房屋建筑工程设计合同

房屋建筑工程设计合同

发包人：

统一社会信用代码：

设计人：

统一社会信用代码：

发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分通用条款

第1条一般约定

1』.词语定义与解释

合同通用合同条款、合同专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1.合同

LLLL合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同

的文件包括合同专用条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标

函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如

果有）以及其他合同文件。

LL1.2.中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

LLL3.投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的

文件。

1.1.L4.投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

L1.L5.发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目

的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文

件，又称设计任务书。

LL1.6.技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地

方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

LLL7.其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束

力的文件或书面协议。合同当事人可以在合同专用条款中进行约定。

1.12合同当事人及其他相关方

1.121.合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.122.发包人：是指与设计人签订合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承

人。

LL2.3.设计人：是指与发包人签订合同的，具有相应工程设计资质的当事人及取

得该当事人资格的合法继承人。

LL2.4.分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设

计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

LL2.5.发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行

使发包人权利的人。

1.L2.6.项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责

合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

LL2.7.联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程

设计服务的临时性组织。

1.1.3.工程设计服务、资料与文件

L1.3.1.工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本

服务、工程设计其他服务。

LL32工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工

程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相

应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服

务费用包含在设计费中。

LL33工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行

提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、

采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服

务、竣工图编制服务等。

1.134.暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而

暂时中断工程设计服务的行为。

LL3.5.工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程

设计范围与内容所需要的资料。

1.136.工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶

段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4.日期和期限

LL4.1.开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设

计日期是指合同专用条款约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出

的开始设计通知中载明的开始设计日期。

LL4.2.完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设

计日期是指合同专用条款约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是

指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

LL4.3.设计周期又称设计工期：是指在合同专用条款约定的设计人完成工程设计

及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.144.基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，

直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.145.天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5.合同价格

1.151.签约合同价：是指发包人和设计人在合同专用条款中确定的总金额。

1.152.合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程

设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.16其他

L1.6.1.书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子

数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2.语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在合同专用条款中约定

使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3.法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的

地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在合同专用条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4.技术标准

1.4.1.适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在合同专用条款中约定。

142.发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在合同专用条款中约定原

文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

143.发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准

的，应当在合同专用条款中予以明确。除合同专用条款另有约定外，应视为设计人

在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包

含由此产生的设计费用。

15联络

151.与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、

确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地

点。

L5.2.发包人和设计人应在合同专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电

子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应

提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

153.发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信

函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来

信函的内容。

L6.知识产权及保密

161.除合同专用条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工

程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件

的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能

用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目

的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

162.除合同专用条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工

程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件

的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能

用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目

的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

163.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人

在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承

担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

164.合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传

用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材

料。

1.65除法律规定或合同另有约定外，未经另一方同意，一方不得将归属于另一方

的图纸、技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄

露给第三方。

第2条发包人

2.1.发包人一般义务

2.1.1.发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工

图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将

报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案

手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设

计费用和（或）延长的设计周期。

2.L2.发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门

等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3.按合同专用条款所约定的付费阶段和形式支付设计费。

2.14发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料

作较大修改，以致造成设计人设计需返工时设计人需在发包人提出修改要求后的3

个工作日内向发包人提出修改工作量清单，发包人需在5个工作日内审核设计人的

修改工作量清单，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关

条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。发包人提前告知的除

外。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费

标准相应支付设计费。在签订本合同时双方确认此部份工作的设计费已包含在本合

同总价款内，发包人不需另外再向设计人支付。设计人提交增加的设计费用过高而

发包人不能接受时,发包人有权另行委托设计，但设计人不负责其它设计单位设计

质量及效果，设计人已完成设计的设计费用依照合同约定执行。由此而造成合同无

法履行时，双方可以按已完成设计工作量按阶段办理结算，并终止合同。

2.1.5.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人

能够做到，发包人应根据设计提前投入工作量，向设计人支付赶工费，赶工费约定

以合同专用条款约定为准。

2.1.6.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活等

方便条件。

2.1.7.合同专用条款约定的其他义务。

2.2.发包人代表

发包人应在合同专用条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系

方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过

程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律

责任。发包人更换发包人代表的，应在合同专用条款约定的期限内提前书面通知设

计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行

的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3.发包人决定

231.发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文

件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费

用等问题按本合同第H条（工程设计变更与索赔）的约定处理。

2.32发包人应在合同专用条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决

定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4.支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

25设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

第3条设计人

3』.设计人一般义务

3.L1.设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定及标准、规程及发包人提出

的设计要求，进行工程设计，按合同规定的内容、进度及份数向发包人交付质量合

格的设计资料及文件，并对其负责，必要时需向发包人讲解设计理念并提供相关说

明，如需增加设计文件的份数和复制供应标准图时按成本价另行收费。依据本合

同、设计任务书的约定向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

发包人对设计人设计成果的认可，是出于满足发包人开发意图的角度，仍由设计人

对设计的科学性、合规性、安全性等负责，不在任何意义上视为发包人对上述责任

的减免或分担。

3.1.2.设计人应当配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造

成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计

周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责

任。

3.1.3.设计人采用的主要技术标准是：国家及地方现行规范及标准，如设计人原因

导致发包人侵犯专利的，责任由设计人承担。

3.1.4.设计人应配合施工进度，并根据工程进展的需要，负责不定期委派若干代表

在施工现场贯彻设计意图，及时解决施工中与设计图纸有关的问题，并接受发包人

项目部对设计中有关问题的咨询（但不替代现场管理的职责），以及协助发包人就

有关市政工程的问题进行联系和商讨。发包人每周召开施工、设计协调例会，发包

人应提前12小时将会议主要内容告知设计人，设计人必须由设计负责人或相关工

程师参加，及时解决应由设计人解决的一切问题，参与施工重要节点和竣工验收工

作，并代表设计人签字认可。如发包人认为根据工程项目进度需要增加会议次数，

设计人也必须出席，并不得因此另行收费。

3.15设计人的所有设计成果除必须满足国家及地方现行规范及标准外，还必须符

合发包人的企业标准，在不违反国家及地方规范、标准及不超过本合同范围内的前

提下所有设计成果按发包人的审核意见修改直至书面确认为准，否则发包人将视为

无效并拒绝支付相关款项。

3.16设计人交付设计资料及文件后，根据发包人审查结果负责对不超出原定范围

的内容做必要的调整补充；本项目开始施工时，负责向发包人及施工单位进行设计

交底，技术交底，处理有关设计问题、施工技术问题，并参加图纸会审、施工过程

中的现场指导及参加竣工验收。

3.1.7.发包人认为设计必须进行修改、调整和提高，调整方案向政府及有关专业主

管部门报审时，设计人应密切配合，按有关部门意见进行调整，修改直至审查认可

为止。

3.1.8.设计人的设计应满足发包人的使用要求。在双方确定的工程造价额度内，在

不降低功能和保证安全的前提下，按限额设计值进行设计。

3.L8.1.设计人在方案设计和施工图设计的各个阶段设计中，凡超出规定的设计标

准或超出限额设计值时，应列表作出对比，分析原因并有详细说明（估算、概算、

预算）申报发包人审批。未获发包人批准的由设计人自行调整到设计标准或限额设

计值。

3.L82设计人的施工图设计预算值低于或高于发包人的限额设计值的设计，发包

人给予奖罚，奖罚办法由双方在合同专用条款约定。

3.1.9.设计合理使用年限为按国家现行规范执行。

3.1.10.合同专用条款约定的其他义务。

32项目负责人

321.项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在合同专用条款中明确项目负

责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，

项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2.设计人需要更换项目负责人的，应在合同专用条款约定的期限内提前书面通

知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资

格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第321项约定的职责。未经发包

人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应

按照合同专用条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计

人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒

绝更换。

323.发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载

明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知

后在合同专用条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资

格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的

职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照合同专用条款的约定承担

违约责任。

3.3.设计人人员

331.除合同专用条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天

内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结

构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

332.设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设

计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人

时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发

包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

333.发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料

证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求

撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理

由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照合同专用条款的约定承担

违约责任。

3.4.设计分包

3.4.1.设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢

解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及合同

专用条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围

由合同当事人按照法律规定在合同专用条款中予以明确。设计人不得进行违法分

包。

3.4.2.设计分包的确定

设计人应按合同专用条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。

按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应

的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人

就分包工程设计向发包人承担连带责任。

343.设计分包管理

设计人应按照合同专用条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、

注册执业资格及执业经历等。

3.4.4.分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或合同专用条款另有约定外，分包工程设计费由

设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计

费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费

的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5.联合体

351.联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发

包人承担连带责任。

3.52联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附

件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

353.联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面

履行合同。

3.54发包人向联合体支付设计费用的方式在合同专用条款中约定。

第4条工程设计资料

4』.提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或合同专用条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计

所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应

工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正

常设计为限。

42逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按

本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计

人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计

工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

第5条工程设计要求

5.1.工程设计一般要求

5.1.1.对发包人的要求

5.LLL发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和

工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.L1.2.发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术

指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设

计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.L1.3.发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导

致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2.对设计人的要求

5.L2.1.设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。

有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在合同专用条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经

发包人确认。

5.122.除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，

均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有

新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的

建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基

准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，

由发包人承担。

5.123.设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础

类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.L2.4.设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人

的原因导致工程设计文件超出在合同专用条款中约定的主要技术指标控制值比例

的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.L2.5.设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等

技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2.工程设计保证措施

521.发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

522.设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，

加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签

和批准制度，明确各阶段的责任人。

53工程设计文件的要求

531.工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

532.工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并

能够实施。

533.工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和

行业现行有效的相关规定。

534.工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法

规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建

议。

535.应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应

在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4.不合格工程设计文件的处理

541.因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救

措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担设计人违约责任。

542.因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人

承担。

第6条工程设计进度与周期

6』.工程设计进度计划

6.1.1.工程设计进度计划的编制

设计人应按照合同专用条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制

应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实

施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度

计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设

计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不

包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2.工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向

发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除合同专用条

款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核

和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计

划。

6.2.工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符

合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通

知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及合同专用条款约定的定金或预付款

后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中

载明的开始设计的日期起算。

6.3.工程设计进度延误

631.因发包人原因导致工程设计进度延误

63LL在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合

同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）合同专用条款中约定的其他情形。

631.2.因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设

计日期顺延完成设计日期。

6313除合同专用条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发

包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明

供发包人审查。除合同专用条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的

详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行

书面答复。

6314如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未

予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的

时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决

定。

6315发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当

另行支付相应设计费用。

6.3.2.因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当承担设计人违约责任。设计人

支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4.暂停设计

641.发包人原因引起的暂停设计

64L1.因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

641.2.因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和

（或）延长的设计周期。

6.42设计人原因引起的暂停设计

6.4.2』.因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并

承担设计人违约责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视

为设计人无法继续履行合同的情形，发包人有权解除合同并要求设计人承担违约责

任。

643.其他原因引起的暂停设计

643.1.当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面

通知。

6432在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，

复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

6433当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行

支付相应设计费用。

6.44暂停设计后的复工

6.441.暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。

当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要

求复工。

644.2.除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作

量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5.提前交付工程设计文件

651.发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交

付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前

交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内

容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快

工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承

担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异

议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设

计周期。

652.发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计

文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在合同专用条款中约定提前

交付工程设计文件的奖励。

第7条工程设计文件交付

7.1.工程设计文件交付的内容

7.LL工程设计图纸及设计说明。

7.1.2.发包人可以要求设计人提交合同专用条款约定的具体形式的电子版设计文

件。

72工程设计文件的交付方式

721.设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括

图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔

签名。

7.3.工程设计文件交付的时间和份数

731.工程设计文件交付的名称、时间和份数在合同专用条款附件3中约定。

第8条工程设计文件审查

8.1.设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求

中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

8.1.1.除合同专用条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以

及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

8.1.2.发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合

同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后

重新报送发包人审查，审查期重新起算。

8.1.3.合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设

计人的工程设计文件已获发包人同意。

82设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按

照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改

了发包人要求，发包人应当根据第11条（工程设计变更与索赔）的约定，向设计

人另行支付费用。

8.3.工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的

工程设计文件后在合同专用条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文

件，设计人应予以协助。

831.对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审

查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发

包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人

应当根据第H条（工程设计变更与索赔）的约定，向设计人另行支付费用。

84发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和

时间安排，在合同专用条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承

担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

841.设计人按第7条（工程设计文件交付）的约定向发包人提交工程设计文件，

有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文

件，并提供有关补充资料。

842.发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务

按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工

程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5.因设计人原因，未能按第7条（工程设计文件交付）约定的时间向发包人提交

工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延

长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按合同约定承担违约责任。

851.因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计

周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

86因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发

包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按合同约定

承担违约责任。

8.6.1.因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，

由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7.工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

第9条施工现场配合服务

9」.除合同专用条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工

作、生活及交通等方面的便利条件。

92设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如

果发包人在合同专用条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作

的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

第10条合同价款与支付

10』.合同价款组成

10.1.1.发包人和设计人应当在合同专用条款约定合同价款各组成部分的具体数额、

合同价格形式、定金或预付款。

10.2.定金或预付款、进度款的支付按照合同专用条款约定执行。

第11条工程设计变更与索赔

H.L发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面

要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人

要求变更工程设计。

112发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错

误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可

按本条约定和合同专用条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时

间做可共同接受的修改。

H.3.如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计

人的设计工作减少，发包人可按本条约定和合同专用条款附件7的约定，与设计人

协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

H.4.基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及

修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

H.5.如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，

除合同专用条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包

人。除合同专用条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发

包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价

款和设计周期的变化的详细计算。除合同专用条款对期限另有约定外，发包人应在

接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意

设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

第12条专业责任与保险

12.1.设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全

部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

122除合同专用条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需

要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

123工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所

造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责

任。

第13条合同解除

13』.发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

132有合同专用条款约定情形的，合同当事人一方或双方可以解除合同。

13.3.任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问

题应取得一致意见并形成书面协议。

134合同解除后，发包人应按合同专用条款约定期限内向设计人支付已完工作的

设计费，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费

用，违约一方应当承担相应的违约责任。

第14条不可抗力

14.1.不可抗力的确认

14.1.1.不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、

暴动、战争和合同专用条款中约定的其他情形。

14.1.2.不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其

损失发生争议时，按第15条（争议解决）的约定处理。

14.2.不可抗力的通知

14.2.1.合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内

提供必要的证明。

1422.不可抗力持续发后生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中

间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内

提交最终报告及有关资料。

14.3.不可抗力后果的承担

14.3.L不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各

自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

1432.不可抗力发生，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何

一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

14.3.3.因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其

违约责任。

第15条争议解决

15.1.和解

15.LL合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后

作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

15.2.调解

15.2.1.合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行

调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执

行。

15.3.争议评审

合同当事人在合同专用条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按

下列约定执行：

15.3.L争议评审小组的确定

1531.1.合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除

合同专用条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生

后14天内，选定争议评审员。

15312选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员

的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合

同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由合同专用条款约定的评审机构指

定第三名首席争议评审员。

15.3.13除合同专用条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担

一半。

15.32争议评审小组的决定

1532.1.合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组

进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依

据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书

面决定，并说明理由。合同当事人可以在合同专用条款中对本事项另行约定。

15.3.3.争议评审小组决定的效力

1533.1.争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束

力，双方应遵照执行。

15.3.32任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，

双方可选择采用其他争议解决方式。

15.4.仲裁或诉讼

15.4.1.因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在合同专用条款中约定

以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

15.5.争议解决条款效力

1551.合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被

撤销均不影响其效力。

第二部分专用条款

第1条一般约定

1」.本合同依据下列文件签订

LLL《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察

设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；

1.1.2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

LL3.建设工程批准文件、发包人的合理设计要求。

12词语定义与解释

1.2.1.法律

适用于合同的其他规范性文件：

122.技术标准

122.1.适用于工程的技术标准包括：

1.2.2.2.国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：_；

提供国外技术标准的名称：；

提供国外技术标准的份数：

提供国外技术标准的时间：

提供国外技术标准的费用承担：

122.3.发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

第2条本合同设计项目的内容、设计周期及设计费

2.1.项目概况

2.1.1.工程名称:_□

2.1.2.工程地点：

2.1.3.规划占地面积：—平方米，总建筑面积：—平方米（其中地上约—平方米，

地下约—平方米）；总计容面积约一平方米，容积率地上—层，地下一层；建

筑高度—米。

2.1.4.建筑功能：

2.15投资估算：约—元人民币。

2.2.设计内容：

2.2.1.工程设计范围：

2.2.2.工程设计阶段：

223.工程设计服务内容：

工程设计范围、阶段与服务内容详见附件1。

23工程设计周期

2.3.1.计划开始设计日期：—年月日。

2.3.2.计划完成设计日期：—年月日。

2.3.3.设计周期:_天。

2.4.暂定设计费（固定单价，含税）：

2.4.1.含税暂定总价—元，大写：—元，税率为其中价款为—元，税额

为一元。

2.4.2.设计费明细如下：

序号分项建设规模设计阶段包干单价暂定设计费

目及内容（元/nf）（元）

名称层数暂定建筑面积

（m2）

1

2

3

4

5

合计

说1、该费用包含设计人的设计费、税金、到发包人所在地按合同约定次

数进行汇报和施工现场服务的差旅食宿费、服务费、咨询费和其他设计

明人在本合同项下工作的相关费用。

2、因发包人原因对双方确认的上一阶段成果提出全局否定性质的修改

并涉及重新更改出图时，经双方友好协商按发包人确认的增加工作量核

算设计更改费用；除此情况以外，发包人不对因设计修改增加的工作量

对设计人作出费用补偿。

3、最终实际计费面积以审批建筑施工图上建筑面积为准，设计费以包

干单价按实结算。

第3条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

发包人应向设计人提供的资料及文件见附件2的约定。

第4条设计人应向发包人交付的设计资料及文件

4.1.工程设计文件交付的内容提交电子版设计文件的具体形式为:

42设计人应向发包人交付的设计成果见附件3的约定。

第5条付款方式

5.1.付款节点：

序号内容付款比例(%)付款金额(元)付款时

间

1定金%

2阶段性成果1%

3阶段性成果2%

...

5现场配合%

说1、提交各阶段设计文件后按上表约定的时间支付各阶段设卜费。

明2、付款前，设计人向发包人提供税率为—等额国家税务部厂］认可的

有效增值税专用发票。

3、本合同履行后，定金抵作设计费。

52付款方式为：银行转账。

521.设计人收款银行账户：—

5.2.2.户名：_

5.2.3.开户行：_

5.2.4.银行账号：—

第6条设计分包与联合体

6.1.关于设计分包的约定：

6.1.1.本设计不允许分包。

6.2.联合体

621.本设计不接受联合体投标o

第7条双方代表

7」.发包人代表

7.1.1.姓名：_；

7.1.2.身份证号：_；

7.1.3.职务：_；

7.1.4.联系电话：；

7.1.5.电子信箱：_；

7.1.6.通信地址：_。

7.L7.发包人对发包人代表的授权范围如下：

7.18发包人更换发包人代表的，应当提前一天书面通知设计人。

7.2.项目负责人

7.2.1.姓名：_；

722.执业资格及等级：_；

723.注册证书号：_；

7.2.4.联系电话：_；

725.电子信箱：_；

7.2.6.通信地址：_；

7.2.7.设计人对项目负责人的授权范围如下：

728.设计人更换项目负责人的，应当提前一天书面通知发包人。

第8条双方权利义务

8.1.发包人权利义务：

8.1.1.发包人委托经办人—（文件递交邮箱地为：_）负责签收设计人提交给发包

人之本项目的相关图纸、资料、文件，上述人员的签收可视为发包人已收到相关的

图纸、资料及文件。发包人如需变更经办人，须以书面形式通知设计人，并由新任

经办人凭该书面通知书签收相关图纸、资料及文件。

8.1.2.设计及施工过程中，发包人应确保向设计人提供的设计资料的完整性、准确

性与及时性。发包人委托设计项目、规模、条件出现重大变更或因提交的资料严重

错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，发包人应支付的返

工费的支付标准约定：

8.1.3.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，向设计人支

付赶工费，赶工费约定：

8.14发包人对设计人书面提出的事项作出书面决定的时效性约定：

8.15发包人向设计人提交资料及文件的时效性约定：。

8.16发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计

文件的建议能够给发包人带来效益的，发包人给予奖励的约定：

82设计人责任：

821.设计人保证其具有签订及履行本合同的全部资格和权利，并且对其提交的所

有资格、合同、人员等相关资料的真实性负责。

822.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结

论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计

资料及文件，提交成果文件后及内项目开始施工的，负责向发包人及施工单位进

行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；提交成果文件后位后才开始施

工的，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，

收费额由双方另行商定。

823.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误须在发包人要求的时间内完成修

改或补充。设计人提交给发包人的设计成果应经过严格审核，如提交给发包人已盖

设计人出图章的图纸，存在错误和遗漏等，每张图纸出现的错误和遗漏等数量不得

超过五处，若数量超过五处以上，十处（含本数）以下的，每超一处扣罚设计费用

100元，数量超过十处的，每超一处扣罚设计费200元，但扣罚总额不超过总设计

费的3%,且设计人应免费负责修改、补充并及时采取补救措施。因设计不符合本

合同约定的质量要求而造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应

免收直接受损失部分的设计费。并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付

赔偿金，赔偿金按国家有关法律、法规规定确定并支付。

824.设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、设计深度进行设计，

8.25本项目设计人要严格按照发包人要求执行以下限额控制设计，指标具体如

下：

序号部位含钢量碎含量

1

2

3

8.251.按上表分项，当每平方米实际钢筋含量低于设计指标时，发包人向设计人

按下列标准支付设计奖励费：设计奖励费=（限额钢筋含量一每平方米实际钢筋含

量）xl元/nfx项目限额设计面积。

825.2.按上表分项，当每平方米实际钢筋含量高于设计指标时，设计人向发包人

按下列标准支付设计违约金：违约金=（每平方米实际钢筋含量一本合同钢筋含

量）X1元/nfx项目限额设计面积。

825.3.若本项目每平米实际硅含量高于限额设计指标时，设计人应向发包人支付

本合同总价_%的违约金。

8254限额设计指标的建筑面积计算规则按—市相关现行规定执行。限额设计指

标的建筑面积以审查通过且满足项目外立面效果的施工图为计算基础（包括完善设

计缺陷的设计变更及建筑用钢量）。设计人已充分考虑本项目的地质条件并据此响

应限额设计指标。

825.5.含钢量以现行国家设计规范为基础，以标准计算程序计算出来的结构计算

结果为准。基础和上部结构的施工图的钢筋及混凝土含量不应超过该计算结果的

15%。设计人应提供完整的计算书供发包人审核。含钢量控制均应满足国家有关结

构设计规范。

8.2.6.成本控制指标要求:

序号分项目名称（元/nf）

1

2

3

4

5

关于设计人的施工图设计预算值低于或高于发包人的限额设计值的设计，发包人给

予奖罚的约定：

827.设计人需设立项目设计总负责人及各专业负责人，并将所有设计人员名单列

在合同中（见附件4）,如无特殊情况，不得随意更换设计人员，且须征得发包人

同意方可。设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、设计深度进行设

计，依据本合同、设计任务书的约定向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件

的质量负责。发包人对设计人设计成果的认可，是出于满足发包人开发意图的角

度，仍由设计人对设计的科学性、合规性、安全性等负责，不在任何意义上视为发

包人对上述责任的减免或分担。

828.设计人提供设计服务

828.1.参加政府报批。设计人交付设计资料及文件后，须配合发包人参加政府有

关部门组织的设计审查，并根据审查意见及时对设计文件、资料进行修改或补充。

828.2.参加设计交底。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包

人、下一阶段设计单位，以及本项目其它设计单位（如有必要）进行设计交底。

828.3.设计总结。设计人应在项目设计完成后进行回访并组织相关人员召开总结

报告会议，形成书面成果提交发包人。

8.2.8.4.设计汇报

829.设计人应派项目负责人及主要设计人员在设计各阶段到发包人所在地向发包

人和政府进行汇报，总次数不少于—次，每次汇报的具体时间由双方共同协商，以

满足汇报需要为准。

829.1.设计人每次派员参加设计汇报时，同时满足以下条件才被发包人认可为“一

次”：（1）主设计师、联络人、相关专业人员同时到场；（2）设计人工作成果得

到发包人认可。

8292由于设计人设计不清楚和设计错误导致的额外增加的设计汇报不计入约定

的次数内，设计人应当无条件配合，发包人不承担任何额外费用。

8210.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规

格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人

的设计人员配合加工定货所需要费用由发包人承担。

第9条工程设计要求

9』.工程设计一般要求

9.L1.工程设计的特殊标准或要求：

9.L2.工程设计适用的技术标准：。

9.13工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：_。

9.14工程设计文件的要求

9.15工程设计文件深度规定：

9.16建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：

第10条工程设计进度与周期

10』.工程设计进度计划

10］」.工程设计进度计划的编制

10.LLL合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：

10.1.12合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：

10.1.2.工程设计进度计划的修订

10.121.发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：

102工程设计进度延误

1021.因发包人原因导致工程设计进度延误

1021.1.因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

10.2.1.2.设计人应在发生进度延误的情形后—天内向发包人发出要求延期的书面通

知，在发生该情形后一天内提交要求延期的详细说明。

10.2.1.3.发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在—天内进行审查并书面答

复。

103提前交付工程设计文件

10.3』.提前交付工程设计文件的奖励：

第11条工程设计文件交付及施工现场配合服务

H.L工程设计文件交付的内容

H.1.L发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：

112发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：

11.3.设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后—时间内提供施工现场配

合服务。

第12条工程设计文件审查

12.1.发包人对设计人的设计文件审查期限不超过一天。

122发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在_天内，向政府有关部门报送

工程设计文件。

123工程设计审查形式及时间安排：

第13条工程设计变更与索赔

13」.设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生

后一天内书面通知发包人。

132设计人应在该事项发生后一天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

133发包人应在接到设计人书面声明后的—天内，予以书面答复。

第14条保险

14』.双方关于工程设计责任保险的投保约定：

第15条知识产权

15』.关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归

属：°

15.LL关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

152关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

发包人在支付相关阶段的设计费后，发包人拥有该阶段设计成果的所有权。设计人

应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让该阶段设计成果的技术、经济

资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。但设

计人享有在参与评奖、著述专业论文、展会宣传、著书宣传等方面使用该设计成果

的权利。

15.2.1.关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：

153设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

154违反知识产权约定的违约责任：任何一方违反上述约定，责任方应按合同设

计费总额的5%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，

应按合同其他方的实际损失赔偿。

第16条违约责任

16.1.发包人违约责任

16.1.1.发包人逾期支付设计费的违约金：除不可抗力和设计人的原因外（正当拒

付、设计人同意延期付款时除外），发包人不能按合同约定向设计人支付设计费

的，每逾期一天应承担应付而未付金额的1%。作为违约金，逾期超过30日以上

时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人，发包人的上级或设计

审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按实际完成工作量支付

设计费。

16.12发包人的其他违约责任约定：

162设计人违约责任

1621.设计人逾期交付工程设计文件的违约金：

16.2.1.1.设计人设计文件不合格的损失赔偿金：

16.2.1.2.设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：

16.2.1.3.设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：

1622.设计人的其他违约责任约定：

1622.1.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改、补充。设计人所交

付的设计成果因质量缺陷或过错给发包人造成经济损失的，设计人除负责赔偿外，

设计人还应按本合同总额的20%作为违约金支付给发包人。若违约金不足以弥补

由此给发包人造成的经济损失，设计人应据实补足。

16.222.设计人所交付的服务成果，不符合合同约定标准的，设计人应在发包人限

定的期限内予以整改。因设计人不能整改或整改后仍未达到合同约定标准的，视为

设计人违约，设计人应按本合同总设计费的20%向发包人支付违约金。若违约金

不足以弥补由此给发包人造成的经济损失，设计人应据实补足。

16.223.除不可抗力以及其他双方同意属不可抗力的事故外，由于设计人自身原

因，逾期交付本合同约定的设计资料或设计文件的，从逾期之日起每日按本合同总

设计费的千分之一向发包人计付违约金；逾期超过10日的，发包人有权按本合同

总设计费的20%计收违约金；逾期超过20日的，发包人有权解除本合同，并可无

偿取得设计人已经完成的全部设计成果，设计人应在发包人解除合同通知书送达之

日起七日内退还发包人已支付的全部设计费。因此而给发包人造成损失的，设计人

还应承担赔偿责任。

16.2.2.4.由于设计人提交的概算不准确，或未按照发包人的设计要求设计，而造成

工程造价高于设计限额且未经发包人书面同意的，在能够及时发现并能补救而设计

人无正当理由拒绝与发包人配合查找原因或修改设计的情况下，设计人应向发包人

支付不少于高于设计限额部分造价的1%。作为赔偿金；若无法修改补救，设计人应

向发包人支付不少于高于设计限额部分造价的5%。作为赔偿金。

16.225.设计人不能按照发包人的要求（质量或时间）提交设计文件，或设计人不

能胜任本设计任务时，发包人有权单方解除合同，并按照发包人已经确认的图纸工

作量办理结算。设计人应按设计费总额的20%向发包人支付违约金。

16.226.设计人应向发包人支付的违约金，发包人有权在应付而未付款中扣除，违

约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向设计人追偿。

16.227.合同生效后，设计人无法按发包人要求完成合同约定的所有设计而终止或

解除合同的，设计人应双倍返还定金，还须赔偿发包人的其他损失。

1622.8.设计人提交的设计成果，必须由发包人认可的设计人人员完成，同时必须

是专为本合同约定工程而设计，并不得抄袭、剽窃他人的设计方案，中途需更换设

计人人员须征得发包人认可，否则，发包人有权不支付设计费，已支付的部分，设

计人应返还发包人，因此造成侵权的，一切责任均由设计人承担。

16.229.设计人应在收款时或收款前向发包人提供等额有效发票，否则发包人可延

迟支付并不承担逾期付款的责任。如设计人违背诚信原则，提供虚假发票，发包人

依法转送税务机关处理；同时设计人需按照设计费用总额的20%的比例向发包人

支付违约金。

1622.10.由于设计人设计不当造成工程量增加的，设计人应采取补救措施，发包

人有权按增加工程量费用的50%扣减设计费，但扣减的设计费不超过具体设计项

目总设计费的30%。（注：设计不当是指设计人所设计的图纸未能在满足相关国

家设计标准的基础上进行合理的成本控制