单机版软件开发合同书8篇

单机版软件开发合同书8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方公司名称]乙方（开发商）：[乙方公司名称]一、项目概述甲方委托乙方开发一款单片机软件，用于实现特定的功能需求。乙方将按照甲方的要求，采用先进的开发技术和工具，进行软件的设计、编码、测试和优化等工作。二、开发内容1.软件需求分析与设计：乙方将进行软件的需求分析，明确软件需要实现的功能和性能要求。根据需求分析的结果，乙方将设计软件的整体架构、数据库结构、界面设计等。2.软件开发与编码：乙方将按照设计文档进行软件的编码工作，确保软件的实现符合甲方的要求。在编码过程中，乙方将采用模块化的开发方式，确保代码的可读性和可维护性。3.软件测试与优化：乙方将对开发完成的软件进行测试，包括单元测试、集成测试、系统测试等，确保软件的质量和稳定性。同时，乙方将对软件进行优化，提升软件的运行效率和性能。三、开发进度1.需求分析与设计：预计完成时间为XX天，具体日期根据甲方提供的需求文档和反馈进行调整。2.软件开发与编码：预计完成时间为XX天，具体日期根据开发进度和甲方提出的修改意见进行调整。3.软件测试与优化：预计完成时间为XX天，具体日期根据测试和优化进度进行调整。四、费用与支付1.开发费用：本次软件开发的总费用为人民币XX元。具体费用根据开发进度和甲方提出的修改意见进行调整。2.支付方式：甲方将按照以下方式支付开发费用：XX%。3.发票与凭证：乙方将向甲方提供正规的发票和凭证，确保费用的合法性和合规性。五、保密条款1.保密内容：甲方和乙方应对软件开发过程中涉及的所有技术、商业和机密信息保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。2.保密期限：保密期限为项目结束后XX年内，双方应继续对保密内容保密。3.保密措施：双方应采取适当的措施保护保密信息的安全，包括但不限于物理隔离、网络安全和访问控制等。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付开发费用或未提供必要的技术支持和资料，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成软件开发任务或提供的软件不符合甲方要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。七、争议解决1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决地点：诉讼地点为乙方所在地人民法院。3.证据保全：双方应妥善保管与合同履行相关的证据，以便在发生争议时提供证明。八、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同终止：如一方违反合同约定或无法继续履行合同义务，另一方有权要求终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜。甲方（客户）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方公司法定代表人]联系方式：[甲方公司联系电话]地址：[甲方公司注册地址]开户银行及账号：[甲方公司开户银行及账号]发票邮寄地址：[发票邮寄地址]签收人：[签收人姓名]电话：[签收人联系电话]邮箱：[签收人邮箱]邮编：[签收人邮编]日期：XXXX年XX月XX日盖章（签字）：[甲方公司公章或合同专用章]---乙方（开发商）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方公司法定代表人]联系方式：[乙方公司联系电话]地址：[乙方公司注册地址]开户银行及账号：[乙方公司开户银行及账号]发票邮寄地址：[发票邮寄地址]签收人：[签收人姓名]电话：[签收人联系电话]邮箱：[签收人邮箱]邮编：[签收人邮编]日期：XXXX年XX月XX日盖章（签字）：[乙方公司公章或合同专用章]篇2合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方公司名称]乙方（开发商）：[乙方公司名称]一、项目概述甲方委托乙方开发一款单机版软件，该walkthrough游戏软件将面向[目标用户群体]用户群体，旨在提供[软件目的和功能]。二、开发内容1.游戏名称：[游戏名称]2.游戏类型：[游戏类型]3.游戏风格：[游戏风格]4.主要功能：[列举游戏的主要功能]三、开发要求1.乙方需按照甲方提供的设计和需求进行开发，确保软件的功能和性能符合甲方要求。2.乙方需保证软件的稳定性和安全性，避免软件出现重大漏洞和故障。3.乙方需按照开发进度表按时完成开发任务，确保软件的按时发布。4.乙方需提供必要的文档和支持，帮助甲方了解软件的开发过程和结果。四、开发进度1.需求分析阶段：[日期范围]2.设计阶段：[日期范围]3.开发阶段：[日期范围]4.测试阶段：[日期范围]5.发布阶段：[日期范围]五、费用与支付1.总费用：[总费用金额]元。具体费用构成如下：*设计费：[设计费用金额]元。*开发费：[开发费用金额]元。*测试费：[测试费用金额]元。2.支付方式：[支付方式]。乙方需提供相应的发票或收据作为支付凭证。3.支付时间：[支付时间节点]。如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金。六、保密条款1.乙方需对甲方提供的所有资料和信息进行保密，不得擅自泄露或挪用。2.乙方在开发过程中获取的任何关于甲方的商业机密或技术秘密，均不得向第三方透露。3.乙方在软件开发完成后，需按照甲方的要求销毁所有关于甲方商业机密或技术秘密的资料。七、违约责任1.如乙方在开发过程中存在重大失误或违规行为，导致甲方重大损失，乙方需承担相应的赔偿责任。2.如甲方在开发过程中存在重大违约行为，导致乙方重大损失，甲方需承担相应的赔偿责任。3.如因不可抗力因素导致双方无法按时履行合同，双方需共同协商解决方案，并免除相关违约责任。八、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他无关争议条款的义务。如争议涉及软件开发的主要内容，双方应协商确定合理的解决方案，并书面签订补充协议。九、合同生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。2.如一方违反合同规定，导致合同无法继续履行，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。同时，守约方有权选择终止合同或要求违约方赔偿相关损失。3.合同终止后，双方应尽快进行结算和清理工作，确保合同终止后的相关事宜得到妥善处理。合同终止不影响双方已完成的权利义务的履行和已支付的费用。如因一方原因导致合同提前终止，该方应赔偿因此给另一方造成的合理损失。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应共同协商解决方案，并免除相关违约责任。在争议解决期间以及合同终止后，双方应继续履行合同中其他无关争议条款的义务。篇3甲方（客户）：_________乙方（开发商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方开发单机版软件事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：_________2.项目用途：_________3.项目目标：_________二、开发要求1.乙方应根据甲方的需求，在规定的开发时间内完成软件的研发工作。2.乙方应确保软件的质量和稳定性，保证软件能够正常运行。3.乙方应提供必要的软件文档和技术支持，确保甲方能够熟练使用软件。三、开发时间1.开发周期：自合同签订之日起，乙方应在_________个月内完成软件的研发工作。2.进度安排：乙方应制定详细的开发计划，并每周向甲方汇报开发进度。如遇特殊情况，乙方应及时向甲方说明原因，并调整开发计划。四、费用及支付方式1.开发费用：人民币_________元整（大写：_________元整）。该费用包括软件研发、测试、文档编写等全部费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付人民币_________元整（大写：_________元整）作为预付款。剩余款项人民币_________元整（大写：_________元整），在软件验收合格后一次性支付。五、验收标准1.验收时间：自软件开发完成之日起，甲方应在_________个月内完成验收工作。2.验收内容：乙方应提交以下验收材料：（1）软件安装盘；（2）软件使用说明书；（3）软件测试报告；（4）其他相关资料。3.验收方式：甲方应组织专家对验收材料进行评审，确保软件符合开发要求和质量标准。六、违约责任1.甲方应按时支付开发费用，如逾期支付，则应向乙方支付违约金。违约金按应付金额的日万分之五计算，最低为人民币_________元整（大写：_________元整）。2.乙方应按时完成开发工作，如逾期交付，则应向甲方支付违约金。违约金按合同总金额的日万分之五计算，最低为人民币_________元整（大写：_________元整）。3.甲方应确保提供的信息和资料的真实性和完整性，如因甲方提供的信息和资料不真实或不完整导致软件无法正常运行，则甲方应承担相应的违约责任。4.乙方应确保软件的质量和稳定性，如因乙方原因导致的软件质量问题，则乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.乙方应在合同签订后提供公司的营业执照复印件、税务登记证复印件等相关资料，以便甲方备案。4.甲方应在合同签订后提供公司的营业执照复印件、税务登记证复印件等相关资料，以便乙方备案。5.双方应妥善保管好本合同及相关资料，确保合同的完整性和安全性。篇4甲方（客户）：_________乙方（开发商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方开发单机版软件事宜，达成如下协议：一、项目概述1.项目名称：_________2.项目用途：_________3.项目目标：_________二、开发范围与要求1.开发范围：_________2.开发要求：_________三、开发周期与进度1.开发周期：自合同签订之日起至项目验收之日止，乙方应在合理的工作时间内完成开发工作。2.进度安排：乙方应根据项目实际情况，制定详细的开发进度计划，并按时向甲方报告进度情况。甲方有权对进度计划进行调整，乙方应积极配合。四、费用与支付方式1.开发费用：_________元。该费用已包括在合同总金额中，甲方无需再支付其他费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后向乙方支付合同总金额的50%作为预付款，即_________元。剩余50%的开发费用，即_________元，甲方应在项目验收后向乙方支付。五、质量保证与售后服务1.质量保证：乙方应保证所开发的软件符合甲方要求，不存在任何质量问题。如因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责免费修复。2.售后服务：项目验收后，乙方应提供至少一年的免费售后服务。如甲方在保修期内发现任何问题，乙方应负责免费修复。保修期结束后，乙方仍应提供有偿售后服务。六、保密条款1.双方应对涉及本项目的所有技术资料、商业信息等进行严格保密，不得擅自泄露给第三方。2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同内容及项目相关信息泄露给任何第三方。3.保密期限为本合同终止后一年内。在此期间内，双方应继续履行保密义务。一年后，双方保密义务自动解除。七、违约责任1.甲方如未按照合同约定向乙方支付开发费用，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之五的违约金。如逾期超过三十天，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方如未按照合同约定完成开发工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。如逾期超过三十天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.双方如因不可抗力因素导致违约，应在不可抗力因素发生后十个工作日内书面通知对方，双方可协商解决违约责任问题。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、争议解决与管辖法院1.双方如在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律。在履行本合同过程中产生的争议，如双方不能友好协商解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为_________人民法院。如该法院无管辖权，则双方可另行协商确定管辖法院。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇5甲方：XX公司乙方：XX一、项目名称：XX软件二、项目内容：开发一款用于XX管理的软件系统。具体内容包括：1.系统架构：采用XX架构，确保系统的高可用性、高效率和稳定性。2.功能模块：包括用户管理、权限管理、XX管理、XX统计等核心功能模块，以满足日常XX管理工作的需要。3.界面设计：采用XX风格，设计直观、易用的界面，提升用户体验。4.数据分析：系统应提供强大的数据分析功能，支持用户自定义查询和报表生成。三、开发周期：自合同签订之日起，开发周期为XX个月。具体进度安排如下：1.需求分析（XX个月）：对用户需求进行调研，明确系统功能和性能要求。2.设计阶段（XX个月）：完成系统架构设计、数据库设计、界面设计等。3.开发阶段（XX个月）：按照设计文档进行编码，完成各功能模块的开发。4.测试阶段（XX个月）：对系统进行测试，包括单元测试、集成测试、系统测试等。5.部署与上线（XX个月）：将系统部署到生产环境，完成上线工作。四、费用与支付：1.开发费用：本次开发费用为人民币XX元。具体费用构成如下：*需求分析费用：XX元*设计费用：XX元*开发费用：XX元*测试费用：XX元*部署与上线费用：XX元2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付XX元作为预付款。项目完成并上线后，甲方再向乙方支付剩余的XX元费用。五、双方职责与义务：1.甲方职责：*提供明确的项目需求和业务需求。*协助乙方进行项目调研和需求分析。*及时确认乙方的阶段性成果，并提供反馈。*项目完成后，甲方需对系统进行验收测试，并给出书面验收意见。2.乙方职责：*负责项目的需求分析、设计、开发、测试等工作。*按照甲方确认的需求和设计文档进行编码，确保代码的质量和可维护性。*协助甲方进行项目的调研和需求分析，提供合理的建议和解决方案。*项目完成后，乙方需提交相应的技术文档和源代码等资料。*乙方需对开发出的系统进行全面的测试，确保系统的稳定性和可用性。六、违约责任：1.甲方如未按时支付开发费用或未提供明确的项目需求，导致项目无法按时完成，甲方需承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成项目或开发出的系统未能满足甲方的需求，乙方需承担相应的违约责任。3.双方应严格保密，不得擅自泄露对方的商业机密和技术秘密。如一方违反保密义务，需承担相应的法律责任。七、争议解决：如双方在项目执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，双方应继续履行合同中未涉争议部分的内容。八、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。篇6合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方公司名称]乙方（开发商）：[乙方公司名称]一、项目概述甲方委托乙方开发一款单机版软件，软件名称为[软件名称]，旨在实现[软件功能与目标]。二、开发范围与要求1.软件版本与平台：乙方需为甲方开发一个单机版的[软件名称]，支持[软件运行平台]。2.功能与模块：软件需包含以下功能模块：[功能模块列表]。3.界面设计：软件的界面应简洁、直观，符合甲方提供的UI设计稿。4.性能要求：软件应具备良好的稳定性，运行流畅，响应迅速。5.兼容性：软件应兼容甲方指定的操作系统和硬件设备。三、开发进度与计划1.开发周期：本项目预计开发周期为[开发周期]个月。2.阶段性成果：乙方需按照以下时间节点完成阶段性开发工作：[阶段性成果时间表]。3.测试与验收：乙方应在开发完成后进行全面测试，并提交测试报告。甲方在收到测试报告后，有权进行验收。四、费用与支付1.开发费用：本项目的开发费用为人民币[开发费用]元。2.支付方式：甲方需在合同签订后支付乙方[首付款金额]元作为首付款。剩余款项在验收合格后一次性支付。3.发票与凭证：乙方在收到款项后，需向甲方提供正规的发票和收款凭证。五、保密与知识产权1.保密义务：乙方需对甲方提供的所有商业机密和技术资料保密，不得擅自泄露或挪用。2.知识产权：本项目所有成果的知识产权归甲方所有。乙方有权在内部宣传时使用该项目的名称和成果，但不得用于其他商业用途。六、违约责任1.乙方违约：若乙方未能按时完成阶段性开发工作或最终验收不合格，需向甲方支付违约金人民币[违约金金额]元。若因乙方原因导致项目无法按时完成或质量不符合要求，乙方需承担相应的法律责任。2.甲方违约：若甲方未能按时支付开发费用或验收不合格，需向乙方支付违约金人民币[违约金金额]元。若因甲方原因导致项目无法按时完成或质量不符合要求，甲方需承担相应的法律责任。七、争议解决1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决地点：本合同履行过程中发生的争议，应由[争议解决地点]的人民法院管辖。八、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，共同履行合同义务。2.合同终止：若一方违反合同条款或无法继续履行合同义务，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的法律责任。3.补充条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款。补充条款与本合同具有同等法律效力。甲方（客户）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]日期：XXXX年XX月XX日签字/盖章：[甲方公司盖章]---------乙方（开发商）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]日期：XXXX年XX月XX日签字/盖章：[乙方公司盖章]篇7甲方（客户）：_________乙方（开发商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方开发单机版软件事宜，达成如下协议：一、合同标的1.甲方委托乙方开发的单机版软件产品名称为：_________，以下简称“本软件”。2.本软件的主要功能为：_________，具体需求详见附件一。二、开发期限1.本软件的预计开发时间为：_________个月，自本合同签订之日起开始计算。2.乙方应在开发期限内完成本软件的全部开发工作，并交付甲方验收。三、开发费用及支付方式1.本软件的开发费用为：_________元，大写：_________元整。2.甲方应在合同签订后支付乙方开发费用的50%作为预付款，即：_________元。剩余50%的开发费用，即：_________元，甲方应在验收通过后一次性支付乙方。四、验收标准和方法1.乙方应在开发完成后，按照甲方提供的需求说明和验收标准，对本软件进行测试并提交验收申请。2.甲方应在收到乙方的验收申请后，组织相关人员进行验收。验收时，乙方应提供相关的技术文档和使用说明。3.如果验收过程中发现本软件存在缺陷或问题，乙方应及时进行修复和改进，并重新提交验收申请。五、质量保证和维护1.乙方应保证本软件的质量符合甲方的需求，并承诺在开发过程中不出现重大技术缺陷和质量问题。2.如果本软件在正常使用情况下出现质量问题或故障，乙方应提供免费的修复和维护服务。六、保密条款1.乙方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方泄露。2.乙方应对甲方提供的所有资料和信息保密，不得擅自使用或泄露。七、违约责任1.甲方如违反本合同的约定，未按时支付开发费用或未提供必要的技术支持和协作，应承担相应的违约责任。2.乙方如违反本合同的约定，未按时完成开发工作或工作质量不符合要求，应承担相应的违约责任。八、争议解决1.本合同的解释权归甲乙双方共同所有。如双方在本合同的解释或执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，除涉及争议的部分外，双方应继续履行各自的其他义务。九、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（客户）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（开发商）：_________（签字/盖章）