2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》核心考点题库300题（含详解）

PAGEPAGE1432023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》核心考点题库300题（含详解）一、单选题1.关于建设工程代理，说法正确的是（）。A、工程招标应当委托代理B、承包活动不可以委托代理C、诉讼代理人必须是律师D、材料采购任何时候不得转委托代理答案：B解析：建设工程承包活动不得委托代理。2.【2012二级】发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）。A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D、垫资违反相关规定，应予以没收答案：B解析：依照合同法原理，合同约定只有违反法律、行政法规禁止性规定的才无效。虽然建设部、发改委规章明令禁止垫资，但我国法律、行政法规从未禁止过垫资。因此，最高法院对垫资并没有一概否定。3.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，正确的是()。A、应以书面方式订立B、如果未约定利息，视为没有利息C、借贷双方约定的利率可以超过年利率36%D、应以口头方式订立答案：B4.下列不属于承租人义务的是（）。A、维修租赁物B、妥善使用租赁物C、妥善保管租赁物D、损失赔偿答案：A解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。维修租赁物是出租人的义务。5.以下关于仲裁中的和解的表述，不正确的是（）。A、根据规定，当事人申请仲裁后，不可以自行和解B、达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C、达成和解协议的，可以撤回仲裁申请D、当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁答案：A解析：

本题考查的是和解的规定。根据规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。6.（2015一级）.某高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许（）。A、投标人撤回投标文件B、投标人再增加优惠条件C、评标委员要求投标人澄清投标文件D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法答案：C7.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。A、20B、30C、60D、45答案：D解析：发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见：（1）500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；（2）500万元～2000万元，30天；（3）2000万元～5000万元，45天；（4）5000万元以上，60天。8.擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县规划行政部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。逾期不恢复原状或不采取补救措施的，由规划行政部门（）。A、没收违法所得B、罚款C、指定有能力的单位代为恢复原状或采取补救措D、责令承担赔偿责任答案：C9.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）A、被拘留B、被罚款5000元C、被质量监督站开除D、被没收违法所得答案：C解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。10.以下不属于表见代理构成要件的是（）。A、相对人有足够理由相信行为人有代理权B、本人存在过失C、相对人为善意D、本人对行为人的行为予以追认答案：D解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。11.代理人在委托代理权限内与第三人签订合同的法律特征表现为()。A、代理人以自己的名义与对方商签合同B、在谈判过程中有独立进行意思表示的权利C、合同内应包括有代理人权利和义务的条款D、所形成的合同由代理人和被代理人共同履行答案：B解析：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。12.某开发商将A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保自己按期还贷，此担保方式属于（）。A、保证B、质押C、抵押D、留置答案：C解析：建设用地使用权是有形的不动产，并非无形”权利”。权利指存单仓单提单；理财产品；股票基金；应收账款；知识产权等。不动产只能抵押，不能质押。13.关于投标人异议与投诉程序，说法正确的（）。A、投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前15日向招标人书面提出异议B、投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出异议C、投标人对评标结果有异议的，可以自中标候选人公示期间直接向招标行政监、督部门投诉答案：B解析：D招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当继续招投标活动14.仲裁员的人数可以为（）人。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：本题考查的是仲裁审理的法定程序。仲裁员有一个（独任仲裁庭）或三人（合议仲裁庭）两种。15.《劳动法》规定，对怀孕（）个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。A、5B、6C、7D、8答案：C解析：本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。16.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A、15B、20C、30D、40答案：C解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。17.【2014二级】下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。A、第三方检测机构B、项目咨询单位C、监理单位D、建设行政主管部门答案：C18.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A、发出B、当事人收到C、申请撤销期限届满D、作出答案：D解析：本题考查的是仲裁审理的法定程序。仲裁裁决自作出之日起发生法律效力，因仲裁是一裁终局，没有上诉之说。19.甲将一辆汽车以15万元卖给乙，乙付清全款后甲将该车交付给乙，但未办理过户手续。丙知道此交易后，向甲表示愿以18万元购买，甲当即答应并与丙办理了过户手续。关于该汽车的归属，下列哪一说法正确（）。A、归乙所有，丙的损失可要求甲赔偿B、归乙所有，丙的损失可要求乙赔偿C、归丙所有，乙的损失可以要求丙赔偿D、归丙所有，乙的损失可以要求甲赔偿答案：A解析：动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。自交付时发生效力，但法律另有规定除外。船舶、航空器、和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。20.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权答案：C解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。21.注册机关依据职权，可以撤销注册建造师的注册的情形是()。A、注册建造师没有协助注册管理机关完成相关工作的B、注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守做出准予注册许可的C、注册建造师与当事人有利害关系的，没有主动回避的D、注册建造师没有保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密的答案：B解析：有下列情形之一的，可以撤销注册建造师的注册：（1）注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守做出准予注册许可的；（2）超越法定职权做出准予注册许可的；（3）违反法定程序做出准予注册许可的；（4）对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的；（5）依法可以撤销注册的其他情形。申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。22.关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。A、当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违法级别管辖和专属管辖规定的除外B、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C、人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D、对人民法院就级别管辖异议作出裁定的，当事人不得上诉答案：A解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。选项C，异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院。选项D，对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉。23.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，构成违约的是（）。A、承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停工并通知定作人，因等待答复未能如期完成工作B、承揽人发现定作人提供的材料不合格，停工与委托人协商C、承揽人未征得定作人同意，将其承揽的主要工作交给第三人完成D、因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果答案：C解析：本题考查的是对承揽合同的理解。未经定作人同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，所以C项违约。24.据《劳动合同法),劳动者在试用期内被证明不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前（）以书面形式通知劳动者本人A、30日B、60日C、20日D、0日答案：D解析：试用期被证明不符合录用条件是可以随时解除的。25.下列属于行政处罚的是（）。A、开除B、记大过C、罚金D、责令停产停业答案：D解析：2021年1月经修改后公布的《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。26.建筑节能分部工程验收会议由（）主持。A、节能工程分包人B、总监理工程师C、总承包人D、监理工程师答案：B解析：节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。27.杨某于2015年7月10日取得建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，杨某最迟应当在（）之前申请延续注册。A、2017年6月10日B、2018年4月10日C、018年6月10日D、2018年7月10日答案：C解析：本题考查的是建造师的注册。延续注册应当在注册有效期届满30日前申请。28.（2013二级）禁止投标人低于成本竞价，其中”成本”是指（）。A、直接费B、项目施工成本C、企业个别成本D、社会平均成本答案：C29.关于物权保护的说法，正确的是（）。A、物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B、侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C、侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D、物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物答案：B解析：物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。侵害物权，除承担民事责任外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。30.留置，是指合同当事人一方依据法律规定或合同约定，占有合同中对方的财产，有权留置以保护自身合法利益的法律行为。在下列合同中不能适用留置担保的是（）。A、甲单位签订的一份保管合同B、乙企业作为承运人的运输合同C、丙公司作为卖方的买卖合同D、丁私营企业作为加工人的承揽合同答案：C解析：本题考查的是质权、留置和定金。买卖合同一般不适用留置。31.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。A、560B、1360C、800D、1120答案：B解析：休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资300％的工资报酬。32.关于法人的说法，正确的是（）。A、法人分为营利法人和非营利法人B、法人以其登记注册地为住所C、有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D、营利法人营业执照签发日为营利法人的成立日期答案：D解析：A错，营利法人、非营利法人和特别法人；B错，法人以其主要办事机构所在地为住所；C错，有独立经费的机关法人从成立之日取得法人资格。33.下列关于行政复议申请、受理的说法，不正确的是（）。A、当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起30日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过30日的除外B、因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算C、行政复议机关收到复议申请后，应当在法定期限内进行审查D、对不符合法律规定的行政复议申请，决定不予受理，应书面告知申请人答案：A解析：本题考查的是行政复议的范围。当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。34.下列关于保证金的说法正确的是（）。A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标截止后撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金C、投标截止后撤销投标文件的，招标人应当没收其投标保证金D、撤回投标文件的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金及银行同期存款利息答案：A解析：投标截止后撤销投标文件的，投标保证金可以不退;撤回投标文件的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金不退利息35.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿答案：C36.【2014二级】因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A、签约时的签约地B、履约时的签约地C、履约时的项目所在地D、签约时的项目所在地答案：D37.施工企业项目经理李某在施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。A、李某B、施工企业C、李某所属施工企业项目经理部D、施工企业法定代表人答案：B解析：项目经理是受企业法人委派的施工项目上的管理者，不具有独立的法人资格，其行为后果由背后的企业法人承担。38.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。A、查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B、仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C、裁定驳回乙的上诉，维持原判决D、裁定撤销一审判决，发回原法院重审答案：C解析：本题考查的是仲裁协议。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。如一方起诉时未声明有仲裁协议，拿出仲裁协议的最迟时间是在首次开庭前。开庭之后的仲裁协议失效。39.市场自主制定的标准分为（）。A、推荐性行业标准和推荐性地方标准B、强制性国家标准和推荐性国家标准C、强制性标准和推荐性标准D、团体标准和企业标准答案：D40.某医院门诊大楼施工中，因建设资金不足停工，则（）应当自中止之日起1个月内向施工许可证发证机关报告。A、项目部B、施工企业C、监理单位D、建设单位答案：D41.关于招标代理机构的说法，不正确的有()。A、招标代理机构是社会中介组织B、工程招标代理机构不可以参与同一招标工程的投标C、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系D、由评标委员会指定招标代理机构答案：D解析：任何单位和个人不能强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜。42.（）是建设工程当事人达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断，在权利义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼答案：C解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。仲裁即指发生争议的当事人，根据其达成的仲裁协议，自愿将该争议提交中立的第三者进行裁判的争议解决制度。43.关于注册建造师执业范围的说法，正确的是()。A、注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C、注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D、建设工程合同改造期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更15个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更答案：C解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，不得变更注册至另一企业。44.某市安邦工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资7000元，该市上年度职工月平均工资为2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A、安邦公司应当给予王某经济补偿12万元B、安邦公司应当给予王某3万元经济补偿C、安邦公司应当给予王某3万元经济补偿D、安邦公司应当给予王某7.2万元经济补偿答案：D解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。如劳动者月工资高于用人单位所在地区平均工资的3倍，则按平均工资的3倍支付。且支付经济补偿的年限最高不超过12年。所以为6000×12＝72000元。45.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约答案：A解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。46.（2011一级）经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）。A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责答案：D解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。在承揽合同中，经定作人同意，承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，但应就第三人完成的工作成果向定作人负责。47.关于注册建造师执业范围的说法，正确的是()。A、注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C、注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D、建设工程合同改造期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更15个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更答案：C解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，不得变更注册至另一企业。48.关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A、仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决B、仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效C、仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D、当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼答案：D解析：该题是对仲裁协议效力的考察。在仲裁协议中对未约定的仲裁事项仲裁庭无权裁决；A错。合同无效不影响独立存在解决争议方式条款，因此仲裁条款效力不受影响；B错。裁决的执行机构为人民法院仲裁协议不得约定；C错。49.关于合同形式的说法，正确的是（）。A、合同必须采用书面形式B、口头形式属于合同的其他形式C、未依法采取书面形式订立的合同无效D、合同可以采用数据电文形式答案：D50.因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足的条件不包括（）A、抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要B、经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督部门同意C、做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，并做出书面记录D、利于加快事故调查处理进度、尽快恢复生产的需要答案：D解析：须同时满足以下条件：（1）抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；（2）经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；（3）做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；（4）尽量使现场少受破坏。51.光华建筑公司是甲省一家建筑施工企业。2005年，公司参与承建乙省的某大型基础设施建设项目。现发现就某一事项的规定，《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，而《乙省建筑市场管理条例》又与《建设工程质量管理条例》冲突，但《甲省建筑市场管理条例》与《建设工程质量管理条例》则规定一致。则（）。A、适用《甲省建筑市场管理条例》B、适用《乙省建筑市场管理条例》C、适用《建设工程质量管理条例》D、由国务院裁决适用答案：C解析：该题是对法的效力层级的考察，上位法优于下位法。A、B两项都是地方法规，当地方法规与它的上位法行政法规冲突的时候应当适用上位法。因此C项正确。52.下列标准属于强制性国家标准的有（）。A、工程建设行业专用的试验标准B、工程建设通用的安全标准C、工程建设行业专用的制图方法标准D、工程建设通用的质量标准答案：B53.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B、建设单位不得任意压缩合同合理工期C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标答案：C解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。54.根据《民法典》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A、效力待定B、可变更C、无效D、可撤销答案：C解析：担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。55.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A、合同履行只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D、对方不履行合同义务造成损失答案：C解析：合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。56.（）是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议。A、人民和解B、人民调解C、行政调解D、法院调解答案：B解析：本题考查的是调解的规定。人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议。57.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是()A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的答案：B解析：有下列情形（许可人员错误）之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。58.某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的著名进口涂料。根据《建筑法》及其他有关规定()。A、建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以更换B、建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换C、施工单位有权拒绝更换D、如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料由建设单位负责检验答案：C解析：按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。59.王某应聘到某施工单位，双方于9月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。12月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应提前30日以书面形式通知用人单位D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案：C解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。本题中12月18日已过试用期，因此不能随时解除合同，应提前30日以书面形式通知用人单位。因此选择C。60.以下劳务派遣活动，符合法律规定的是（）。A、甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B、乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C、丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D、丁被劳务派遣公司派到某船厂工作发生工伤，船厂要求劳务公司承担工伤责任答案：D61.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是（）。A、法律形式B、法律体系C、法律规范D、法律部门答案：B解析：本题考查的是法律体系的基本框架。法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。62.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A、须大修才能达到安全技术标准的B、超过制造厂家规定的使用年限的C、无安全技术档案的D、无齐全有效的安全保护装置的答案：B63.在建设工程领域，易引起行政纠纷的具体行政行为不包括（）A、行政许可B、行政奖励C、行政强制D、行政裁决答案：B解析：该题是对具体行政行为的考察。在建设工程领域，易引发行政纠纷的具体行政行为主要有如下几种:行政许可、行政处罚、行政强制和行政裁决。64.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是（）。A、合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B、合同权利义务终止是合同责任的终止C、合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D、合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理答案：A65.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人提出了仲裁反请求，但是被申请人中途退庭，则仲裁委员会应()。A、视为撤回反仲裁请求B、中止仲裁程序C、受理反请求D、将案件移送相关人民法院答案：A解析：该题是对仲裁审理的考察。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理并作出裁决；如果被申请人提出了反请求的，可以视为撤回仲裁反请求。66.按照《城市建设档案管理规定》的规定，工程总承包单位汇总提交的档案资料不包括（）。A、竣工图B、工程技术档案资料C、合同和结算文件D、工程检验评定资料答案：C解析：城建档案馆保存资料的目的是，多年以后该工程附近或地下要做其他工程，需要摸清该工程的具体情况。看清楚了目的，也就知道了需要什么档案不需要什么档案。67.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行（）。A、填埋B、焚烧C、堆肥D、再利用答案：D解析：ABC是针对有毒有害的固体废物处理方法。68.甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于（）。A、合同之债B、侵权之债C、无因管理之债D、不当得利之债答案：C解析：甲向乙发货是合同之债，乙多收了5吨是不当得利。法律规定当甲催讨时，乙负有“返还”的义务。但返还不等于必须组织车辆送还。因此，乙的送还是一种无因管理行为，甲基于此原因有义务付费。69.建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A、施工行为地B、发包方住所地C、合同签订地D、承包方住所地答案：A解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。施工合同的履行地点就是在施工行为地。70.某单位甲委托某乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则针对本案事实，说法错误的是（）。A、乙的行为属于表见代理B、甲有权拒绝接受这批普通水泥C、如甲拒绝，应由乙承担付款义务D、如甲同意，应由甲承担付款义务答案：A解析：本题属于无权代理，被代理人有选择权，可以追认也可以拒绝。71.专业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。A、全部专业工程B、部分专业工程C、专业工程施工管理D、劳务作业答案：D解析：专业工程分包与劳务分包的区别。（1）专业工程分包需建设单位认可，而劳务分包不需要认可；（2）主体结构不允许分包，但主体结构施工中的劳务作业可以全部分包；3）专业分包单位不得再分包，但专业分包单位可以将劳务作业全部分包。72.（2014一级）国有资金占控股地位的依法招标项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、评标委员会可以直接确定第一中标候选人中标C、第一中标候选人放弃中标的，招标人可以按照名单依次确定中标人D、第一中标候选人被查实不符合中标条件的，必须重新招标答案：C解析：评标委员会权利是推荐中标候选人，定标是招标人的权利，除非招标人特别授权评标委员会直接定标，因此B错。D错在”必须”。73.关于计算机软件著作权的说法，错误的是（）。A、自然人的软件著作权保护期为自然人终生B、软件著作权属于软件开发者C、由国家机关下达任务开发的软件，著作权的归属由项目任务书规定D、接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定答案：A解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。（2）公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的l2月31日。（3）法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的l2月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护。74.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：C解析：本题考查的是仲裁裁决的执行。仲裁裁决申请执行期间为两年，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算，分期履行的，每次履行期间的最后1日起计算。75.以下不属于民事诉讼当事人的是（）。A、原告、被告B、共同诉讼人C、无独立请求权的第三人D、诉讼代理人答案：D76.意外伤害保险的被保险人是()。A、施工单位B、施工现场危险作业人员C、因施工行为受到损害的第三人D、支付保险费的一方答案：B解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。77.关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A、可以转包检测业务B、具有独立的法人资格C、是中介机构D、分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质答案：A解析：检测机构不得转包检测业务。78.甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）。A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为答案：C解析：本题考查的是行政诉讼的受案范围、受理程序和判决执行。当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，选项A、C均为具体行政行为，可以提起行政诉讼，所以选项A不正确，选项C正确。除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷人可以自主选择申请行政复议还是行政诉讼，所以选项B不正确。申请行政复议的，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级的主管部门申请，所以选项D不正确。79.【2014真题】关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法正确的是（）。A、在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备B、居民供暖不得实施包费消费，而应当根据建筑面积计费C、建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D、建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告答案：D解析：A错在”必须”。B错，对集中供热的建筑，实行分户计量、按实际用量收费。C错，先签字后使用。80.关于针对建筑行业特点的工伤保险制度的说法错误的是()。A、建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险B、按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费C、施工人员发生工伤后，以劳动合同为基础确认劳动关系D、未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位承担连带责任答案：D解析：未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任。81.甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。A、由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B、乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C、乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D、乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任答案：B解析：保证的方式有两种：（1）一般保证；（2）连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。82.劳动者因劳动争议向人民法院提起诉讼的，应当依法先经过（）。A、和解B、调解C、投诉D、仲裁答案：D83.建筑业企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，下列处理方式中，正确的是（）。A、县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门，应当责令其限期改正，并向社会公告，整改期限不超过6个月B、企业整改期间不得申请企业资质升级、增项，但可以承揽新的工程C、超过整改期未达到要求的，资质许可机关可以撤回其资质证书D、被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定原等级同类别资质的申请答案：C解析：县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月；企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。84.（）是受投保人（保险客户）委托，根据客户风险情况，为其设计保险方案、制定保险计划，横向比较各保险公司的保险条款优劣，帮助投保人选择适当的保险公司。A、保险代理人B、保险经纪人C、保险公司D、被保险人答案：B解析：本题考查的是保险代理人和保险经纪人。保险经纪人则是受投保人（保险客户）委托，根据客户风险情况，为其设计保险方案、制定保险计划，横向比较各保险公司的保险条款优劣，帮助投保人选择适当的保险公司。85.某工程已具备竣工条件，2009年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，4月15日，工程交付使用。5月1日，双方办理竣工结算。则该工程质量保修期自（）开始。A、2009年3月2日B、2009年3月20日C、2009年3月31日D、2009年4月15日答案：B解析：该题是对建设工程保修期的考察。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。86.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A、只能采用违约金B、同时采用违约金和定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、由违约方选择采用违约金或定金答案：C解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。87.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）。A、招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B、招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C、招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D、招标人允许投标人撤回提交的投标文件答案：D解析：在投标截止日之前，投标人可以修改、撤回投标文件。88.赔偿损失的特征不包括()。A、赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B、赔偿损失具有惩罚性C、赔偿损失具有一定的任意性D、赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则答案：B解析：赔偿损失具有以下特征：（1）赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式。（2）赔偿损失具有补偿性（3）赔偿损失具有一定的任意性。（4）赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。89.行政法规应当在公布后的30日内报（）备案。A、全国人大常委会和国务院B、国务院C、全国人大常委会D、国务院、本级人大常委会答案：C解析：行政法规应当在公布后的30日内报全国人民代表大会常务委员会备案。90.某建筑公司因经营方式调整裁减30人，应提前()向全体职工说明情况。A、20天B、30天C、50天D、60天答案：B解析：需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10％以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况91.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设档案文件。A、6个月B、3个月C、9个月D、1年答案：B解析：2011年1月住房和城乡建设部经修改后发布的《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。92.在施工过程中，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A、建设单位与监理单位B、施工单位与监理单位C、建设单位与施工单位D、建设单位与设计单位答案：C解析：本题考查的是建设工程债的发生根据。侵权之债。93.仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A、人民法院B、司法行政机关C、仲裁机构D、公安机关答案：A解析：本题考查的是仲裁裁决的执行。一方当事人不履行的，另一方可向被执行人所在地或被执行财产所在地人民法院申请执行。94.建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A、3年B、6个月C、1年D、2年答案：A解析：本题考查的是建造师的注册。建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为3年，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。95.下列关于知识产权保护期限正确的是（）。A、专利的保护期限均是20年B、商标的保护期限是10年，到期后不允许续展C、著作权中作者的署名权永远保护D、公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生答案：C解析：本题考查的是专利权。选项A错误，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。选项B错误，商标的保护期限是10年，到期前12个月可申请续展，期满后还给予6个月的宽限期；选项C正确，著作权中作者的署名权、修改权和保护作品完整权不受时间限制；选项D错误，公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生及其死后50年。96.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（）。A、法定代理B、指定代理C、委托代理D、表见代理答案：C解析：委托代理是代理人按照被代理人的委托行使代理权。97.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。A、在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B、确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C、在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D、地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘答案：D解析：确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。98.承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后()内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解。A、15日B、1个月C、2个月D、3个月答案：B解析：承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。99.行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（）人民法院管辖。A、最先立案的B、共同上一级法院指定的C、被告最先提交书面答辩状的D、最先收取案件受理费的答案：A解析：两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。100.关于租赁合同说法正确的是（）。A、租赁物指法律允许流通的动产B、租赁期限不得超过十五年C、不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D、租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式答案：D解析：本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁物包括法律允许流通的动产和不动产。租赁期限不得超过二十年。不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，但是应在解除合同之前通知对方。选项D租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。所以ABC选项错误。101.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价100万元。买方6月10日按约定向卖方交付了25万元定金。说法正确的是（）。A、定金合同自6月1日生效B、定金数额超过主合同标的额20%，定金合同无效C、若卖方不能交付货物，应返还50万元D、若买方放弃购买，仍可以要求卖方退还5万元答案：D解析：20*2+5=45，因此C错102.潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前提出A、5天B、3天C、10天D、15天答案：C解析：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间l0日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。103.在建设单位的下列行为中，违反法律规定的是（）。A、将建筑工程肢解后发包给几个承包商B、自行采购工程所需的建筑材料及设备C、要求承包商负责工程所需建筑材料的采购任务D、将工程的设计和施工任务发包给一个工程总承包单位答案：A解析：本题考查的是禁止肢解发包、限制、排斥投标人的规定。肢解发包工程是法律禁止的行为。104.下列关于地役权的说法，正确的是（）。A、地役权可以单独转让B、地役权自地役权登记时设立C、地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D、当事人可以采用口头形式设立地役权合同答案：C解析：地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。105.张某与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，张某拟解除合同。根据《劳动法》他应当提前（）以书面形式通知用人单位。A、10日B、20日C、5日D、30日答案：D解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者提出解除劳动合同，应当提前30日以书面的形式通知用人单位，特殊情况下除外。106.关于表见代理的说法，正确的是（）。A、表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B、本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C、表见代理中,由行为人和本人承担连带责任D、第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理答案：B解析：表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。AC错误B正确，D属于恶意串通，不能构成表见代理。107.以生产设备抵押的，该抵押权自（）时设立。A、抵押人做出意思表示B、抵押合同生效C、抵押物登记D、抵押物交付答案：B解析：当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品；（2）交通运输工具；（3）正在建造的船舶、航空器。108.2011年8月，某施工单位由于生产经营发生严重困难，与王某等10名员工解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该施工单位工作了三年零6个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某（）个月工资的经济补偿。A、3B、3.5C、4D、4.5答案：C解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。一般劳动者经济补偿金计算公式

经济补偿金=工作年限×月工资

高收入劳动者经济补偿金计算公式

经济补偿金=工作年限（≤12）×当地上年度职工月平均工资3倍

注：工作年限满6个月不满一年的，按照1年计算；不满6个月的按半年算。109.下列关于仲裁委员会独立性原则的说法，错误的是（）。A、仲裁委员会与行政机关没有隶属关系B、仲裁委员会之间也没有隶属关系C、仲裁庭进行仲裁，受行政机关的业务指导D、仲裁庭进行仲裁，不受仲裁委员会的干涉答案：C解析：该题是对仲裁独立性的考察。仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。在仲裁过程中，仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，也不受其他仲裁机构的干涉，具有独立性。110.建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起（）后果。A、诉讼时效的中止B、诉讼时效的中断C、诉讼时效的延长D、改变法定的诉讼时效期间答案：B解析：本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效因当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。111.关于担保的说法，正确的是（）。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权实现C、担保合同是主合同D、反担保不适用《民法典》的规定答案：B解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。112.（2014二级）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A、不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B、可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C、可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D、不得在一级建筑业企业执业答案：B113.根据《专利法》，发明专利权的期限是20年，自（）日起计算。A、申请B、批准C、公告发布D、核准注册答案：A解析：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。114.根据《民法典》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A、买卖合同生效B、转移登记C、交付D、买方占有答案：C解析：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。115.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A、建设单位和设计单位共同所有B、设计单位和甲设计师共同所有C、建设单位和甲设计师共同所有D、建设单位独自所有答案：B解析：计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。116.单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货,丙向乙说明无法供货,乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查,丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法,正确的是()。A、乙的行为属于法定代理B、甲有权拒绝接受这批普通水泥C、如甲拒绝,应由乙承担付款义务D、甲应承担付款义务答案：D解析：乙接受甲委托采购特种水泥,属委托代理。因此,A选项不正确。甲仅委托乙采购特种水泥,乙并无购买普通水泥的授权。乙超越其代理权以被代理人的名义订立合同,属表见代理。依据《合同法》第四十九条,行为人超越代理权以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。甲无权拒绝接受这批普通水泥,并应承担付款义务。故B、C选项不正确,D选项为正选项。117.根据《民法典》规定，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，（）。A、保证合同无效B、保证人应当对全部债务承担责任C、保证人承担连带保证责任D、保证人不承担保证责任答案：B解析：本题考查的是保证方式。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。118.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。A、2003年4月1日B、2003年8月1日C、2006年4月1日D、2006年8月1日答案：D解析：题目强调了建设单位未作出任何答复。注意这是诉讼时效命题中最惯用的障眼法：其实只要债权人要求履行，无论债务人是否同意，均构成中断。119.对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A、出卖人B、买受人C、承运人D、联运人答案：B解析：本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担和特殊买卖合同的规定。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。120.甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有（）。A、甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B、丙公司追认租赁合同效力C、乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机D、乙公司行使催告权答案：B解析：本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为：经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。121.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A、县级人民政府B、省级人民政府C、国务院D、省级文物行政部门答案：B解析：在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。122.与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送10吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、可变更合同答案：A123.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由()负责调查。A、国务院B、省级人民政府C、设区的市级人民政府D、县级人民政府答案：C解析：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。124.关于买卖合同特征表述错误的是（）。A、买卖合同是有偿合同B、买卖合同是双务合同C、买卖合同是诺成合同D、买卖合同是转移财产使用权的合同答案：D解析：本题考查的是买卖合同的法律规定。买卖合同是转移财产所有权的合同。125.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A、仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B、仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁庭组成C、首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D、首席仲裁员由仲裁委员会任命产生答案：C解析：

该题是对仲裁庭组成的考察。根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。126.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后，乙银行即依法享有对该吊车的（）。A、占有权B、使用收益权C、自由处分权D、优先受偿权答案：D解析：担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。127.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。（2011年真题）A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包C、建设工程主体结构的施工可以分包D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人答案：A解析：本题考查的是建设工程分包的规定。选项A劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位的认可，这是一个特例，其它的分包人均应取得建设单位认可。选项B相当于转包，转包是严格禁止的；选项C承包单位只能将承包工程中的非主体、非关键性工作分包给他人完成，主体结构的施工必须由承包单位自己完成；选项D选择分包工程的承包人是承包单位的权利，建设单位无权直接指定，但除特殊情况外，承包人选择分包人，须经建设单位认可。128.用人单位非法招用未满（）周岁的未成年人的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。A、14B、16C、18D、20答案：B解析：本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担的法律责任。用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。129.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是（）。A、实行级别管辖，但不实行地域管辖B、实行地域管辖，但不实行级别管辖C、既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D、既实行级别管辖，也实行地域管辖答案：C解析：该题是对仲裁管辖的考察。仲裁管辖是由当事人在仲裁协议中约定的仲裁机构管辖，不适于级别管辖和地域管辖。130.可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。A、人民法院B、建设行政主管部门C、工商行政主管部门D、监理单位答案：A解析：有权撤销的机构是人民法院和仲裁机构。131.仲裁的基本特点不包括（）。A、自愿性B、专业性C、公权性D、保密性答案：C解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。仲裁的基本特点包括：自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、执行的强制性和广泛性。132.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得价款150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A、10B、20C、30D、50答案：B解析：本题考查的是抵押权。抵押担保的范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押的费用。本题主债权100万、违约金及利息20万、实现抵押的费用10万，共130万，则返还施工企业款项为150万减130万，等于20万。133.甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下（）法院进行管辖。A、原告住所地B、被告住所地C、动产未登记的，由不动产实际所在地管辖D、无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖答案：C解析：建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。134.建设单位甲与施工单位乙签订施工合同后,乙按约定投保了建筑工程一切险,并经甲同意将幕墙工程分包给丙单位,该工程由丁单位负责监理。以下说法正确的是（）。A、保费由乙自行承担B、甲乙丙是被保险人,丁不是被保险人C、工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失,保险公司负责赔偿D、工程交工后,因失火导致的损失,保险公司应当赔偿答案：C135.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A、设计错误B、原材料缺陷C、不可预料的意外事故D、工艺不完善答案：C解析：本题考查的是建筑工程一切险的保险责任范围和除外责任。建筑工程一切险赔偿的是自然灾害或意外事故而引起的一切损失。ABD均属于除外责任。136.下列属于行政责任承担方式的是（）。A、罚金B、支付违约金C、返还财产D、罚款答案：D解析：本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。选项BC属于民事责任承担方式；选项A属于刑事责任承担方式。137.建设工程施工常用的担保种类中，由建设单位向施工单位提供的是（）。A、投标保证金B、合同履约保证金C、工程款支付担保D、预付款担保答案：C解析：A、B、D都是施工单位想建设单位提供的。138.某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1天。根据我国《合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。A、实质性变更，该承诺有效B、实质性变更，不构成承诺C、非实质性变更，不构成承诺D、非实质性变更，视为新要约答案：B解析：对要约做出实质性变更的视为新要约，不构成承诺。139.诉讼采用（）。A、一审终局制B、两审终审制C、复议终局制D、重审终审制答案：B解析：本题考查的是民事诉讼的审判程序。我国实行两审终审制。140.《注册建造师管理规定》中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人（）年内不得再次申请注册。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册。141.注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册两个及以上专业的，每增加一个专业还应参加所增加专业（）学时的继续教育。A、30B、60C、90D、120答案：B解析：该题是对建造师继续教育的考察。注册两个及以上专业的，每增加一个专业还应参加所增加专业60学时的继续教育，其中必修课30学时，选修课30学时。142.下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（）。A、外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定B、外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行统一管理C、外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理D、中外合资建筑企业，中方投资者为中央管理企业，其资质由国务院建设行政主管部门审批答案：D解析：本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。选项A无此规定；选项B实行分级、分类管理；选项C要分企业等级分别到省或住建部办理。143.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》答案：A解析：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表；（2）工程竣工验收报告。（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。144.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。A、可变更、可撤销B、有效C、无效D、效力待定答案：B处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。145.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D、由评标委员会按废标处理答案：A解析：本题考查的是投标人、投标文件的法定要求和投标保证金。逾期送达的投标文件，招标人应当拒收。146.建设单位与施工单位就工程造价发生合同纠纷时，不可以采取的方式是（）。A、双方协商B、申请仲裁C、第三方调解D、留置建筑物答案：D解析：该题是对民事纠纷解决途径的考察。民事纠纷的法律解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁、诉讼。147.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。A、6个月B、12个月C、18个月D、2年答案：D解析：本题考查的是合法用工方式与违法用工模式的规定。劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。148.属于安装工程一切险承保的是（）。A、因施工机具失灵导致的财产损失B、设计错误引起的工程设备损坏C、意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D、因自然灾害导致工程现场机械损坏答案：D解析：本题考查的是安装工程一切险。AB是一切险的除外责任，C是人身险，而一切险是财产险，保的是财产损失。149.承揽合同的特征不包括（）。A、承揽人工作具有独立性B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的D、承揽人须以自己的设备、技术