建设工程施工合同范本2024年

建设工程施工合同(范本2024年通用合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行施工；2.施工方愿意接受业主的委托，按约定的条件进行施工；第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条施工期限2.1施工期限自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__个月。2.2施工方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前__天向业主提出延期申请，经业主批准后，方可延期。第三条施工质量3.1施工方应严格按照国家及行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：__________3.3施工过程中，如出现质量问题，施工方应负责及时整改，并承担相应责任。第四条工程款项4.1工程总价分为__个阶段支付，具体支付时间和比例如下：（1）__阶段：工程开工后__天内支付__%；（2）__阶段：工程进度达到__%时支付__%；（3）__阶段：工程验收合格后支付__%；（4）__阶段：工程保修期满后支付剩余__%。4.2业主支付工程款项后，施工方应提供相应的发票。4.3施工过程中，如因施工方原因导致工程进度延误，业主有权按合同约定要求施工方支付违约金。第五条施工材料5.1施工方应按照约定的材料品牌、规格、型号等要求采购施工材料。5.2施工方应保证施工材料的质量，并承担因施工材料质量问题导致的一切责任。5.3施工过程中，如施工方需更换材料供应商，应提前__天向业主提出申请，经业主批准后方可更换。第六条施工安全6.1施工方应严格按照国家及行业安全生产规定进行施工，确保施工安全。6.2施工方应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设施。6.3施工过程中发生安全事故，施工方应立即报告业主，并承担相应责任。第七条工程保修7.1工程验收合格后，施工方应按国家及行业规定提供__年的质保期。7.2质保期内，如工程出现质量问题，施工方应负责及时整改，并承担相应责任。7.3质保期内，施工方应定期对工程进行回访，确保工程安全运行。第八条违约责任8.1双方违反合同约定的，应承担违约责任。8.2施工过程中，如施工方未按约定时间完成工程，业主有权按合同约定要求施工方支付违约金。8.3双方应遵守国家法律法规，如有违法行为，均应承担相应法律责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1双方应严格履行合同约定的义务，不得擅自变更、解除合同。10.2合同履行过程中，如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.施工方案

4.材料采购清单

5.施工进度计划

6.安全生产管理制度

7.工程验收标准

8.质保期内服务协议二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定时间完成工程，视为违约。

2.施工方未按约定质量标准完成工程，视为违约。

3.施工方未按约定材料要求采购施工材料，视为违约。

4.施工方未按约定提供安全生产管理，视为违约。

5.业主未按约定时间支付工程款项，视为违约。

6.业主未按约定提供施工场地，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工的一方，即业主。

2.乙方：指接受委托进行施工的一方，即施工方。

3.施工期限：指合同约定的施工开始至结束的时间段。

4.工程质量：指工程符合国家及行业标准的情况。

5.工程款项：指业主根据合同约定支付给施工方的费用。

6.施工材料：指用于工程建设的材料。

7.施工安全：指施工过程中的人员安全和工程安全。

8.工程保修：指施工方对工程提供的质量保证服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时依法追加合同价款。

2.工程质量问题：及时整改，责成施工方承担修复费用和违约金。

3.材料质量问题：更换材料供应商，按合同约定追究责任。

4.安全事故发生：立即启动应急预案，依法承担相应责任。

5.款项支付纠纷：查阅合同条款，依法解决支付义务。

6.合同争议：友好协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.新建住宅小区的建设工程。

2.商业综合体的建筑施工项目。

3.公共设施如学校