强电工程合同

1、强电工程合同合同编号：工程供电配套安装工程合同本合同由下称甲方建立单位：楼办公地址：上海世纪大道1589号25和下称乙方施工单位：办公地址：请公司从商业角度推断是否需要总承包单位签署。注:订立。鉴于甲方拟进展工程供电配套安装工程以下简称“本工程，该工程以指定分包的形式发包，注我们理解本协议采纳指定分包的方, : 甲方向乙方供应了绘述全部工程的邀请招标文件。式。请贵司留意依据我国合同法等法律、法规的相关规定发包人不得将应当由一个, ,承包人完成的建立工程肢解成假设干局部发包给几个发包人。本合同就局部工程进展指定分包其支配有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外我国最高人民法院关于审, ,理建立工

2、程施工合同纠纷案件的有关司法说明发包人挺直指定分包人分包专业工程, ,造成建立工程质量缺陷发包人应当担当过错责任。承包人有过错的也应当担当相应, ,的过错责任。因此在指定分包的状况下假如发生工程质量问题或者工程延误可能发, ,包人需要担当肯定的过错责任而总包商的责任将得以减轻。,乙方按邀请招标文件进展投标。兹特此达成协议如下：乙方同意根据和依据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进展小区整体供电方案设计、供电征询，供电配套供给、施工、送电、修理并完成整项工程。工程概况：1.工程名称：1.11.2 工程地点： 1.3 工程范围：供电

3、方案的保根据本合同商定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请，1、确代为甲方办理一切相关的手优化及审批通过，并获得上海供电局出具的供电配套证明书。、公建配套、续，费用含在合同价中。供电方案需满足整个小区的用电，包括商业用房、地下车库等，还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必需的用电容量。包配套工程：自电业变电站外线引入开头，至各单元及地下车库电表箱为止含电表2、含外线电缆引入、开关站建筑不含土建建立及预埋件、小区内排管及电缆敷设工程。电缆井等施工、破路、顶管、外线引入：包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、?调试工作。调试，开关站建筑：包括开关站内全部的变压器、凹凸压开关柜、计量柜

4、等供给、安装、?站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的全部工作。电缆分支电缆分支箱根底、自开关站至每户之间的管道、?小区内排管：包括箱变根底、施过道路的爱护管等全部的供给、接地安装、箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、工、验收。箱变及?小区内电缆敷设：包括自开关站至住户电表箱及至车库配电箱的全部电缆敷设、住户电表及车库配电箱内电表的供给安接地调试、送电线路调试、电缆分支箱的安装、装调试、电缆终端箱、电表箱等全部设备材料的供给、施工、调试、验收。费用已包含在总价乙方负责代为甲方办理全部从用电申请到正式送电的相关的一切手续，3、中。 2.合同价款，在下文简称“合同总价元小写2.1 合同价款为人民币大

5、写除按合同规定外，合同总价不能作任何调整。详细见合同附件一工程量清单本合同总价包括但不限于本合同商定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和甲方招标文2.2件报价清单中所列全部工作内容。本合同总价为固定总价，属闭口包干性质包设计、包供给、包施工、包工期、包质量、2.3包测试、包验收、包平安、包工资及材料、人工上涨差价、材料损耗、施工管理费、全部间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税费率或汇率的变物价上涨、包括但不限于设备进口关税及增值税等、必需的加班费、金。动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等合同总价除按本合同的规定外

6、，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同总价如算术易于闭口包干价主要适用于工程量小、注: 上或数量上的错误皆由本乙方担当。,准确计算、工期短、风险低的工程。依据我国工程建立合同纠纷的有关规定在商定闭口价的状况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可恳求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部那么对双方, 分应由承包人担当。假如公司认为施工周期较长、不确定因素较多可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进展调整。请均存在风险,公司从商业上推断确认是否需要。已完成品爱护费/开工手续办理费用、深化设计费用、措施费用、施工报审费用、各种施工2.4用、临时设施费用、

7、脚手架费用、水电费用、工程保修费用也已包含在合同总价中。尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清单中局部费2.5用工程乙方未报价，但他们均应被视为包括在合同及合同总价中。本合同总价已包含依据招标图纸、乙方深化设计图纸所显示的全部的工作范围，如乙方在2.6合同费用清单中填报的工程量少于按以上图纸计算的工程量，不管这种差距有多大，所涉及的费用也已包含在本合同总价中。 如材料、设备装置的性能未能符合技术标准中的性能要求，甲方/代表有权要求乙方在2.7日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他工程以到达指定的要求。所增加的费用由乙方自行担当，工期不予顺延。除非另有

8、规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描绘的工作及所不能缺少的全部2.8附带工作及费用，不管它们是否在合同文件中有所说明，亦不管它们是否在签订合同时可以意料到，否那么甲方有权不予支付。引起的材料、设备增加的费用亦包含在合同总价中，不管上涨幅度是多少。 2.9 由于物价上涨，2.10 甲方有权削减/取消全部或局部报价工程的工作内容，合同总价同时作相应调减。2.11 除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,无论在任何状况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的恳求。乙方提出的任何费用增加必需有甲方代表人书面签字盖章，否那么甲方不予认可。2.12施工中因

9、设备位置改变或室外管线综合施工而引起的管道、线缆的增加或削减，造成费用的增减亦含在总价中，不作调整。合同总价中已包含当地电业局对本工程所包括的低压配电柜、电表箱、配电箱所收取的任2.13。何形式的管理费用、入网费用2.14本合同总价将不会因浦东供电分公司收费调整、分阶段施工、建筑面积改变不超过2。而调整 3.合同工期。开工日期以甲方书面通知为准，具体进度方案由，正式送电时间： 3.1 完工时间：乙方须在甲方要求的方案工期内完成承包范围内全部工作。甲方工程部与乙方确认后执行。完工日期为通过供电部门验收并正式送电日前为准。如甲方未能在商定时间内组织验3.3 工程完工，乙方应提早10天书面通知甲方组

10、织各方验收，超过合同工期每逾期一天乙方应那么视为验收通过。工期延误时,乙方应担当违约责任。收，不行抗力因素及甲方代表人书面签字盖章同意顺0.5%作为违约金，向甲方支付合同总价的延的情形除外。甲方代表 4./甲方。4.1 本合同协议条款和条件中的“甲方一词应指甲方有权在任何时间托付或受权予其他单位或人士负责履行本合同的全部权利及责任，乙4.2方不得有异议。甲方代表为张帆先生。在本合同范围内，涉及到工期延长、费用增加、质量标准改变的所4.3有指示、指令、信函、联络单、变更单等文件、资料须经甲方代表签字认可并加盖甲方公章前方确认为有效。 5.乙方工程经理履行合同商定的职经甲方同意5.1 , 乙方任命

11、行使合同商定的权利,先生为工程经理,责；工程经理为乙方施行本工程的主要负责人，应长驻现场，并执行甲方现场工程部的管理规定、条例，否那么视为乙方单方面更换工程经理。乙方的要求、恳求和通知应事先以书面形式，并由乙方工程经理签字后送交甲方代表，在5.2乙方可实行爱护工程和人员生命、财产安状况紧急且无法与甲方代表获得联络的状况下,小时内向甲方代表送交报告；24并在此后的,全的紧急措施5.3 一般状况下, 工程经理不行易人，如遇特别状况, 乙方应至少提早7天通知甲方，同时供应在阅历、力量、资格、工程经理等级方面不低于先生的1-2位工程经理供甲方选择，在获得甲方的书面同意前方可代表易人，否那么乙方应向甲方

12、支付人民币20万元/每人次作为违约金。乙方工程经理必需每天驻守施工现场，如擅自离开施工现场，那么情愿承受甲方每天人民币5.4元的违约金惩罚。乙方工程经理未按时参与协调会等例会的，每缺席一次，乙方应支 元。付违约金人民币 工程监理 6.先生为总监理监理单位任命, 担当工程的监理工作,经甲方批准甲方托付履行合同规定的职责。工程师,行使合同给予的权利,7.乙方承包工作范围: ) (但不限于以下内容乙方职责及工作范围，工程内容包括 7.1 承受工程现场本施工现场原那么上不供应乙方住宿； 7.2 负责与供电配套单位进展联络，代甲方准时落实供电配套工程事宜； 7.3 代甲方完成供电专业配套有关的各项申请报

13、告及申报办证手续；供电局初步同意的整个小区供电方案设计供应给甲方，并与甲方共同进展优化；7.4 将经负责催促并保证供电配套单位及部门按其所签配套合同完成工程配套事宜，并在供电配套7.5安装工程施行中担当协调工作；按甲方拟定的开发进程履行供电配套工作义务，不得造成甲方工期的延误；样板区、非样7.6板区分阶段施工。必需将甲方对供电配套的功能及技术要求准时的与供电单位进展有效沟通，在政府相关政7.7策及供电配套技术要求允许的条件下，满足甲方提出的要求；遵守甲方对工程有关质量、平安、工程进度、场容场貌等方面的规章制度和管理规定，服7.8从甲方调度，亲密协作，确保工程按质、如期的完成。做好施工现场建筑物管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作和四周环境对平安文明施工的7.9规定和要求。按甲方、总包单位的要求开工前参与设计交底会和工程施工中的生产协调会。7.107.11 工程开工未正式用法或送电之前，负责做好对现场的一切设施和工程成品爱护工作等。7.12 在施工调试中如发觉非乙方施工范围内的施工质量问题，应准时书面报告于监理及甲方