2025《地基处理合同》

2025《地基处理合同》word版地基处理合同合同编号：签订地点：签订日期：发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就地基处理工程施工事宜协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3发包人（甲方）：1.4承包人（乙方）：1.5合同工期：本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为日历天。1.6质量标准：符合国家现行的《建筑地基处理技术规范》及其他相关标准。第二条施工范围及内容2.1施工范围：乙方负责以下地基处理工程：2.2施工内容：包括但不限于以下工作：a)地基勘察及检测；b)地基处理方案设计；c)地基施工；d)施工记录及验收资料编制；e)其他甲方要求的与地基处理相关的工作。第三条合同价款及支付方式3.1合同价款：本合同总金额为人民币元（大写：），其中包含材料费、人工费、机械费、管理费及税金等所有费用。3.2价款支付方式：a)预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；b)进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；c)验收款：工程竣工并通过验收后，甲方支付合同总价的%；d)质保金：剩余%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题甲方一次性支付。3.3付款时间：每次付款应在双方确认进度或验收合格后日内支付，逾期支付乙方有权顺延工期。第四条双方责任4.1甲方责任：a)按时提供施工现场及相关资料；b)按时支付工程款；c)负责协调施工现场周边关系；d)参与隐蔽工程验收和竣工验收。4.2乙方责任：a)严格按照设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量和进度；b)负责施工现场的安全管理，遵守甲方及相关部门的安全规定；c)妥善保管甲方提供的材料和设备；d)编制施工组织设计，并报甲方审核；e)按时完成施工图预算及竣工资料。第五条工期要求5.1工期计划：乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应支付合同总价%的违约金。5.2工期顺延：如遇以下情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延：a)不可抗力事件；b)甲方未能按约定提供施工现场；c)设计变更或甲方书面要求增加工作量；d)其他非乙方原因导致的延误。第六条质量要求及验收标准6.1质量要求：a)地基处理工程的质量必须符合《建筑地基处理技术规范》及其他现行国家标准；b)施工过程中采用的材料、工艺及施工方案需符合设计要求；c)施工完成后，乙方应提供完整的施工记录及检测报告。6.2验收程序：a)隐蔽工程验收：隐蔽工程完成后，乙方书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内组织验收；b)竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工报告及竣工资料，甲方组织相关部门进行验收；c)验收不合格时，乙方应无条件返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。第七条变更与索赔7.1变更：a)施工过程中如需设计变更，应由甲方提出并经乙方确认；b)变更导致的费用增加或减少，由双方协商确定，签订补充协议。7.2索赔：a)由于甲方原因导致乙方窝工、停工，甲方应赔偿乙方造成的损失；b)由于乙方原因导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。第八条违约责任8.1甲方违约：a)未能按合同约定支付工程款，除支付逾期利息外，还需支付每日%的违约金；b)未按约定提供施工现场或未履行其他合同义务，导致乙方无法施工，乙方有权停工，甲方承担相应责任。8.2乙方违约：a)未能按合同约定工期完成施工任务，每延误一日支付合同总价%的违约金；b)施工质量不符合要求，乙方应无条件返工并承担返工费用；c)施工过程中发生重大安全事故，乙方承担全部责任及费用。第九条安全、环保及文明施工9.1安全施工：乙方应遵守相关安全生产法规，加强施工现场安全管理，采取有效措施防止伤亡事故及其他安全事故发生。9.2环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对周围环境的影响，防止污染。9.3文明施工：乙方应做到工完场清，保持施工现场整洁，及时清理建筑垃圾。第十条不可抗力10.1不可抗力包括战争、动乱、地震、台风、洪水等自然或社会事件。10.2因不可抗力导致的损失：a)工期顺延；b)工程本身的损失由甲方承担；c)乙方人员及设备的损失由乙方承担。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；11.2协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条合同生效与终止12.1本合同自双方签字盖章之日起生效；12.2本合同有效期至工程竣工并通过验收且质保期满之日终止。第十三条其他约定13.1补充条款：13.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表