劳务承包与分包合同

劳务承包与分包合同编号：__________

甲方（承包方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

乙方（分包方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

鉴于甲方需要进行[具体项目或工作内容]，现由甲方将上述项目或工作内容分包给乙方，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲方与乙方在劳务承包与分包中的权利、义务及责任，确保项目或工作内容的顺利进行。

二、合同背景：甲方因[具体原因]，决定将[具体项目或工作内容]分包给乙方，乙方同意接受分包。

三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至[具体项目或工作内容]完成之日止。

四、合同金额：[具体金额]，支付方式及时间按照附件[附件名称]执行。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定的时间、地点、质量要求，提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地，确保乙方按照合同要求进行施工。

2.甲方应按时足额支付乙方分包工程款项，支付方式应按照合同约定执行。

3.甲方应配合乙方进行施工，包括但不限于提供必要的施工条件、协调相关部门的工作、处理施工过程中出现的突发事件。

4.甲方应监督乙方按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全、环保、质量达标。

5.甲方应对乙方在施工过程中发生的合理费用进行补偿，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工场地，按照合同约定的质量、进度要求完成分包工程。

2.乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全、环保、质量达标。

3.乙方应按时提交施工进度报告，报告内容包括但不限于施工进度、材料消耗、人员配置等。

4.乙方应负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员招聘等事宜，并承担相应的费用。

5.乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改，直至合格为止。

6.乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的垃圾、废水、废气等进行处理，确保不污染环境。

7.乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得泄露给第三方。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成分包工程，并对工程质量、进度进行监督。

2.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至符合合同要求。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，并对施工过程中的合理费用进行补偿。

双方义务：

1.双方应遵守合同约定，履行各自的责任和义务。

2.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3.双方应共同维护施工场地的安全、环保、整洁。

4.双方应保护对方的商业秘密，不得泄露给第三方。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同分包工程的总金额为人民币[具体金额]元整，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、管理费等所有与分包工程直接相关的费用。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交详细的施工计划和材料采购计划，甲方应在收到乙方提交的上述文件后的[具体天数]日内支付合同总金额的[具体百分比]%作为预付款。

2.进度款：乙方应按照合同约定的进度节点提交进度款申请和相应的工程量清单，甲方应在收到乙方提交的申请后的[具体天数]日内按照实际完成的工程量支付进度款。进度款的支付比例和节点如下：

-首次支付：合同总工程量的[具体百分比]%，在工程开工后[具体天数]内支付；

-第二次支付：合同总工程量的[具体百分比]%，在工程完成[具体百分比]后支付；

-第三次支付：合同总工程量的[具体百分比]%，在工程完成[具体百分比]后支付；

-尾款支付：合同总工程量的[具体百分比]%，在工程验收合格后支付。

3.额外费用：因不可抗力、政策调整等原因导致工程成本增加，超出合同总金额的部分，经双方协商一致后，可由甲方承担，并相应调整合同金额和支付方式。

4.付款条件：甲方支付款项前，乙方应提供相应的发票、工程量清单、验收报告等合法有效的凭证。

5.逾期付款：若甲方未按合同约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日[具体金额]计算，直至实际支付完毕。

三、财务结算：

1.双方应设立专门的财务结算账户，用于合同款项的收付。

2.乙方应在每月[具体日期]前向甲方提交上月的财务结算报告，包括但不限于工程进度、材料消耗、人工成本等。

3.甲方应在收到乙方财务结算报告后的[具体天数]日内完成审核，并按照合同约定支付相应的款项。

四、税务处理：

1.双方应按照国家相关税法规定，依法纳税。

2.乙方应向甲方提供合法的税务发票，甲方应按照发票金额支付相应的款项。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日[具体金额]计算。

b.甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等，导致乙方工期延误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

c.甲方违反合同约定，擅自变更分包工程范围或要求，导致乙方增加费用或工期延误，甲方应承担相应的责任。

2.乙方违约责任：

a.乙方未按时完成分包工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日[具体金额]计算。

b.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。

c.乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。

二、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免采取可能损害对方合法权益的行为。

4.争议解决适用的法律为中华人民共和国法律。

5.争议解决过程中，双方应保持工程项目的正常进行，不得因争议影响工程进度和质量。

三、管辖法院

1.本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。

2.双方同意，如选择仲裁解决争议，仲裁委员会为合同签订地仲裁委员会。

四、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

附则：

一、生效条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同生效之日起至合同约定的工程完成之日止，合同有效。

2.本合同经双方代表签字盖章后，双方应立即开始履行各自的义务。

二、有效期

1.本合同的有效期为[具体期限]，自合同生效之日起计算。

2.在合同有效期内，除非双方另有约定或法定事由，合同不得单方面解除。

三、变更与终止

1.合同的变更：任何一方如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同的终止：

a.合同因履行完毕而自然终止；

b.双方协商一致，签订书面终止协议；

c.因不可抗力等原因导致合同无法履行，经双方确认后终止；

d.一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。

3.合同终止后，双方应立即办理相关手续，包括但不限于工程验收、款项结算、资料移交等。

四、通知

1.本合同项下的通知应以书面形式发送，发送地址为合同中约定的地址。

2.任何一方变更通知地址，应在变更后的[具体天数]内书面通知对方。

五、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方应立即协商解决，并可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的原则，共同解决。

2.本合同附件（如有）与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、法律适用与争议解决

1.本合同的解释、履行、变更、解除、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本合同发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

附件：

1.需求文档：包括项目背景、技术要求、功能需求、性能指标、验收标准等详细说明。

2.设计方案：包含工程总体设计、分项工程设计、施工图设计、设备选型、材料清单等。

3.技术规格：详细列出工程所需的材料、设备的技术参数、质量标准、检验方法等。

4.合同图纸：包括但不限于施工图纸、安装图纸、验收图纸等。

5.材料清单：详细列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌等。

6.人员配置表：列出乙方参与施工的人员名单、岗位、资质等。

7.设备清单：列出乙方提供的施工设备名称、型号、数量、技术参数等。

8.甲方提供的图纸和技术资料：包括但不限于设计图纸、技术规范、施工指导书等。

9.乙方提交的工程进度报告：包括但不限于施工进度、材料消耗、人员配置等。

10.乙方提交的财务结算报告：包括但不限于工程量清单、材料消耗、人工成本等。

11.双方签订的变更协议：如合同内容发生变更，应附上变更协议。

12.双方签订的终止协议：如合同提前终止，应附上终止协议。

13.甲方和乙方各自的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件。

14.任