工程造价计价基础

1、工程造价计价基础理论试题 一、单项选择题1.从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了（ ）。A.固定资产 B.固定资产和无形资产C.固定资产和流动资产 D.固定资产、无形资产和流动资产2.工程造价管理包括（ ）两个方面的内容。A.科学确定和合理控制 B.合理确定和正确控制C.合理确定和有效控制 D.有效确定和合理控制3.工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得注册造价工程师证书的人员甲、乙级分别不少于（ ）人。A.8，4 B.10，5 C.12，6 D.10，64.通过土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权应支付（ ）。A.土地征用费 B.土地迁移补偿费C.土地使

2、用权出让金 D.土地开发费5.某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费率为0.35%，关税217万元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，增值税253.89万元，消费税率5%，则该设备的消费税为（ ）。6.某人预计5年后需要一笔5万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率为10%，一年计息两次，则他现在应该购买（ ）元建设债券。（P/F，5%，10）=0.614 （P/F，10%，5）=0.621 （P/F，11%，5）=0.593A.31050 B.30700 C.33333 D.392007.对于房地产企业的在建房屋，属于（ ）

3、。A.固定资产 B.流动资产 C.短期投资 D.待摊费用8. 某投资方案的初期投资额为1000万元，此后每年末的净收益为300万元，若基准收益率为15%，寿命期为20年，则该投资方案的净现值为（ ）万元。A、1800 B、1300 C、2000 D、8789.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）经建设部119号令批准成为国家标准，于（ ）起正式在全国统一贯彻实施。A.2004年10月1日 B.2003年7月1日C.2003年5月1日 D.2003年10月1日10.下列论述说法正确的是（ ）。A.采用工程量清单计价模式的建设工程既可用综合单价法计价，也可用工料单价法计价。B.全

4、部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程项目必须实行工程量清单计价。C.工程量清单项目基本以一个综合实体考虑，一般一个项目包括多项工程内容。D.工程量清单计价模式中的工程量计算规则在国家标准建设工程工程量清单计价规范的指导下，由各地区（省、自治区、直辖市）自行制定，在本地区域内统一。11.按照建设工程量清单计价规范规定，工程量清单（ ）。A.必须由招标人委托具有相应资质的中介机构编制B.应作为招标文件的组成部分C.既可采用工料单价法，也可采用综合单价法计价D.由总说明和分部分项工程量清单两部分组成12.按照现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（ ）。A.运

5、输损耗费 B.检验试验费 C.二次搬运费 D.采购及保管费13.现行浙江省建设工程施工取费定额中，规费费率未含下列哪项费用（ ）。A.工程排污费 B.工程定额测定费C.失业保险费 D.危险作业意外伤害保险费14.某建筑工程分部分项工程量清单项目费20万，其中人工机械费8万，施工技术措施清单项目费5万，其中人工机械费2万，施工组织措施费率6.8%，综合费用费率29%，规费费率4.39%，税金费率3.22%，则该工程造价为（ ）万元。15.以下各项费用中，属于建筑安装工程直接工程费的是（ ）。A.摸板及支架费 B.临时设施费C.施工排水、降水费 D.材料检验试验费16.建设工程施工费用按“人工费+

6、机械费”或“人工费”为 计算基数的程序计算，其中人工费及机械费是指（ ）。A.直接工程费中的人工费、机械费B.直接工程费和施工技术措施费中的人工费、机械费C.直接费中的人工费、机械费D.直接工程费和施工技术措施费中的人工费、机械费，其中人工费不包括机上人工，机械费中不包括大型机械设备进出场及安拆费17.按照现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列哪项费用不属于企业管理费的组成内容（ ）。A.财务费 B.房产税 C.土地使用税 D.教育费附加18.按照现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列哪项费用不属于人工费的组成内容（ ）。A.流动施工津贴 B.劳动保险费C.产、婚、丧假期工资 D.防暑降温费1

7、9.建设工程工程量清单计价规范中，项目编码以五级设置，第四级表示为（ ）。A.章顺序码 B.节顺序码 C.清单项目码 D.具体清单项目码20.根据建设工程工程量清单计价规范规定，项目编码以五级编码设置，各级编码的设置宽度（ ）。A.2-3-2-2-3 B.2-2-3-2-3 C.2-3-3-2-2 D.2-2-2-3-321.（ ）是完成一定合格产品（工程实体或劳务）规定活动消耗的数量标准。A.劳动定额 B.人工定额 C.施工定额 D.直接费定额22.用计时观察法编制施工定额时，（ ）是主要研究对象。A.工艺 B.过程 C.动作 D.工序23.编制分部分项工程单价可以不需要（ ）。A.预算定额

8、 B.概预定额 C.概算指标 D.人工单价24.投资估算指标内容同行业不同而各异，一般可分为（ ）个层次。A.二 B.三 C.四 D.五25.预算定额中人工工日消耗量应包括（ ）。A.基本用工和人工幅度差用工 B.辅助用工和基本用工C.基本用工和其他用工 D.基本用工、辅助用工和人工幅度差用工26.机械台班单价中的折旧费计算公式为（ ）。A.台班折旧费=B.台班折旧费=C. 台班折旧费=D. 台班折旧费=27.在下列各种定额中，不属于工程造价计价定额的是（ ）。A.预算定额 B.施工定额 C.概算定额 D.费用定额28.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，并能够较准确地计算出概算工程量时

9、，编制概算可采用（ ）。A.概预定额法 B.概预指标法 C.类似工程概算法 D.预算定额法29.概算指标在具体内容的表示方法上，有（ ）两种形式。A.单项指标和分类指标 B.综合指标和单项指标C.综合指标和分类指标 D.单项指标和分项指标30.根据朗格系数法估算拟建项目投资额的基础是（ ）。A.投资估算指标 B.安装工程费C.主要设备费用 D.已建类似项目的投资额31.项目建议书阶段的投资估算，其误差率应控制在（ ）。A.40%左右 B.30%左右 C.20%左右 D.10%左右32.建设项目可行性研究报告可作为（ ）依据。A.调整合同价 B.编制标底和投标报价 C.工程估算 D.项目后评价3

10、3.不应计入人工工资单价的费用是（ ）A.劳动保险费 B.职工福利费 C.工资性补贴 D.工资34.设备安装工程概算的编制方法主要有（ ）。A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法35.采用单价法与实物法编制施工图预算的主要区别是（ ）。A.定额相同，单价不同 B.定额相同，单价相同C.定额不同，单价不同 D.定额不同，单价相同36.预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（ ）。A.预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B.预算定额消耗量自身的误差C.预算定额人工定额必

11、须消耗量与净消耗量的差额D.预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额37.材料预算价格是指材料从其来源地到达（ ）的价格。 A.工地 B.施工操作地点 C.工地仓库 D.工地仓库以后出库38.固定总价合同一般适用于（ ）工程。A.设计图纸完整齐备 B.工程规模小，工期短C.技术复杂 D.工程量大39.最高限额成本加固定最大酬金合同形式中，首先要确定（ ）。A.限额成本、报价成本、实际成本B.报价成本、最低成本、实际成本C.最低成本、限额成本、报价成本D.实际成本、限额成本、最低成本40.主要由业主承担通货膨胀风险，承包商承担其他风险的合同价类型一般采用（ ）。A.固定总价合同 B.调整

12、总价合同C.固定单价合同 D.成本加酬金合同41.某单位拟建一浴室，计算工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用（ ）方式较为合理。 A.按月结算 B.分段结算 C.竣工后一次结算 D.部分结算42.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于（）所需的流动资金。 A.进场费用 B.购买设备 C.储备主要材料、结构件 D.搭建临时设施43.某土方工程发包方提出的估计工程量为1500m3，合同中规定土方工程单价为16元/m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调整为15元/m2，结束时实际完成土方工程量为1800m3，则土方工程款为（）元。 A.28650 B.270

13、00 C.28800 D.450044.某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使该单项工程延期20周，该单位工程合同价款为800万元，而整个工程合同价款位6400万元，承包商应提出的总工期索偿为（ ）周。 A.20周 B.2.5周 C.3周 D.2周45.通常情况下，工程造价应为（ ）。A.合同价+索偿额 B.预算价+增加费用C.直接费+间接费+利润 D.先期投资+建设期增加额46.某一大型项目，其年度承包工程总值为1000万元，主要材料所占比重为20%，材料储备天数为180天，其年度施工日历天数为360天，则各料款限额为（ ）万元。 A.100万元 B.200万元 C.4

14、00万元 D.500万元47.用实物法编制施工图预算时，“计算其他各项费用汇总造价”之前的步骤是（ ）。A.计算工程量B.按实际情况汇总人工，材料和机械费C.求出各分项人工、材料、机械消耗数量D.套用预算人工、材料、机械定额用量48.由于设计变更，造价工程师在审核承包方提出的变更价款是否合理时，确定的基础是（ ）。A.类似于变更工程的价格 B.施工定额基价C.设计单位提出的变更价格 D.业主提出的变更价格49.索偿是指在合同履行过程中，对于（ ）的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出补偿的要求。 A.业主方 B.承包商 C.第三方 D.非自身50.在以下特征中，不属于建设项目基

15、本特征的是（ ）。A.单件性 B.具有一定约束条件C.重复性 D.具有生命周期51.根据建设性质划分，不属于基本建设项目的是（ ）。 A.扩建项目 B.迁建项目 C.恢复项目 D.迁改项目52.某一建设项目的决策以该项目的（ ）被批准为标志。A.项目建议书 B.可行性研究报告C.设计任务书 D.初步设计53.在施工时，安全保护措施费应由（）承担。A.发包人 B.承包人 C.保险公司 D.政府部门54.根据规定，自中标通知书发出之日起（ ）日内签订书面合同。 A.15 B.28 C.30 D.4855.下列哪项文件不属于施工合同的组成部分（ ）。A.工程量清单 B.招标文件 C.投标文件 D.图

16、纸56.根据工程施工招标程序，在资格预审后，应进行的工作是（ ）。A.标底编制 B.组织踏勘现场C.发放招标文件 D.发布招标公告57.诉讼时效期间，从权利人知道其权利受到侵害之日起开始计算，但是，从权利被侵害之日起超过（ ）年，人民法院不予保护。 A.1年 B.2年 C.3年 D.20年58.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设定的代理方式是（ ）。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.表见代理59.因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.1年60.在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（ ）两个阶段。

17、A.履约 B.承诺 C.违约 D.要约邀请二、多项选择题1在随招标文件下发的分部分项工程量清单中，（ ）是由招标单位填写。A、项目编码 B、项目名称 C、计量单位 D、工程数量 E、单价2工程量清单计价通常由（ ）组成。A、分部分项工程量清单项目费 B、措施项目清单费 C、项目开办费D、规费和税金 E、其他项目清单费3有效控制工程造价，应做到（ ）。A、以施工阶段为重点 B、实施全过程造价控制C、加强工程造价控制的主动性 D、技术与经济相结合E、以施工图预算为全过程控制目标4进口设备的交货方式有（ ）。A、内陆交货类 B、目的地交货类 C、装运港交货类D、运抵港交货类 E、厂地交货类5下列哪些

18、费用属于土地征用及迁移补偿费（ ）。A、征地动迁费 B、土地使用权出让金 C、安置补助费D、土地清理费 E、土地补偿费6投资估算应划分为（ ）等几个阶段。A、规划阶段 B、项目建议书阶段 C、评审阶段D、项目评估阶段 E、可行性研究阶段7根据价值工程原理，提高产品价值的途经有（ ）。A、功能不变，成本降低 B、功能提高，成本大幅度提高C、功能提高，成本降低 D、功能大幅度提高，成本略有提高E、功能稍有下降，成本大幅度降低8某投资方案，基准收益率为15%，若该方案的内部收益率为18%，则该方案（ ）。A、净现值大于零 B、净现值小于零 C、该方案可行D、该方案不可行 E、无法判定是否可行9经济法

19、律的事实包括（ ）。A、物 B、权利 C、行为 D、事件 E、义务10建设项目动态投资包括（ ）。A、涨价预备费 B、建设期利息 C、基本预备费D、固定资产投资方向调节税 E、增值税11建筑工程概算的编制方法有（ ）。A、预算单价法 B、概算定额法 C、设备价值百分比法D、类似工程预算法 E、概算指标法12评标工作中的技术性评审包括（ ）。A、符合性评审 B、投标报价校核 C、方案可行性评审D、关键工序评审 E、报价构成的合理性13对于变更后合同价款的确定方法，下列表述正确的是（ ）。A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以

20、参照此价格确定变更价格，变更合同价款C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程造价部门提出适当的变更价格，经工程师确认后执行14一般情况下，工程变更可能有（ ）提出。A、设计单位 B、发包人 C、监理工程师 D、管理部门 E、承包商15一般适用于固定总价合同的工程有（ ）。A、设计图纸完整齐备 B、工程规模小 C、工期短D、技术复杂 E、工程量大16建筑市场的主体包括（ ）。A、业主方 B、设计单位 C、承包方 D

21、、咨询及中介服务组织 E、政府管理机构17索赔费用的计算方法有（ ）。A、实际费用法 B、预算单价法 C、修正总费用法 D、分项法 E、修正预算单价法18下列各项费用中构成指教工程费的是（ ）。A、临时设施费 B、其他直接费 C、检验试验费D、劳动保护费 E、施工机械使用费19下列属于工程建设其他费用构成的有（ ）。A、工程监理费 B、工程保险费 C、进口设备检验鉴定费用D、企业管理费 E、财务费20设备运杂费的构成内容包括（ ）。A、运费 B、包装费 C、设备供销部门手续费 D、仓库保管费 E、运输保险费一、 单选题：（1） 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目

22、造价的可能性为： A10-15、B20-35C、75-95、D5-35、E5-75(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务： A500、 B5000、 C1500、 D3500（）工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括： A生产准备费、B土地征用及迁移补偿费、C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费（）按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的 A最低限额、B最终限额、C最高限额、D规定限额（5）工程造价咨询企业必须是依法取得工程造价咨询企业资质证书后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准

23、中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于 A、30、60、 B、20、50、 C、10、40、 D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？ A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（ ）为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由 提供的文件。A工程造价中介机构、B工

24、程招标代理机构、C招标人、D投标人(9) 是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目、D、其他项目(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在 A、30% B、20% C、10% D、10%以内（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（ ）确认后作为结算依据。A、造价咨询机构 B、发包人 C、造

25、价管理部门 D、投标人（12）实行工程量清单报价宜采用 合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。A、固定单价 B、固定总价 C、成本加酬金 D、可调价格（13）在约定风险范围时， 不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D.政策性调整（14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ ）计价。A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目（15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（ ）计算。A、基础底面积乘以挖土深度B、

26、基坑底面积乘以挖土深度C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度二、 多项选择选题：（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括： A建设项目的预备、筹建、设备购置、 B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、 竣工投产（2） 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有 ：A、运输工程项目、B、能源工程项目、C、物质文化生活需要的项目、D、工业工程项目、E、农田水利工程项目等（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需 的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、

27、材料C、机械台班D、管理费E、利润（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于 并具有 社会功能。A、 第一产业、B、第三产业、C、服务和引导功能、D、指导和引导功能、E、联系功能（5） 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括 A、人工费和材料费、B、施工机械使用费、C、临时设施费和现场管理体费、D、企业管理费、E、其他直接费（6） 临时设施费用内容包括 等费用。A、 临时设施的搭设、B、照明设施的搭设、C、临时设施的维修、D、临时设施的拆除、E、摊销（7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原

28、则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为 等。A、建筑工程定额、B、建筑安装工程费用定额、C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额 E、施工定额（8） 建设工程工程量清单计价规范的特点主要包括哪几个方面 A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性 E、通用性（ 9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ ）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润（0）不可竞争费用有（ ）。A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费D、安

29、全生产监督费E、劳动保险费（1）工程量清单应采用统一格式。由封面、 、 、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、 组成。A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、综合费用计算表（2）、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、 ，并考虑风险因素。A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 、其他项目费（3）工程造价管理是 的保障。A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益、建筑安装费用、工程建设其他费用（4）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的 工程量应调整。A、机械 B.模板 C.人工

30、 D.脚手架、材料（5）我国的法律形式具体包括： 、主管部门的文件、行政法规、宪法、法律、地方性法规、行政规章（6）合同法规定：当事人订立合同有E种形式，其书面形式包括： 、五、合同书、信件、数据电文等、三（ 17）中华人民共和国担保法中规定的担保方式有： 、保证、书面、抵押和质押、留置和定金、口头（18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人 。、电文、书面、随便什么形式（19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有 、协商谈判、中间人谈判、邀请中间人调解、向仲裁机构申请仲裁、行政机关裁决 （20）目前工程造价管理工作所需的意识 。A、创新意识 B、服务意识 C、

31、自主意识 D、管理意识 E、指导意识 一、单选题：1、关于建设工程下列说法正确的是( )。A、是指建筑及安装工程 B、是指建造新的或改造原有的固定资产C、经常进行的生产大修理，它属于建设工程投资 D、购进商品房屋属于建设工程2、建设单位临时设施费在工程造价构成中应属于（ ）A、建筑安装工程费 B、工程建设其他费用 C、间接费 D、直接费3、我国进口设备采用最多的一种货价加上运费及运输保险非在内价格是（ ）A、离岸价格 B、船上交货价 C、到岸价格 D、抵岸价格4、预算定额的编制原则是（ ）A、社会先进水平 B、社会平均先进水平 C、社会平均水平 D、个别企业水平5、建设项目初步可行性研究阶段的

32、投资估算的误差率应控制在（ ）A、30 B、20 C、10 D、56、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ ）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件7、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（ ）A发包人未按时提供施工条件设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD不可抗力事件8、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数是12，则预算定额中的人工工日消耗量为( )工日。A3.36

33、 B25.36 C28 D31.369、对工程量清单概念表述不正确的是( )。 A工程量清单是包括工程数量的明细清单 B工程量清单也包括工程数量相应的单价C工程量清单由招标人提供 D工程量清单是招标文件的组成部分10、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（ ），作为结算的依据。A由监理师提出，经发包人确认后 B由承包方提出，经发包人确认后C由承包方提出，经监理师确认后 D由发包方提出，经监理师确认后11、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。A费

34、用由工程师承担，工期由承包人承担 B费用由承包人承担，工期由发包人承担C费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期由承包人承担12、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是( )。 A国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 B进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 C为运输而进行的包装支出的各种费用 D进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生运费13、下列按平均先进性原则编制的定额是( )。 A预算定额 B企业定额 C概算定额 D概算指标14、下列不属于材料预算价格的内容是（ ）。 A供销部门手续费 B材料采购及保管费

35、C材料原价 D材料二次搬运费15、下列各项关于工程量清单计价说法错误的( )。 A该计价方法属于市场定价模式B该计价方法是改革和完善工程价格管理体制的一个重要的组成部分 C该计价方法属于计划定价模式 D该计价方法建立在市场基础上16施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由（ ）承担。 建设单位 建设单位、承包商 承包商 工程设计单位17、57 在合同解释中优先于其他文件的是( )。A 双方往来函件 B 中标人投标时递交的主要技术和商务文件C 合同价格条款 D 合同补遗或合同谈判纪要18、按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价

36、不包括( )。A 利润 B 风险因素 C 规费 D 管理费19、工程量清单的提供者是( )A 建设主管部门 B 招标人 C 投标人 D 以上都是20、下列费用属于措施费用的是( )。A 材料二次搬运费 B 联合试运转费 C 设备运杂费 D 差旅交通费21、?建设工程工程量清单计价规范?(GB50500-2003)的性质属于( )。A 国家标准 B 行业标准 C 地方标准 D 推荐性标准22、工程造价咨询单位的资质要求，不包括( )。A 技术力量 B 注册资金 C 成立时间 D 办公条件23、工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为( )。A 建设工程固定资产投资和建设工程发包价格B 建设工程总投资和建设工程承发包价格C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资D 建设工程动态投资和建设工程静态投资24、一个新建工厂中的某一生产车间工程属于( )。A单位工程 B单项工程 C建设项目 D分部工程二、多选题1、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（ ）。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 B.最优化控制C.主动控制 D.以技术措施为主进行控制E.以经济措施为主进行控制2、建设工程施工合同（示范文本）条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（ ）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只