建设工程项目内部承包责任制合同-版本

合作协议甲方：法定代表人或委托代理人：。乙方：法定代表人或委托代理人：。签订地点：签订时间：年月日合作协议书甲方：乙方：为适应市场的需要和加速公司的发展，根据国家有关法律法规和甲方的管理制度，甲方将其承包的工程与乙方合作完成。为明确双方的权利义务及经济责任，经甲、乙双方充分协商，特订立如下协议，以资共同遵守：1.工程项目：1.1工程名称：1.2工程施工地点：1.3施工内容：双方共同合作工程的人员招聘、材料采购、施工机具、施工工作等全部由乙方完成，施工内容以甲方与业主所签订的合同为准。1.4工程价款￥:；大写：2.工期：年月日起至年月日止。2.1总工期为日历天，开工日期以监理下发开工令日期为准。2.2若乙方不能按期完工，自愿按元/天支付甲方的拖期损失赔偿金，并承担因其拖期被业主处罚的一切经济损失。2.3如因业主原因导致工程不能如期开工，中途停工致使乙方停工或设备闲置等情况，损失由乙方自行承担，甲方应当负责为乙方向业主申请顺延工期；如因乙方原因导致停工，乙方承担因工期延误被业主处罚的责任。3.由甲方负责协助乙方组建项目经理部。由甲方指派甲方公司人员担任该项目的项目经理，乙方指派公司人员作为该项目的施工工地现场负责人。所组建的项目班子人员必须具有施工专业资格证书（复印件由甲、乙双方各备存一份)。4.乙方以其自己的名义对外订立购销合同及租赁合同等，所产生的法律责任，由乙方自行承担。11.2乙方必须按时足额支付民工工资，乙方须将项目部工作人员及施工队工人名册及身份证复印件及联系电话报甲方备案。11.3甲方发现乙方有严重的违约和违反法规的行为，甲方有权要求乙方及时整改。若乙方在甲方多次要求整改后仍拒不整改，且乙方的违约行为严重影响工程进度或质量的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。12.安全施工生产12.1乙方应尽量做到工程项目施工过程无重大伤亡事故及火灾事故发生，乙方要加强对工人的安全培训、安全教育、加强机具设备使用，现场用火和高空作业人员的管理工作，履行对操作人员实行安全技术交底，且做到手续齐备，加强施工现场安全防范工作，建立完善的安全管理制度和运作体系，新进场人员必须进行岗前培训。12.2若乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理而造成的火灾、伤亡事故，由乙方承担经济损失和法律责任。13.特别约定：13.1乙方必须遵纪守法，严格执行甲方的管理制度，诚信经营。乙方所完成的工程独立核算，自主经营，自负盈亏，在本工程实施过程中的一切债权，债务、盈亏均由乙方自行负责、承担。13.2乙方负责工程图纸会审、编制工程预算、技术方案，施工组织设计，办理工程施工技术资料及验收资料，组织工程中间验收，竣工验收，负责编制各种计划统计报表和资料，并按时向甲方提供年、季、月各种工程报表，由乙方负责办理现场签证。工程完工后，乙方应向甲方提交一套完整的竣工资料和办理工程结算、财务结算的相关资料。13.3甲方有权定期、不定期检查工程实施情况，乙方无条件配合甲方工作；甲方发现乙方未认真履行合同，有权要求乙方及时改正。13.4乙方项目部所发生的一切经济往来(包括债权或债务)由乙方全权负责。在施工中因乙方自身原因而发生的安全事故，由乙方负责处理，并做好善后工作。13.5合同期为：从本合同签订之日起至项目工程竣工结束质保期满为止。13.6若乙方在施工过程中违章作业或不听指挥,导致甲方被监理、业主经济处罚的，乙方自愿承担监理、业主对甲方的经济处罚。13.7乙方已经仔细研读甲方与业主所签订的合同文本，并知晓全部内容。甲方与业主所签订的合同中，甲方所承担的合同义务由乙方履行，乙方必须严格按合同约定履行全部义务。13.8安全保证金：乙方必须加强安全管理，若因乙方自身原因导致在合作项目施工过程中发生安全事故的，乙方自行承担全部责任。若乙方未按约承担相应法律责任、履行赔偿义务的，甲方有权从应拨付给乙方的工程款中直接支付给受害方。13.9甲方与业主签订的合同，乙方必须无条件执行，合同中约定的各项条款对乙方同样有效。13.10本合同部分条款若与业主签订的合同文件及附件有冲突时，按与业主签订的合同条款执行；本合同未约定事项，，按甲方与业主签订的合同条款执行。13.11因合同在执行中发生纠纷，双方协商解决；协商不成时，甲、乙任何一方可向起诉方所在地人民法院提出诉讼。13.12本合同未尽事宜，经协商达成的补充合同，与本合同具有同等法律效力。14.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。本合同经双方签字或盖章后生效。