.1.105D.1.120

24、下列有关招标文件内容的表述，正确的是（）。A.投标人须知中应明确本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.按照规定应编制最高投标限价的项目，应在发布招标文件时一并公布D.投标人须知正文不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效

25、（2015年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务

26、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证

27、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗

28、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。

29、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2

30、单台设备试车费属于（）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生产设备费D.设备安装工程费

31、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%，安装费率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25

32、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80

33、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

34、通常情况下建筑周长系数越低，设计（）。A.越昂贵B.越经济C.与该指标无关D.一样

35、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

36、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

37、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封

38、从经济角度衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据是()A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算

39、关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A.项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范和标准图集加以描述即可C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.项目特征的描述与履行合同义务无关

40、（2019年真题）关于设计概算的说法，正确的是（）。A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D.概算应考虑货款的时间价值对投资的影响

41、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.71.8B.80.0C.89.1D.132.7

42、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额

43、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A.160.02B.227.79C.246.01D.326.02

44、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率

45、下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）。A.税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税进项税额B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

46、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）A.工程造价咨询机构B.工程设计单位C.工程造价管理机构D.工程监理单位

47、根据计时观测资料得知：每m2标准砖墙勾缝时间为15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为7%、3%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464

48、“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（）。A.境外投标单位以现金形式提交的投标保证金B.境内投标单位以支票形式提交的投标保证金C.境内投标单位以银行保函形式提交的投标保证金D.境内投标单位以银行汇票形式提交的投标保证金

49、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算

50、关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述二、多选题

51、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

52、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间

53、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。A.大型机械设备进出场费B.引进设备检验费C.临时故障排除费D.机器损坏

54、下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）。A.税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税进项税额B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

55、在项目决策阶段，决定工程造价基础的是（）。A.项目决策的正确性B.项目决策的内容C.项目决策的深度D.项目决策的结果

56、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方

57、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

58、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费

59、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）。A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费

60、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

61、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费

62、（）是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用。A.监造费B.勘察费C.设计费D.监理费

63、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（）。A.折旧费B.驾驶工人工资C.周转材料摊销费D.能源和动力费

64、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单

65、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

66、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。A.60B.65C.100D.150

67、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。A.150B.300C.450D.900

68、（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用该资产明细表

69、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公幵C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布咅单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

70、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期

71、关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需要加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

72、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算

73、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。A.20%～30%B.70%～80%C.30%～40%D.60%～70%

74、组成建设工程施工合同的文件包括：①中标通知书，②投标函及其附录，③合同协议书，④通用合同条款，⑤专用合同条款，⑥图纸，⑦已标价工程量清单等。若专用合同条款无另外约定，则解释合同的优先顺序是()。A.②①③④⑤⑦⑥B.③①②⑤④⑥⑦C.①③⑤④②⑥⑦D.②⑦①③⑤④⑥

75、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。A.验收准备B.预验收C.初步验收D.正式验收

76、工程总承包评标采用的详细评审内容不包括（）。A.承包人建议书B.资信业绩C.承包人实施计划D.分包方案

77、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

78、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0

79、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数

80、（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关

81、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算

82、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

83、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用

84、根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内

85、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大

86、工料单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.机具使用费D.企业管理费

87、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类，其内容不包括()。A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更赔偿D.工期索赔

88、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的()。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求

89、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款

90、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80

91、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间

92、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用

93、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

94、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2

95、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/Ｎ，其中N的含义是（)。A.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量

96、根据FIDIC施工合同条件，付给指定分包商的款项来源就是()。A.暂定金额B.项目管理费C.零星用工费D.总承包服务费

97、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费

98、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为30～60天

99、（2017年真题）工料单价法编制施工图预算的工作有：①计算主材料；②套用工料单价；③划分工程项目和计算工程量；④进行工料分析，下列工作排序正确的是（）。A.④②①③B.③④②①C.②③④①D.③②④①

100、（2017年真题）某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：教材P252本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误，“初始延误”者应对工程拖期负责，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；选项B正确，如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；选项C错误，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；选项D错误，如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

2、答案：B本题解析：知识点：编制投标文件。选项A，投标保证金应作为投标文件的组成部分；选项C，联合体投标的，投标保证金可由牵头人或联合体各方提交；选项D，一般项目投标有效期为60～90天。

3、答案：D本题解析：任一计日工项目实施结束，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的有关规定商定计日工单价计算。

4、答案：C本题解析：根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承.包人承担5%以内的材料价格风险，10%以内的施工机械使用费风险。见教材第五章第二节P238。

5、答案：C本题解析：本题考查的是设备及工器具购置费。到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价+运输保险费。

6、答案：A本题解析：知识点：合同价款纠纷的处理。选项A正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人；选项B错误，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持；选项C，相关描述新教材已删除；选项D错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

7、答案：A本题解析：工程项目造价1000万，期限是40天。工程造价鉴定期限表

8、答案：C本题解析：实际工程现场超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。

9、答案：B本题解析：P196-198一：研究招标文件：1.投标人须知；2.合同分析（工程变更及相应的合同价款调整）；3.技术标准和要求分析；4.图纸分析；二：调查工程现场：1.自然条件调查；2.施工条件调查；

10、答案：A本题解析：本题考查的是建设期利息。建设期利息主要是指建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。

11、答案：A本题解析：2021教材P34知识点：工程计价基本原理。任何一个建设项目都可以分解为一个或几个单项工程，任何一个单项工程都是由一个或几个单位工程所组成。

12、答案：C本题解析：通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济。选项A，随着住宅层数的增加，单方造价系数降低。选项B，住宅层高每降低10cm，可降低造价1.2%～1.5%。选项D，宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。

13、答案：C本题解析：本题考查的是投资估算的编制。该生产线的建设投资＝5000×（60/50）0.8（1＋5%）2＝6378（万元）。

14、答案：C本题解析：保函手续费如承包工程的履约保函、预付款保函、保留金保函等。在为承包商出具这些保函时，银行要按保函金额收取-定的手续费。如中国银行-般收取保函金额0.4%～0.6%的年手续费;外国银行-般收取保函金额1%的年手续费。

15、答案：D本题解析：P253-254承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料;承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。

16、答案：C本题解析：2021教材P240本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，需考虑的因素中包含有承包人报价浮动率。

17、答案：B本题解析：材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率(%))]×(1+采购及保管费率(%))=(1000×1.01+30)×1.01=1050.4(元/m2);检验试验费=Σ(单位材料量检验试验费×材料消耗量)=1000×3=3000(元);材料费=Σ(材料消耗量×材料基价)+检验试验费=1000×1050.4+3000=105.34(万元)。

18、答案：B本题解析：清标是指招标人或工程造价咨询人在开标后且在评标前，对投标人的投标报价是否响应招标文件、违反国家有关规定，以及报价合理性、算术性错误等进行审查并出具意见的活动。选项B正确。选项C属于施工组织设计和项目管理机构评审。选项D属于资格评审标准。

19、答案：D本题解析：本题考查的是工程计价基本原理。工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合。

20、答案：A本题解析：对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价。小区规划设计的核心问题是提高土地利用率。衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。

21、答案：D本题解析：A应是工业项目适当聚集的原则，B应靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方，C尽量减少对污染的环境，建设地点（厂址）应远离城镇和居民密集区。

22、答案：B本题解析：选项A错误，夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用属于夜间施工增加费；选项B正确，工人的安全防护用品的购置费用属于安全文明施工费里面安全施工的内容；选项C错误，地下室施工时采用的照明设施拆除费属于非夜间施工照明费；选项D错误，建筑物的临时保护设施费属于地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费。

23、答案：D本题解析：本题考察的是设备、工器具价格指数的计算：设备、工器具价格指数=(∑（报告期设备工器具单价×报告期购置数量）)/(∑（基期设备工器具单价×报告期购置数量）)=(4*12+4*16)/(4*10+4*15)=1.120。

24、答案：C本题解析：选项A错误，合同条款及格式与投标人须知是并列关系。选项B错误，当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书。选项D错误，投标人须知前附表不得与投标人须知正文内容相抵触，否则抵触内容无效。

25、答案：C本题解析：知识点：国际工程招标投标及合同价款的约定。合同谈判的内容：（1）原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能有所增减，合同总价也随之可按单价计算而有增减；（2）投标人的投标，对原招标文件中提出的各种标准及要求，总会有一些非重大性的差异。如技术规格上某些重大的差别，交货或完工时间提前或推迟，工程预付款的多少及支付条件，损失赔偿的具体规定，价格调整条款及所依据的指数的确定等，都应在谈判中进一步明确。价格、权利义务、额外任务不容谈判。

26、答案：D本题解析：ABC属于发包人要求中的内容。

27、答案：D本题解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。预算定额，材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。

28、答案：B本题解析：合同形式分析，主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如单价方式、总价方式、成本加酬金方式等）。

29、答案：C本题解析：教材P31当总贷是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第1年贷款利息=（1/2）×2000×6%=60（万元）第2年贷款利息=（2000+60+（1/2）×4000）×6%=243.6（万元）

30、答案：D本题解析：教材P9安装工程费用内容。（2）为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转的调试费。

31、答案：B本题解析：本题考查的是单位工程概算的编制。通用设备采用设备价值百分比法，100×15%=15（万元）。

32、答案：A本题解析：知识点：施工机械台班单价的组成和确定方法。台班折旧费＝机械预算价格/耐用总台班＝50000/1250＝40（元/台班）；检修费＝2000×（4－1）/1250＝4.8（元/台班）；维护费＝4.8×60%＝2.88（元/台班）；则机械台班单价＝40＋4.8＋2.88＋60＝107.68（元/台班）

33、答案：C本题解析：知识点：工程定额体系。选项A，劳动定额和机械消耗定额的主要表现形式都是时间定额。选项B，施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。选项C，补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。选项D，地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的。

34、答案：B本题解析：教材P148通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。

35、答案：B本题解析：知识点：设计阶段影响工程造价的主要因素。选项A，结构面积系数越小，设计方案越经济；选项CD，结构面积系数与房屋结构、外形及长度和宽度、房间平均面积大小、户型组成均有关。

36、答案：C本题解析：教材P1工程造价由建设投资、建设期利息组成，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。A是建设用地费，B是建设管理费，D是勘察设计费。流动资金属于流动资产投资，故答案选C。

37、答案：C本题解析：开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许记录和录音。投交标书的方式不得加以限制（如规定必须寄交某邮政信箱），以免延误。标书是否附有投标保证金或保函也应当众读出，不能因为标书未附投标保证金或保函而拒绝开启。技术上不符合要求的标书，其第二个信封不再开启。

38、答案：B本题解析：设计部门在初步设计阶段要选择最佳设计方案，设计概算是从经济角度衡量设计方案经济合理性的重要依据。因此，设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。

39、答案：A本题解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。1、项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。2、分部分项工程项目清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。3、工程内容是指完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序，但应注意的是，在编制分部分项工程项目清单时，工程内容通常无须描述。4、项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。

40、答案：D本题解析：2021教材P152～155本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。选项A，设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，但其并不具备价格属性；选项B，二级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目；选项C，设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制。

41、答案：C本题解析：本题考查的是机械台班单价的计算。台班人工费=1×245×80/220=89.1元/台班。

42、答案：D本题解析：P39-42招标人的计价依据：国家、地区或行业定额资料，工程造价信息、资料和指数，建设项目特点等；投标人的计价依据：企业定额，工程造价信息、资料和指数，项目特点，国家、地区或行业定额资料。

43、答案：C本题解析：基本预备费=（5000+1000）×8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480=6480（万元）建设期第二年完成投资6480×50%=3240（万元）第二年价差预备费

44、答案：C本题解析：P190-195在综合单价的组价过程中，首先依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量。

45、答案：D本题解析：本题考查的是税金。选项A错误，税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额；选项B错误，采用一般计税方法时，增值税=税前造价×11%；选项C错误，小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。

46、答案：A本题解析：P258-262竣工结算文件审核的委托。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构对竣工结算文件进行审核。

47、答案：D本题解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。基本工作时间＝15（min/m2）＝1/4（小时/m2）＝1/32（工日/m2），工序作业时间＝1/32/（1-5%）＝0.0329（工日/m2），每平米的时间定额＝0.0329/（1-7%-3%-15%）＝0.0439（工日/m2），每立方米砌体1标准砖厚砖墙勾缝面积＝1/0.24＝4.17（m2），每立方米砌体1标准砖厚砖墙勾缝的时间定额=0.0439×4.17＝0.183（工日/m3），每立方米砌体1标准砖厚砖墙勾缝的产量定额1/0.183＝5.464（m3/工日）。

48、答案：B本题解析：依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

49、答案：D本题解析：本题考查的是招标工程量清单与最高投标限价的编制总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：（1）招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。（2）招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算。（3）招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。

50、答案：B本题解析：本题考查的是分部分项工程量清单。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。单价措施项目宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

51、答案：B本题解析：本题考查的是工程量清单计价规范。安全文明施工费=计算基数×安全文明施工费费率（%），计算基数为定额基价、定额人工费或定额人工费与机械费之和。

52、答案：D本题解析：本题考查的是建筑安装工程人工、材料及机具台班定额消耗量。低负荷下的工作时间，是由于工人或技术人员的过错所造成的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如，工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。

53、答案：C本题解析：根据《2001年全国统一施工机械台班费用编制规则》的规定，施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用等。其中经常修理费包括临时故障排除费。移动有一定难度的特、大型（包括少数中型)机械,其安拆费及场外运费应单独计算。见教材第二章第三节P60。

54、答案：D本题解析：本题考查的是税金。选项A错误，税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额；选项B错误，采用一般计税方法时，增值税=税前造价×11%；选项C错误，小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。

55、答案：B本题解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。项目决策与工程造价的关系：（1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决策的结果。

56、答案：D本题解析：现场签证表一式四份，由承包人在收到发包人(监理人)的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

57、答案：C本题解析：教材P149对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构。

58、答案：B本题解析：教材P142（2）形成资产法。按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等；无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等；其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。

59、答案：B本题解析：教材P17二次搬运费。二次搬运费是指因施工管理需要或因场地狭小等原因，导致建筑材料、设备等不能一次搬运到位，必须发生的二次或以上搬运所需的费用。

60、答案：A本题解析：教材P64本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。选项B错误，必须消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中：直接用于建筑和安装工程的材料，编制材料净用量定额；不可避免的施工废料和材料损耗，编制材料损耗定额。选项C错误，土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料中的辅助材料。选项D错误，现场统计法一般只能确定材料总消耗量，不能确定净用量和损耗量。

61、答案：C本题解析：本题考查的是国外建设工程造价构成。项目间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费及税金。

62、答案：A本题解析：监造费是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用。

63、答案：C本题解析：本题考查的是国外建筑安装工程施工机械费。选项C，属于国外建筑安装工程材料费

64、答案：A本题解析：接续法测时也称作连续法测时，它是连续测定一个施工过程各工序或操作的延续时间。接续法测时每次要记录各工序或操作的终止时间，并计算出本工序的延续时间。接续法测时比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。

65、答案：C本题解析：教材P214(4)经初步评审后否决投标的情况。评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；2)投标联合体没有提交共.同投标协议；3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件允许提交备选投标的除外；5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，对报价是否低于工程成本的异议，评标委员会可以参照国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市有关主管部门发布的有关规定进行评审；6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

66、答案：B本题解析：本题考查的是人工日工资单价的组成和确定方法。工程造价管理机构发布的最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准的：普工1.3倍、一般技工2倍、高级技工3倍。

67、答案：B本题解析：包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10％，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30％。则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为3000×10％=300(万元)。

68、答案：B本题解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设项目竣工财务决算表反映竣工的建设项目从开工到竣工为止全部资金来源和资金运用的情况。它是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据

69、答案：D本题解析：教材P190本题考查的是招标控制价的编制。选项A，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底；选项招标可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密，选项D，招标人不得规定最低投标限价。

70、答案：D本题解析：监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理^^在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。见教材第五章第三节P2^。

71、答案：B本题解析：项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。在各专业工程计量规范附录中还有关于各清单项目“工程内容”的描述。工程内容是指完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序，但应注意的是，在编制分部分项工程量清单时，工程内容通常无需描述。而工作内容是指完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序。

72、答案：C本题解析：教材P168施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.

73、答案：A本题解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。管理费包括工程现场管理费（占整个管理费的20%～30%）和公司管理费（占整个管理费的70%～80%）。

74、答案：B本题解析：组成合同的各项文件应互相解释，相互说明。但是这些文件有时会产生冲突或含义不清。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

75、答案：C本题解析：全部施工过程完成后，由国家主管部门组织的竣工验收，又称为动用验收。发包人参与全部工程竣工验收。全部工程竣工验收分为验收准备、预验收和正式验收三个阶段。见教材第六章第四节333。【考核要点】全部工程竣工验收的三个阶段。

76、答案：D本题解析：工程总承包综合评估法的详细评审分别从承包人建议书、资信业绩、承包人实施计划、投标报价和其他评分因素等各个方面进行综合评定。

77、答案：A本题解析：冬雨季施工增加费指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用；施工排水、降水费由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成；当单层建筑物檐口高度超过20m时，可计算超高施工增加费；已完工程及设备保护费是指竣工验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用。

78、答案：A本题解析：需调增钢筋材料费用=1000×[2800-2500×(1+5%)]/104=17.5万元

79、答案：B本题解析：衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计