2025混凝土施工合同

2025混凝土施工合同合同编号：签订地点：签订日期：年月日甲方（发包方）：法定代表人：住所：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人：住所：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的混凝土施工工程事宜，经协商一致，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程范围：工程规模：结构形式：二、施工方案施工准备乙方应根据工程特点、设计要求及施工规范编制详细的施工组织设计，并提交甲方审核确认后方可实施。施工组织设计应包括但不限于以下内容：（1）施工进度计划；（2）施工工艺及技术措施；（3）质量保证措施；（4）安全文明施工措施；（5）环境保护措施。施工工艺乙方应严格按照国家及地方相关施工规范、标准及设计图纸进行施工。施工工艺包括但不限于：（1）混凝土配合比设计；（2）混凝土搅拌及运输；（3）混凝土浇筑与振捣；（4）混凝土养护；（5）混凝土缺陷处理。振动及养护（1）振动：乙方应采用符合要求的振动设备，确保混凝土密实度达到设计和规范要求。（2）养护：乙方应根据混凝土特性及气候条件，采取有效的养护措施，确保混凝土强度达到设计要求。三、质量要求质量标准本工程混凝土施工质量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）及相关地方标准。原材料要求（1）水泥：应选用质量合格的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，标号不低于。（2）砂石：应采用级配良好、含泥量符合规范要求的砂石，其中砂的含泥量不得大于，石子的含泥量不得大于。（3）外加剂：如有需要，应选用经过检验合格的外加剂，并按照试验确定的比例使用。（4）水：应采用清洁的饮用水，水质应符合《混凝土用水标准》。强度要求（1）混凝土设计强度为，试块强度应符合设计要求。（2）混凝土强度评定应按《混凝土强度检验评定标准》执行，试块制作及养护应符合规范要求。检查与验收（1）乙方应做好施工过程中的质量自检工作，并及时向甲方提交施工记录、隐蔽工程验收记录及试块试验报告。（2）甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改。（3）混凝土强度检测应委托具有资质的第三方检测机构进行，检测费用由承担。四、工期要求施工周期本工程混凝土施工工期为日历天，自年月日开工，至年月日完工。进度计划乙方应根据合同约定的工期，编制详细的施工进度计划，并提交甲方审核确认。施工过程中，乙方应严格按照进度计划执行，确保工程按期完成。工期延误（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。（2）因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方应书面通知甲方，并协商顺延工期。工期顺延如因设计变更、工程量增加或其他非乙方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方顺延工期，并协商补偿相关费用。五、安全责任安全管理乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定并落实安全施工措施，确保施工安全。安全责任（1）乙方应对其施工现场的安全生产负全责，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。（2）乙方应为施工人员购买意外伤害保险，保险费用由乙方承担。（3）乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止扬尘、噪音等对周边环境造成污染。安全检查甲方有权对乙方的安全生产进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改。六、材料供应材料采购本工程所需的混凝土原材料由乙方负责采购。乙方应保证材料质量符合设计和规范要求，并及时向甲方提供材料合格证明文件。材料检验（1）乙方应按照规范要求对进场材料进行检验，并将检验结果报甲方审核。（2）甲方有权对乙方采购的材料进行抽检，抽检不合格的材料不得用于本工程。材料保管乙方应做好施工现场材料的保管工作，防止材料丢失或损坏。七、支付方式预付款甲方应于合同签订后日内向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元（大写：）。进度款工程施工过程中，乙方每完成（工程节点或工程量），经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价的%作为进度款，计人民币元（大写：）。结算款工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价的%作为结算款，计人民币元（大写：）。质保金合同总价的%作为质保金，计人民币元（大写：），质保期满后无质量问题，甲方无息退还质保金。支付方式所有款项均通过银行转账支付，乙方应提供有效的开户信息及发票。八、验收标准验收依据（1）施工图纸及设计变更文件；（2）国家及地方相关施工规范和验收标准；（3）本合同约定的质量要求。验收程序（1）隐蔽工程验收：乙方应提前小时通知甲方进行隐蔽工程验收，验收合格后方可进行下一步施工。（2）竣工验收：工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及完整的技术资料，甲方应在日内组织验收。验收结论（1）验收合格的，甲方应签署验收合格证明；（2）验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，整改完成后重新验收。九、保修条款保修期限本工程混凝土施工的保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修责任在保修期内，因乙方施工原因导致的混凝土质量问题，乙方应无偿进行维修或更换。保修费用保修费用由乙方承担，但因甲方使用不当或第三方原因造成的损坏除外。十、变更与解除设计变更（1）施工过程中，如需进行设计变更，应由甲方提出书面通知，并经双方协商一致后执行。（2）因设计变更导致的工程量增加或减少，双方应协商调整合同价款。合同解除（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除合同。（2）因一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。十一、违约责任乙方违约（1）因乙方原因导致工程工期延误的，每延误一日，乙方应支付违约金元。（2）因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应负责返工或修复，并承担由此产生的费用。（3）乙方擅自将工程转包或违法分包的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。甲方违约（1）因甲方原因导致工程停工或窝工的，甲方应赔偿乙方造成的损失。（2）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应支付违约金元。十二、不可抗力不可抗力事件因战争、地震、台风、洪水等不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解除合同或延期履行。损失分担因不可抗力造成的损失，由双方协商分担责任。十三、争议解决协商解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。诉讼解决协商不成的，双方同意向人民法院提起诉讼。十四、其他条款合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。补充条款（1）（2）（3）