2024版全新伸缩缝安装施工合同下载

2024版全新伸缩缝安装施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：甲方委托乙方进行伸缩缝的采购、安装、调试及相关售后服务。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含伸缩缝设备费、安装费、调试费、售后服务费等全部费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为（自合同签订之日起算，至工程验收合格之日止）：____个月。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行伸缩缝的采购、安装、调试等工作。4.2工程验收合格标准：按照行业标准及甲方要求，工程质量应达到（具体标准）。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收合格标准。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，包括但不限于设备费、安装费、调试费等。5.2乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程，并保证工程的正常运行。5.3乙方应在合同约定的质保期内，对工程进行维护、保养，确保工程的正常运行。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。6.2乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、整改，并有权要求乙方支付违约金。6.3甲方未按照合同约定支付价款的，乙方有权拒绝履行合同约定的义务。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.伸缩缝产品说明书及技术参数

2.工程设计图纸

3.施工方案及进度计划

4.质量验收标准

5.售后服务承诺

6.乙方资质证明文件

7.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。

2.工程质量不合格：乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，属于违约行为。

3.价款支付违约：甲方未按照合同约定支付价款的，属于违约行为。

4.擅自变更合同内容：未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同约定的内容，否则属于违约行为。

5.乙方未能提供合格的售后服务：乙方未按照合同约定提供售后服务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的项目业主。

2.乙方：指具备相应资质的伸缩缝安装施工单位。

3.工期：指合同约定的工程完成时间。

4.质量标准：指合同约定的工程质量要求。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.售后服务：指乙方在合同约定质保期内对工程进行的维护、保养等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工期延误

解决办法：按照合同约定向乙方支付违约金，并要求乙方在合理时间内完成工程。2.问题：工程质量不合格

解决办法：要求乙方进行整改，直至达到验收合格标准；如需返工，乙方应承担相应费用。3.问题：价款支付违约

解决办法：按照合同约定向乙方支付违约金，并要求甲方在合理时间内支付价款。4.问题：擅自变更合同内容

解决办法：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容。5.问题：乙方未能提供合格的售后服务

解决办法：要求乙方在合同约定质保期内，对工程进行维护、保养，确保工程的正常运行。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑项目中的伸缩缝安装工程。

2.适用于乙方具