贷资施工合同书新

第页共页贷资施工合同书新贷资施工合同书新。甲方：_________乙方：_________甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：第一条甲方兴建的综合楼，位于_________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_________计。第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。第五条归还贷资额本金及利息，一年期必须归还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。第六条乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不管那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。第七条陈述和保证7．1甲方的陈述和保证〔1〕其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；〔2〕其有权进展本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为受权签订和履行本合同；〔3〕本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7．2乙方的陈述和保证〔1〕其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；〔2〕其有权进展本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为受权签订和履行本合同；〔3〕本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条违约责任8．1除不可抗力的原因外，任何一方违背本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________％的违约金。8．2任何一方违背其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，那么守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条补充与变更本合同可根据各方意见进展书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有一样法律效力。第十一条合同附件11．1本合同附件包括但不限于：〔1〕各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；〔2〕各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；11．2任何一方违背本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承当法律责任。第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条权利的保存任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十五条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法〔本合同生效后的立法〕或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进展修改或补充，但应采取书面形式。第十六条通知16．1本合同要求或允许的通知或通讯，不管以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16．2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人〔在本合同中列明的住所〕的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。16．3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否那么变更方应对此造成的一切后果承当法律责任。第十七条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。第十八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其受权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_________份，具有一样法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日贷资施工合同书_合同范本甲方：_________乙方：_________甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：第一条甲方兴建的综合楼，位于_________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_________计。第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。第五条归还贷资额本金及利息，一年期必须归还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。第六条乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不管那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。第七条陈述和保证7．1甲方的陈述和保证〔1〕其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；〔2〕其有权进展本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为受权签订和履行本合同；〔3〕本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7．2乙方的陈述和保证〔1〕其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；〔2〕其有权进展本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为受权签订和履行本合同；〔3〕本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条违约责任8．1除不可抗力的原因外，任何一方违背本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________％的违约金。8．2任何一方违背其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，那么守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条补充与变更本合同可根据各方意见进展书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有一样法律效力。第十一条合同附件11．1本合同附件包括但不限于：〔1〕各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；〔2〕各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；11．2任何一方违背本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承当法律责任。第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条权利的保存任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十五条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法〔本合同生效后的立法〕或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进展修改或补充，但应采取书面形式。第十六条通知16．1本合同要求或允许的通知或通讯，不管以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16．2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人〔在本合同中列明的住所〕的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。16．3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否那么变更方应对此造成的一切后果承当法律责任。第十七条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。第十八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其受权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_________份，具有一样法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日科学技术贷资担保合同书科学技术贷资担保合同书贷款方：_________(甲方)借款方：_________(乙方)担保方：_________(丙方)一、借款种类：科技三项经费二、借款币别：人民币三、借款额：(大写)______元整，______(小写)四、借款用处：用于______年度科技方案中工程。五、还款方式：乙方于借款到期日将本金归还甲方。六、借款期限：自____年___月____日起____年____月___日止。七、还款保证：1、丙方受乙方委托为乙方的借款提供独立的连带的责任担保。2、担保范围为借款本金。3、担保期限至主债务履行期限届满之日止两年。八、权利和义务：1、甲方在合同签字生效后，由_____将合同规定之款项拨给乙方，乙方应按本合同规定的用处，严格履行《____》所规定承当的工程任务，实行专款专用，单独列账，不得挪作他用，并承受甲方监视，每半年一次向甲方如实提交工程执行情况报告、经费决算。2、本合同所规定工程完成后，乙方应向甲方提交书面报告，向甲方申请鉴定或验收。该工程鉴定后，乙方必须在一个月内向甲方提供完好的鉴定资料和经费决算。3、乙方承诺，属技术保密工程必须由技术保密审查部门审查后，才能确定可否发表或用于国际合作和交流。九、违约责任：1、乙方有以下行为之一者，甲方可单方终止合同，提早收回所拨款项(即《____》所述经费下达总额)，并有权要求乙方支付违约金，该违约金为已发放金额的10%。(1)乙方未进一步对本合同规定的工程开展研制、开发和消费工作;(2)乙方出现经营困难或内部问题，致使本合同所规定工程的研制、开发和消费工作无法进展;(3)本合同所规定工程的技术人员分开乙方，致使该工程的研制、开发和消费工作无法进展;(4)乙方未将本合同项下之款项使用在本合同所规定工程的研制、开发和消费上;(5)乙方未按合同之规定时间向甲方提交本合同所规定工程执行情况和经费决算;(6)乙方不配合甲方进展本合同所规定工程运作情况的监视、检查;(7)乙方有其他不利于本合同所规定工程研制、开发和消费工作或有可能阻碍所发放款项回收的情况。2、乙方保证按期还款，否那么须按银行同期贷款利率的1.5倍向甲方支付逾期还款违约金。十、纠纷解决：合同履行期间如发生纠纷，当事人各方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向法院起诉，管辖法院为_________人民法院。十一、其他特别约定条款：_________。十二、本合同的附件：_________。十三、合同文本：本合同一式四份，甲方存两份，乙方存一份，丙方存一份，具有同等法律效力。合同必须由三方法定代表人签字并加盖法人单位公章后生效。借款方(公章)：_________贷款方(公章)：_________法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：______________年____月____日________年____月____日担保方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日货资施工合同范本甲方：_________乙方：_________甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：第一条甲方兴建的综合楼，位于_________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_________计。第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。第五条归还贷资额本金及利息，一年期必须归还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。第六条乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不管那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。第七条陈述和保证7.1甲方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进展本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为受权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7.2乙方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进展本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为受权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条违约责任8.1除不可抗力的原因外，任何一方违背本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。8.2任何一方违背其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，那么守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条补充与变更本合同可根据各方意见进展书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有一样法律效力。第十一条合同附件11.1本合同附件包括但不限于：(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;11.2任何一方违背本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承当法律责任。第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条权利的保存任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十五条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进展修改或补充，但应采取书面形式。第十六条通知16.1本合同要求或允许的通知或通讯，不管以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。16.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否那么变更方应对此造成的一切后果承当法律责任。第十七条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。第十八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其受权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_________份，具有一样法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程施工标准合同书新工程名称：工程编号：发包方：承包方：签订时间：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程工程批准单位：批准文号：〔指此工程立项有权批准机关的文号〕工程主管单位：四、承包范围和内容：〔详见工程工程一览表〕；工程建筑面积：〔平方米〕；其他：。五、工程造价：万元，其中土建：万元，安装：万元。第二条施工准备一、发包方：1．月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2．月日前，负责接通施工现场总的施工用水、电、变压器〔包括水表、配电板〕，满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁去除全部障碍物〔包括架空的、隐蔽的〕，并提供有关隐蔽障碍物的资料。3.本合同签订后天内提交建筑答应证。4．合同签订后天内〔以收签最后一张图纸为准〕提供完好的建筑安装施工图份，施工技术资料〔包括地质水准点坐标控制点〕份。5．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。二、承包方：l．负责施工区域的临时道路、临时设施及水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3．编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度方案，材料设备、成品、半成品等进场方案〔包括月方案〕，用水、用电方案，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天〔日历天〕，自年月日开工至年月日开工验收〔附各单位工程开开工日期，见附表一〕。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇以下情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1．按施工准备规定，不能提供施工场地及水、电，道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工；2．凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代、换而影响进度；3．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因此影响进度；4．在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上〔每次连续4小时以上〕，影响正常施工；5．非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工；6．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7．人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达：。二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。三、承包方在施工过程中必须遵守以下规定：1．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程；2．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证，方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序；4.承包方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监视站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监视站进展构造中间验收；5．承包方在施工中发生质量事故，应及时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监视站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、发包方等单位共同研究，并经设计建立单位签证后施行；6．工程开工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过开工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供给、验收和差价处理一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标〔详见附表二〕；二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：。第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建立银行制定的“根本建立工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价〔或当年投资额〕的%备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的%，计人民币万元；安装工程按人工费的％，计人民币万元；材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的%时，按规定比例逐步开场扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息〔财政拨款不计息〕一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额每日万分之三的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方停、窝工损失的，应由发包方承当。六、本合同造价结算方式：。七、承包方在单项工程开工验收后天内，将开工结算文件送交发包方和经办银行审查；发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进展施工。假设发生增加费用〔包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失〕由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采用施行，节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予施行。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在获得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予施行。第八条工程验收一、开工工程验收，以国家颁发的《关于