机井施工合同

正本机井工程施工合同GF-1999-0201制订国家工商行政管理局制订中华人民共和国建设部第一部分合同书发包人（全称）：云南圣比奥建材有限公司承包人（全称）：李彬根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称:云南圣比奥建材有限公司-祥云基地机井工程工程地点：祥云县碧工业园区工程内容：80米深机井一口二、工程承包范畴承包范畴：地下80米范畴内的钻探工程、井管制作安装及有关组件连接安装（除地下80米范畴内井管由发包方购置外，其它组件由发包方购置提供交承包方安装）。三、合同工期开工日期：年03月01日竣工日期：04月01日合同工期总日历天数：30天四、质量原则工程质量原则：按国家现行验收原则一次性验收合格。五、合同价款根据工程量预计数量拟定的本合同暂定总价为人民币（大写）：壹拾万肆仟元整（￥：104000元），施工中工程量变更和工程数量的增减，80米以内以工程量固定单价结算，80米以外另作协商。在合同实施期间在80米以内单价保持不变，不因市场价格变动作任何调节。六、构成本合同的文献6.1构成本合同的文献涉及：1、合同合同书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、施工图。6.2双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文献视为本合同的构成部分。七、承包人向发包人承诺按照合同商定进行施工、竣工。九、发包人向承包人承诺按照合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：02月28日合同订立地点：云南圣比奥建材有限公司-祥云基地项目部本合同双方商定本合同经双方签字盖章并在承包人提交履约担保后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款通用条款执行《建设工程施工合同示范文本（GF-1999-0201）》第三部分专用条款一、词语定义及合同文献2、合同文献及解释次序合同文献构成及解释次序：（1）合同书（涉及补充合同）；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）（5）技术条款；（6）图纸：（7）已标价的工程量清单；（8）经双方确认进入合同的其它文献。3、语言文字和合使用方法律、原则及规范3．1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。3．2合使用方法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行法律及行政法规的规定3．3合用原则、规范合用原则、规范的名称：按国家颁布的现行施工验收规范、原则、条列。发包人提供原则、规范的时间：无国内没有对应原则、规范时的商定：无4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前3日提供发包人对图纸的保密规定：保密使用国外图纸的规定及费用承当：无二、双方普通权利和义务5、工程师5.1发包人派驻的工程师姓名：职务：甲方代表职权：根据《通用条款》执行5.2不实施监理的，工程师的职权：无6、项目负责人姓名：李彬职务：项目经理7、发包人工作7.1发包人应按商定的时间和规定完毕下列工作：（1）施工场地含有施工条件的规定及完毕的时间：根据《通用条款》执行（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应规定：指定搭火口和搭接口，由承包人自行接至施工现场，并由承包人装表计量交费（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和规定：根据《通用条款》执行（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：根据《通用条款》执行（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完毕时间：开工前（6）水准点与坐标控制点交验规定：施工前三日内，由发包人、承包人现场书面交验（7）图纸会审和设计交底时间：合同订立后7日内（8）协调解决施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建设）、古树名木的保护工作根据《通用条款》执行（9）双方商定发包人应做的其它工作：无7.2发包人委托承包人办理的工作：无8、承包人工作8.1承包人应按商定时间和规定，完毕下列工作：（1）需由设计资质等级和业务范畴允许的承包人完毕的设计文献提交时间：根据《通用条款》执行（2）应提供计划、报表的名称及完毕时间：每七天周末前，提供周施工报告和施工进度计划（3）承当施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和规定：承包方承当（4）向发包人提供的办公室和生活房屋及设施的规定：无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据《通用条款》执行（6）已竣工程成品保护的特殊规定及费用承当：承包方负现保护（7）施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护规定及费用承当：根据规范规定进行保护（8）施工场地清洁卫生的规定：承包方应做到施工现场安全、规范、整洁、符合施工现场管理规定规定、创文明工地、安全工地。（9）双方商定承包人应做的其它工作：无三、施工组织设计和工期10、进度计划10．1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：工程开工前驻地工程师确认的时间：72小时10．2群体工程中有关进度计划的规定：无13、工期延误13．1双方商定工期顺延的其它状况：工期按承包单位承诺的工期执行，如由于施工单位因素造成的工期延误，由施工单位每天承当200.00元的工期违约金；工期迟延15天以上，从15天起，由施工单位每天承当500.00元的工期违约金；并承当因工期延误而造成建设方的一切经济损失。工期计算从开工之日到竣工验收之日，除遇不可抗力自然灾害、雨雪天外，停水、停电都计入工期。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17．1双方商定中间验收部位：无19、工程试车19．5试车费用的承当：无五、安全施工承包方除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场时，必须接受甲方安全管理部门的安全知识教育，并严格恪守甲方的安全管理规定和规定。乙方因不恪守甲方的安全管理规定，造成安全事故的，其一切责任由乙方承当，因此给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。乙方施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由乙方自行负责，甲方对此不再承当任何责任和义务。六、合同价款与支付23、合同价款及调节23.1本合同价款采用清单报价方式拟定。（1）采用清单报价方式合同，合同价款并非最后的工程结算价款，工程最后结算价款按发包方、承包方双方有效签证的图纸或文献工程量，乘以投标报价清单单价后的合价计算。工程单价在80米深度范畴内不予调节。（2）采用可调价格合同，合同价款调节办法：无（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的商定：无23.3双方商定合同价款的其它调节因素：除因设计变更或经发包人书面同意调节的费用项目、费用内容外，合同价款不予调节。因设计变更造成的工程量增加，按设计变更告知及施工现场测定，经发包人、承包人现场工程师拟定签证的工程量为根据；因设计变更所引发的新增项目，结算时按发包方和承包方双方认定的综合单价，作为结算的根据。本工程所报工程单价已含优惠率，工程竣工结算时不再进行优惠。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同订立钻机进场开工后支付工程总价40％的工程预付款。25、工程量确认25．1承包人向工程师提交已竣工程量报告的时间：每七天周末前提交周工程量报表，经驻地工程师审核后，送发包人同意。26、工程款（进度款）支付双方商定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程款以转账形式支付至专用账户，专款专用，承包人资金使用必须按发包人的有关资金行业规定执行；（2）按当周实际经发包方审核工程量按投标工程的80％拨付工程进度款，设计变更工程量的工程款按进度款比例同期调节支付，支付至工程合同价的80％后停止付款，待工程竣工达成规定的质量规定，竣工验收、结算审定后，其它尾款发包方七日内付清。七、材料设备供应 27、发包人供应材料设备27.1发包人供应的材料设备按工程需要及时提供27.2发包人供应材料设备的结算办法：发包人自行采购、结算28、承包人采购材料设备28．1承包人采购材料的商定：无八、工程变更变更应以发包单位出具的变更告知书为准。施工工程量的增加较大（总工程量的10%以上）且延误工期的较大设计变更，经发包方、承包方双方共同协商解决。对于工期顺延的时间、价款的增加幅度，发包方、承包方双方应形成书面合同，作为合同的补充，对双方都有约束力。承包方不得以任何理由私自更改设计，否则承当对应责任。九、竣工验收与结算32、竣工验收32．1承包人提供竣工图的商定：工程竣工后七天（日历天）内，承包方提供竣工图（白图）、有关检查资料、统计，资料一式四份，交发包方档案管理部门存档。32．2中间交工工程的范畴和竣工时间：无33、竣工结算工程竣工后，承包单位绘制竣工图，编制竣工决算，经发包人审核后七日内一次性付清尾款。十、违约、索赔和争议34、违约合同生效后，发包方、承包方双方均应严格遵照执行，任何一方无端不推行合同属于违约，应承当违约罚金并对违约给对方造成的损失承当赔偿责任。若出现违约的状况，双方应本着诚实信用、实事求是、和谐协商的精神进行解决，若达不成一致意见，受损方有权提请索赔。双方中某一方违约，违约金从工程款中扣除。对违约损失的赔偿，赔偿金额双方达不成一致意见的，应提交仲裁。合同失效前，双方不得因违约处分问题而终止合同。35、索赔当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同商定推行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承当责任的其它状况，造成承包人工期延误或经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向发包人发出索赔意向告知书；（2）发出索赔意向告知书后28天内，向发包人提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告和有关资料；（3）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于28天内予以回复，或规定承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予以回复或未对承包人作进一步规定，视为该项索赔已经承认；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发生索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最后索赔报告。索赔回复程序与（3）、（4）规定相似。承包人未能按合同商定推行自己的义务或发生错误，以及应由承包人承当责任的其它状况，造成发包人工期延误或经济损失，发包人可按上述程序以书面形式向承包人索赔给发包人造成经济损失。合同失效前，双方不得因索赔而终止合同。违约金按总承包价款的10%计罚。37、争议37．1双方商定，在推行合同过程中产生争议时：（1）请祥云县人民法院/调解；（2）采用第2种方式解决，并商定向本地仲裁委员会提请仲裁或向祥云县人民法院提起诉讼。十一、其它38、工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程：无分包施工单位为：无39、不可抗力39．1双方有关不可抗力的商定：以现行的法律法规规定为准。40、保险40．6本工程双方商定投保内容以下：（1）发包人投保内容：根据《通用条款》执行发包人委托承包人办理的保险事项：无（2）承包人投保内容：根据《通用条款》执行41、担保41．1工程双方商定担保事项以下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方