2024成品保护防火安全文明施工条例精装修施工合同附件帖勇版

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）第一条工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程地址）1.3工程内容：包括但不限于装修设计、施工、材料供应、验收等。1.4工程规模：（工程规模描述）1.5工程预算：（工程预算金额）第二条双方义务2.1甲方义务（1）甲方应向乙方提供施工所需的相关资料、图纸等文件，确保乙方能够按照约定的标准进行施工。（2）甲方应按照合同约定支付工程款项，不得无故拖欠。（3）甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续，包括但不限于施工许可、验收等。（4）甲方应遵守国家和地方的相关法律法规，确保施工过程中的安全、文明施工，以及成品保护。2.2乙方义务（1）乙方应按照合同约定的标准、时间和质量要求完成施工任务。（2）乙方应确保施工过程中的安全、文明施工，以及成品保护。（3）乙方应按照约定的期限和方式提交工程进度报告、质量报告等相关资料。（4）乙方应协助甲方办理工程所需的相关手续。第三条合同价格3.1双方确认，本工程合同价格为（合同金额），大写：（大写金额）。3.2合同价格包括：施工费、材料费、人工费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。3.3乙方报价应保证工程质量和安全，不得以低于成本的价格竞争。第四条付款方式4.1甲方支付工程款项分为三个阶段：预付款、进度款和验收款。4.2预付款为合同价格的30%，乙方开具正式发票后，甲方七个工作日内支付。4.3进度款为合同价格的50%，按照乙方实际完成工程进度支付，甲方应在乙方提交进度报告后七个工作日内支付。4.4验收款为合同价格的20%，工程验收合格后，甲方七个工作日内支付。第五条工期5.1双方确认，本工程合同工期为（工期天数）天。5.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。5.3甲方应按照约定的时间提供施工资料、协助乙方办理相关手续，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定标准、时间和质量要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。6.3甲方未按照约定提供施工资料或协助乙方办理相关手续的，乙方有权要求甲方承担相应责任。6.4双方应遵守法律法规，不得擅自解除或终止合同，如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：2024年注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等。解决办法：甲乙双方应确保自身签订的合同内容符合国家法律规定，避免出现违法条款。如有疑问，可咨询专业法律顾问。2.合同双方应确保所提供的工程资料、图纸等文件的真实性、完整性和准确性。解决办法：甲乙双方在合同签订前应进行详细的沟通和核实，确保资料文件的准确性。如有争议，可提交第三方专业机构进行鉴定。3.合同价格和付款方式的约定应明确，避免出现模糊不清的条款。解决办法：甲乙双方在合同中应详细约定价格构成、付款时间及条件等，确保双方的权益。如发生纠纷，可依据合同约定和相关法律规定进行解决。4.工期延误的处理应明确双方的责任和权益。解决办法：甲乙双方应在合同中约定工期延误的处理方式，包括责任划分和违约金的计算等。如发生工期延误，双方应按照合同约定承担相应责任。5.合同争议的解决应明确，避免出现争议解决无门的情况。解决办法：甲乙双方在合同中应约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可按照合同约定选择合适的争议解决方式。法律名词及名词解释：1.甲方：指委托乙方进行精装修施工的一方，通常为房屋的所有者或开发商。2.乙方：指接受甲方委托，按照约定完成精装修施工任务的施工单位。3.工程概况：指工程的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程预算等。4.合同价格：指双方约定的工程总造价，包括施工费、材料费、人工费、管理费、税费等。5.付款方式：指甲方支付工程款项的方式，包括预付款、进度款和验收款等。6.工期：指双方约定的完成工程的时间限制。7.违约责任：指一方未履行合同约定义务时，应承担的法律责任。8.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建筑项目中的精装修施工，包括住宅、商业、办公楼等。2.适用于乙方为具备相关资质的专业施工单位，甲方为房屋所有者或开发商的情况。3.适用于合同双方在精装修施工过程中，需要遵守相关法律法规和标准，确保施工安全、文明施工以及成品保护的情况。补充条款：1.乙方应在施工过程中严格按照国家法律法规和施工标准进行操作，确保施工安全。2.乙方应做好施工现场的清洁、卫生和秩序维护工作，确保文明施工。3.乙方应对施工过程中损坏的建筑物、设备、材料等进行及时修复或赔偿。4.乙方应在工程验收合格后，按照约定时间交付完整的施工资料和保修卡。5.乙方应对施工过程中产生的废弃物、废水等按照规定进行处理，避免对环境造成污染。附件列表：1.施工图纸和技术要求2