仓库建设施工合同

第第页合同编号:________仓库建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的1.本合同主体：甲方（以下简称“甲方”）为___________，乙方（以下简称“乙方”）为___________。2.本合同目的：甲方为满足自身仓储需求，委托乙方进行仓库建设施工。本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务，确保工程顺利进行，保证工程质量及安全，确保双方合法权益得到充分保障。具体内容包括但不限于施工范围、施工期限、工程款项支付、工程验收等。二、价格、支付方式1.合同总价：乙方按照甲方的工程量清单及施工图纸，经双方确认后，合同总价为人民币___________元（大写：___________）。2.支付方式：（1）合同签订后五日内，甲方支付乙方合同总价款的___________%作为预付款，即人民币___________元。（2）工程进度达到设计总量的___________%时，甲方支付乙方合同总价款的___________%作为进度款，即人民币___________元。（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的___________%作为验收款，即人民币___________元。（4）工程保修期满，甲方确认无质量问题后，支付乙方剩余合同总价款的___________%，即人民币___________元。3.付款方式：甲方应按照上述支付时间节点，将款项支付至乙方指定的账户，具体账户信息详见附件。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成仓库建设施工。（2）甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项。（3）甲方有权对施工过程中的设计变更、工程量增减等进行审批，并承担相应的费用。（4）甲方应配合乙方进行施工，包括必要的施工场地、设施和条件。（5）甲方应在工程完工后进行验收，对验收合格的部分支付验收款。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工。（2）乙方应按时完成施工任务，确保工程进度。（3）乙方应保证施工质量，对施工过程中出现的质量问题负责整改。（4）乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全。（5）乙方应按照甲方要求施工进度报告，接受甲方监督。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺所施工的仓库符合国家相关质量标准和规范要求。（2）乙方应对施工过程中使用的材料、设备进行严格的质量控制，确保其符合合同约定的质量要求。（3）施工完成后，乙方应工程验收报告，证明工程质量符合合同约定。（4）工程保修期为自工程竣工验收合格之日起___________年。在此期间，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责维修或更换。2.服务内容：（1）乙方应施工期间的现场技术支持，确保施工顺利进行。（2）乙方应在施工过程中及时解决甲方提出的问题，确保工程质量和进度。（3）乙方应按照甲方要求施工图纸、技术资料等文件。（4）乙方应在工程完工后，协助甲方进行工程验收，并必要的售后服务。五、履行与变更1.履行：（1）乙方应在合同约定的工期内完成仓库建设施工，确保工程质量和进度。（2）甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付工程款项。（3）双方应按照合同约定进行工程验收，验收合格后，甲方支付验收款。（4）工程保修期内，如因乙方施工原因出现质量问题，乙方应负责修复，直至问题解决。2.变更：（1）在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。（2）任何变更应书面通知对方，并经双方签字确认后方可生效。（3）因变更引起的工期延误、费用增加，双方应按照实际情况进行调整，并相应修改合同条款。六、保密条款1.双方在本合同签订及履行过程中，可能会获得对方涉及商业秘密的信息，包括但不限于技术数据、经营策略、财务状况等。2.双方对本合同内容以及获取的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.保密期限自本合同生效之日起至合同终止后___________年。4.以下信息不属于保密范围：（1）本合同已公开的信息；（2）双方在签订本合同之前已公开的信息；（3）双方从其他独立第三方合法获取的信息；（4）法律、法规要求披露的信息。5.违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同时，如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，人民法院的判决为最终裁决。3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其余条款。4.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取可能损害对方利益的行为。5.争议解决费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.如本合同涉及知识产权争议，双方应优先通过知识产权行政管理部门解决；如行政管理部门的裁决不能满意，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其它条款1.合同解除：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。3.合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。4.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律的管辖。5.通知送达：除合同另有约定外，双方之间的通知、函件等应以书面形式通过邮寄或专人递交方式送达对方，以送达日为通知生效日。6.合同份数：本合同一式___________份，甲乙双方各执___________份，具有同等法律效力。7.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。九、合同签署1.本合同一式___________份，甲乙双方各执___________份，具有同等法