二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同4篇_第1页
二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同4篇_第2页
二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同4篇_第3页
二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同4篇_第4页
二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同总价7.付款方式8.合同期限二、项目背景1.项目简介2.项目目标3.项目范围4.项目进度5.项目风险三、服务内容1.基础设施建设2.设备采购3.系统集成4.技术支持5.培训服务四、技术标准与规范1.设计规范2.施工规范3.质量标准4.安全标准5.环保标准五、项目进度安排1.项目启动阶段2.设计阶段3.施工阶段4.系统调试阶段5.项目验收阶段六、合同价格及支付方式1.合同价格构成2.分阶段支付3.预付款4.进度款5.验收款七、验收标准与程序1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收人员5.验收结果处理八、售后服务1.售后服务范围2.响应时间3.售后服务费用4.故障处理5.保修期限九、知识产权1.知识产权归属2.知识产权保护3.知识产权许可4.知识产权争议解决十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.违约责任十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决期限十三、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任4.合同解除后的处理十四、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理合同编号202501一、合同概述1.合同名称:二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同2.合同双方:甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]3.合同签订日期:____年__月__日4.合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效5.合同终止日期:____年__月__日6.合同总价:人民币____元整7.付款方式:预付款:合同签订后__日内支付合同总价的__%进度款:根据项目进度分期支付验收款:项目验收合格后支付合同总价的__%8.合同期限:自合同生效之日起至合同终止日期止二、项目背景1.项目简介:[项目简介内容]2.项目目标:[项目目标内容]3.项目范围:[项目范围内容]4.项目进度:[项目进度安排内容]5.项目风险:[项目风险评估内容]三、服务内容1.基础设施建设:[基础设施建设具体内容]2.设备采购:[设备采购具体内容]3.系统集成:[系统集成具体内容]4.技术支持:[技术支持具体内容]5.培训服务:[培训服务具体内容]四、技术标准与规范1.设计规范:[设计规范具体内容]2.施工规范:[施工规范具体内容]3.质量标准:[质量标准具体内容]4.安全标准:[安全标准具体内容]5.环保标准:[环保标准具体内容]五、项目进度安排1.项目启动阶段:[启动阶段具体安排]2.设计阶段:[设计阶段具体安排]3.施工阶段:[施工阶段具体安排]4.系统调试阶段:[调试阶段具体安排]5.项目验收阶段:[验收阶段具体安排]六、合同价格及支付方式1.合同价格构成:[价格构成具体内容]2.分阶段支付:[分阶段支付具体安排]3.预付款:合同签订后__日内支付合同总价的__%4.进度款:根据项目进度分期支付5.验收款:项目验收合格后支付合同总价的__%七、验收标准与程序1.验收标准:[验收标准具体内容]2.验收程序:[验收程序具体内容]3.验收时间:[验收时间安排]4.验收人员:[验收人员安排]5.验收结果处理:[验收结果处理具体内容]八、售后服务1.售后服务范围:[售后服务具体内容]2.响应时间:[响应时间具体要求]3.售后服务费用:[售后服务费用具体规定]4.故障处理:[故障处理具体流程]5.保修期限:[保修期限具体规定]九、知识产权1.知识产权归属:[知识产权归属具体规定]2.知识产权保护:[知识产权保护措施]3.知识产权许可:[知识产权许可具体内容]4.知识产权争议解决:[知识产权争议解决方式]十、保密条款1.保密内容:[保密内容具体规定]2.保密期限:[保密期限具体规定]3.保密责任:[保密责任具体内容]4.违约责任:[违约责任具体规定]十一、违约责任1.违约情形:[违约情形具体列举]2.违约责任:[违约责任具体规定]3.违约赔偿:[违约赔偿具体计算方法]4.违约处理:[违约处理具体流程]十二、争议解决1.争议解决方式:[争议解决方式具体规定]2.争议解决程序:[争议解决程序具体内容]3.争议解决机构:[争议解决机构具体名称]4.争议解决期限:[争议解决期限具体规定]十三、合同解除1.合同解除条件:[合同解除条件具体列举]2.合同解除程序:[合同解除程序具体内容]3.合同解除责任:[合同解除责任具体规定]4.合同解除后的处理:[合同解除后处理具体内容]十四、合同生效及终止1.合同生效条件:[合同生效条件具体规定]2.合同终止条件:[合同终止条件具体列举]3.合同终止程序:[合同终止程序具体内容]4.合同终止后的处理:[合同终止后处理具体内容]甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款:甲方有权对项目进行总体规划、设计方案的审批以及施工进度的监督。甲方有权决定项目的重大变更,并需通知乙方执行。2.设计变更控制条款:任何设计变更需经甲方审批,且变更导致的额外费用由乙方承担。设计变更需在变更实施前通知乙方,乙方应在规定时间内提供变更方案及费用估算。3.施工进度管理条款:甲方有权对施工进度进行管理,并有权要求乙方提供进度报告。若乙方未能按照既定进度完成工作,甲方有权要求乙方采取补救措施,包括但不限于加班、罚款等。4.项目验收条款:甲方负责组织项目验收,乙方需配合验收工作,包括提供验收所需文件和资料。验收不合格时,乙方需按照甲方要求进行整改,直至满足验收标准。5.项目沟通协调条款:甲方应设立项目协调人,负责与乙方进行日常沟通协调。甲方协调人有权要求乙方提供项目进展情况,乙方应及时汇报。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款:乙方有权对项目设计、施工进行具体安排,并在确保质量的前提下自主选择供应商和施工队伍。乙方需向甲方定期汇报项目进度和成本控制情况。2.成本控制条款:乙方应制定详细的成本预算,并在项目实施过程中严格控制成本。甲方有权对乙方的成本预算进行审核,并对不合理部分提出修改意见。3.乙方责任条款:乙方应对项目的实施负责,确保项目按时、按质、按预算完成。乙方应承担因自身原因导致的项目延误、质量问题等责任。4.乙方技术支持条款:乙方应提供必要的技术支持,包括现场技术指导、施工人员培训等。甲方有权要求乙方对施工人员进行技术培训,确保施工人员具备相应技能。5.乙方风险控制条款:乙方应制定风险管理计划,并对项目实施过程中的风险进行识别、评估和控制。甲方有权要求乙方定期汇报风险管理情况,并对风险应对措施提出建议。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介服务条款:本合同中提及的第三方中介服务包括但不限于设计审核、施工监理、质量检测等。中介服务的费用由甲方或乙方根据中介服务内容承担。2.中介职责条款:中介应严格按照合同约定和行业标准履行职责,确保项目质量和进度。中介需向甲方和乙方提供真实、准确、完整的报告和意见。3.中介报告审核条款:甲方和乙方有权对中介报告进行审核,如有异议,可要求中介进行解释或重新审核。4.中介责任条款:中介对其提供的报告和意见承担法律责任,若因中介原因导致项目出现质量问题或延误,中介需承担相应责任。5.中介更换条款:如甲方或乙方认为中介服务质量不满足要求,可向对方提出更换中介的请求,对方应在规定时间内答复。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方公司营业执照复印件2.乙方公司营业执照复印件3.项目设计方案及审批文件4.设备采购清单及供应商资质证明5.系统集成方案及实施计划6.技术支持及培训计划7.验收标准及验收报告模板8.售后服务承诺书9.知识产权归属证明10.保密协议11.第三方中介服务合同12.付款凭证及发票13.项目进度报告及变更通知14.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项认定:甲方未在合同规定的付款期限内支付款项,构成违约。2.违约行为:乙方未按时完成工作认定:乙方未在合同规定的期限内完成项目工作,构成违约。3.违约行为:乙方提供的设备或材料不符合质量标准认定:乙方提供的设备或材料经检测不符合合同约定的质量标准,构成违约。4.违约行为:甲方未按约定提供场地或条件认定:甲方未按合同约定提供项目所需的场地或条件,构成违约。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定的义务,给对方造成损失的行为。3.知识产权:指人们对其智力成果所享有的专有权利。4.保密协议:指当事人之间就保密事项达成的协议。5.第三方中介:指为合同双方提供专业服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度缓慢解决办法:甲方与乙方协商,明确进度要求,并采取相应的催促措施。2.问题:甲方付款不及时解决办法:甲方设立专门的财务人员负责付款,确保按时支付款项。3.问题:设备或材料质量不达标解决办法:及时与供应商沟通,要求更换合格的产品,并追究供应商责任。4.问题:项目变更频繁解决办法:设立变更管理流程,所有变更需经甲方审批,并调整项目进度计划。五、所有应用场景:1.数据中心基础设施建设项目2.信息化系统集成项目3.技术支持与服务项目4.咨询与管理咨询服务项目5.供应链管理及采购项目全文完。二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同1甲方(采购方):甲方名称:______甲方地址:______甲方联系方式:______法定代表人(如有):______乙方(供应方):乙方名称:______乙方地址:______乙方联系方式:______法定代表人(如有):______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1:名称为______,规格为______(详细说明如尺寸、型号、材质等)。材料2(如有):名称为______,规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求(如防火等级、环保标准等)。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件,如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足数据中心基础设施建设的设计要求,包括但不限于稳定性、可靠性、安全性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下,自交付之日起______年内(具体时长)不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下:材料1:数量为______(单位)。材料2(如有):数量为______(单位)。实际采购数量以甲方最终书面通知为准,但通知应在工程开工前______天(具体时长)发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/(单位),材料2(如有)的单价为______元/(单位)。本合同材料总价预计为______元(大写:______),该总价根据预计数量计算得出,最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内(具体时长)将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次(如有)的材料,乙方应根据甲方工程进度需求,在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______(详细地址)的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装,确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况,乙方应及时补充相同规格和质量的材料,并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利:有权对乙方提供的配合服务进行监督和检查,如发现服务不符合要求,有权要求乙方改正。有权根据工程实际情况调整配合服务的内容,但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务:在合同规定的时间内接受符合要求的配合服务,并按照合同约定支付费用。为乙方提供必要的协助,如提供工作场所、设备等。2.乙方权利与义务权利:在按照合同要求提供配合服务后,有权要求甲方按照约定支付费用。如因甲方原因导致服务延迟或其他损失,有权要求甲方承担相应责任。义务:按照合同约定的时间、地点、内容和质量提供配合服务。对甲方提供的与配合服务相关的工程信息和技术要求保密,不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在提供服务前应对服务进行自检,确保服务符合合同要求。甲方在收到服务后的______个工作日内(具体时长)进行验收,可以采用抽检或全检的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的服务内容、质量要求以及国家相关标准为准。如验收不合格,甲方应在验收后______个工作日内(具体时长)通知乙方,乙方应在接到通知后的______个工作日内(具体时长)采取补救措施,如重新提供服务等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内(具体时长),甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款,即______元(大写:______)。2.进度款(如有)根据工程进度,在乙方按照甲方要求提供一定比例的配合服务后,甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有配合服务且经甲方验收合格后的______个工作日内(具体时长),甲方支付合同总价的尾款,即合同总价的______%,金额为______元(大写:______)。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付费用,每逾期一天,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故拒绝配合服务,应承担因此给乙方造成的损失,包括但不限于误工费、材料费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、内容或质量提供配合服务,每逾期一天,应按照合同总价的______%向甲方支付违约金;逾期超过______天(具体时长),甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的配合服务不符合合同要求,应负责免费重新提供符合要求的配合服务,并按照合同总价的______%向甲方支付违约金;如因服务问题给甲方工程造成损失,乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分,具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外,经双方协商一致,可以解除本合同。若一方出现严重违约行为,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、战争、政府行为(如政策调整、禁令等)等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间,双方应互相通知,并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任,但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天(具体时长),双方应协商解决合同的履行问题,如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成,双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息(包括但不限于配合服务价格、工程设计方案等)予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年(具体时长)止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表(签字):______签署日期:______年______月______日乙方代表(签字):______签署日期:______年______月______日见证人(如适用):______见证人签字:______合同签署地点:______二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同金额1.5合同目的1.6合同范围2.项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期2.5项目预算3.配合费用构成3.1配合费标准3.2配合费支付方式3.3配合费支付周期3.4配合费调整机制4.配合工作内容4.1项目前期准备4.2施工期间配合4.3竣工验收配合4.4售后服务配合5.权利与义务5.1需求方权利与义务5.2供应商权利与义务5.3第三方权利与义务6.配合费用支付6.1配合费用支付流程6.2配合费用支付凭证6.3配合费用支付期限6.4配合费用支付违约责任7.配合工作进度7.1配合工作计划7.2配合工作进度报告7.3配合工作进度调整8.质量要求8.1配合工作质量标准8.2质量监督与验收8.3质量问题处理9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿方式13.合同终止与生效13.1合同终止条件13.2合同生效条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2争议解决地点14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订双方1.1.3双方法定代表人或授权代表签名1.2合同签订日期:2025年3月1日1.3合同有效期:自2025年3月1日至2026年2月28日1.4合同金额:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)1.5合同目的:为科技数据中心基础设施建设项目提供必要的配合服务,确保项目顺利进行。1.6合同范围:包括但不限于项目前期准备、施工期间配合、竣工验收配合和售后服务配合。2.项目背景2.1项目名称:科技数据中心基础设施建设项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4项目周期:2025年3月1日至2025年12月31日2.5项目预算:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.配合费用构成3.1配合费标准3.1.1配合费按实际发生的工作量计算,具体标准如下:项目前期准备:每平方米人民币100元施工期间配合:每平方米人民币50元竣工验收配合:每平方米人民币30元售后服务配合:每平方米人民币20元3.2配合费支付方式3.2.1供应商应在合同签订后5个工作日内提交配合费用预算报告,需求方在收到报告后10个工作日内审核并支付首期配合费。3.2.2配合费支付采用银行转账方式,每月支付一次,支付日期为每月的一个工作日。3.3配合费支付周期3.3.1配合费支付周期为每月一次,供应商应在每月的一个工作日前提交配合费用申请。3.3.2需求方应在收到申请后5个工作日内完成支付。3.4配合费调整机制3.4.1配合费标准根据市场行情和实际工作量进行调整,调整幅度不超过20%。3.4.2配合费调整需双方协商一致,并以书面形式确定。4.配合工作内容4.1项目前期准备4.1.1供应商负责协助需求方完成项目立项、规划设计等前期工作。4.1.2供应商需按照需求方要求,提供必要的资料和技术支持。4.2施工期间配合4.2.1供应商需配合施工单位的施工进度,确保施工顺利进行。4.2.2供应商需及时解决施工过程中出现的问题,确保项目质量。4.3竣工验收配合4.3.1供应商需协助需求方进行竣工验收,确保验收合格。4.3.2供应商需提供竣工验收所需的必要资料和技术支持。4.4售后服务配合4.4.1供应商需在项目验收合格后提供为期一年的售后服务。4.4.2供应商需及时响应需求方提出的售后服务请求。8.权利与义务8.1需求方权利与义务8.1.1需求方有权要求供应商按照合同约定提供配合服务。8.1.2需求方需按照合同约定支付配合费用。8.1.3需求方需在配合工作中提供必要的支持,包括但不限于提供工作场所、设备、资料等。8.2供应商权利与义务8.2.1供应商有权按照合同约定收取配合费用。8.2.2供应商需按照合同约定完成配合工作,确保工作质量。8.2.3供应商需在配合工作中遵守相关法律法规和行业标准。8.3第三方权利与义务8.3.1第三方需在配合工作中提供必要的技术支持和服务。8.3.2第三方需遵守合同约定,不得损害需求方和供应商的合法权益。9.配合费用支付9.1配合费用支付流程9.1.1供应商提交配合费用申请,包括工作量和费用明细。9.1.2需求方审核配合费用申请,确认无误后支付。9.2配合费用支付凭证9.2.1供应商需提供合法的发票或收据作为费用支付凭证。9.2.2需求方需保存好所有费用支付凭证。9.3配合费用支付期限9.3.1配合费用支付期限为每月的一个工作日。9.3.2需求方在收到供应商的配合费用申请后5个工作日内支付。9.4配合费用支付违约责任9.4.1供应商未按时提交配合费用申请,需求方有权暂停支付。9.4.2需求方未按时支付配合费用,供应商有权暂停配合工作。10.配合工作进度10.1配合工作计划10.1.1供应商需在合同签订后15个工作日内提交配合工作计划。10.1.2配合工作计划需包括工作内容、时间安排、责任人等。10.2配合工作进度报告10.2.1供应商需每月提交一次配合工作进度报告。10.3配合工作进度调整10.3.1如因特殊情况导致配合工作进度调整,双方需协商一致。10.3.2配合工作进度调整需以书面形式通知对方。11.质量要求11.1配合工作质量标准11.1.1配合工作需符合国家相关法律法规和行业标准。11.1.2配合工作需达到需求方满意的质量要求。11.2质量监督与验收11.2.1供应商需对配合工作进行质量监督,确保工作质量。11.2.2需求方有权对配合工作进行验收,验收合格后方可支付费用。11.3质量问题处理11.3.1如发现质量问题,供应商需及时整改。11.3.2需求方有权要求供应商承担因质量问题造成的损失。12.风险管理12.1风险识别12.1.1双方需共同识别项目实施过程中可能出现的风险。12.2风险评估12.2.1双方需对识别出的风险进行评估,确定风险等级。12.3风险应对措施12.3.1双方需制定相应的风险应对措施,降低风险发生的可能性和影响。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.2争议解决机构13.2.1如协商不成,双方可提交至仲裁委员会仲裁。13.3争议解决期限13.3.1争议解决期限为自争议发生之日起60日内。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决地点14.2.1争议解决地点为市。14.3合同附件配合工作计划配合工作进度报告配合费用申请及支付凭证质量验收报告争议解决协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除需求方和供应商以外的任何个人、企业或机构,包括但不限于咨询公司、监理单位、检测机构、设计单位等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是中介方、监理方、咨询方或其他任何形式的服务提供者。15.2.2第三方介入的具体方式由双方在合同中明确约定。15.3第三方介入目的15.3.1第三方介入的目的是为了保证项目的顺利进行,提高项目质量,控制项目风险。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前,需求方和供应商应协商确定第三方的资质、职责和权限。15.4.2第三方介入后,需求方和供应商应与第三方签订相应的合作协议或合同。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度由双方在合作协议或合同中约定。16.1.2第三方的责任限额不应超过其收取的服务费用的一定比例,具体比例由双方协商确定。16.2第三方责任免除16.2.1第三方在执行职责过程中,如因不可抗力、需求方或供应商的过错等原因导致项目损失,第三方不承担超过责任限额的赔偿责任。16.2.2第三方在执行职责过程中,如因自身过失导致项目损失,应按照约定的责任限额承担责任。17.第三方责权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权要求需求方和供应商提供必要的工作条件和信息。17.1.2第三方有权对项目进行监督、检查和评估。17.1.3第三方有权根据协议或合同约定收取服务费用。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照协议或合同约定履行职责,确保工作质量。17.2.2第三方应保守项目秘密,不得泄露任何涉及需求方和供应商的商业秘密。17.2.3第三方应按照约定的时间节点提交工作成果。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与需求方的关系18.1.1第三方与需求方之间是服务与被服务的关系。18.1.2第三方应接受需求方的监督和指导。18.2第三方与供应商的关系18.2.1第三方与供应商之间是服务与被服务的关系。18.2.2第三方应配合供应商的工作,确保项目顺利进行。18.3第三方与合同其他各方的关系18.3.1第三方与合同其他各方之间的关系由合作协议或合同约定。18.3.2第三方应尊重合同其他各方的合法权益。19.第三方介入后的合同修改19.1当第三方介入时,需求方和供应商应协商修改本合同的相关条款,以适应第三方介入的需要。19.2修改后的合同条款应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。20.争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,由需求方、供应商和第三方协商解决。20.2如协商不成,任何一方均可将争议提交至仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.配合工作计划详细要求:包括项目背景、目标、范围、进度安排、资源需求、风险评估等。说明:配合工作计划是项目实施的重要依据,需双方共同制定并签字确认。2.配合工作进度报告说明:配合工作进度报告是监督项目进展的重要工具,需每月提交一次。3.配合费用申请及支付凭证详细要求:包括费用明细、工作量和费用计算依据、发票或收据等。说明:配合费用申请及支付凭证是配合费用支付的重要依据,需双方签字确认。4.质量验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:质量验收报告是确保项目质量的重要文件,需双方签字确认。5.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中出现争议的重要依据。6.第三方合作协议或合同详细要求:包括第三方名称、服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。说明:第三方合作协议或合同是明确第三方责权利的重要文件。7.其他相关文件详细要求:根据项目需要,可能涉及到的其他相关文件,如设计图纸、技术规范、验收标准等。说明:其他相关文件是项目实施过程中可能产生的文件,需双方共同保存。说明二:违约行为及责任认定:1.需求方违约行为及责任认定1.1未按时支付配合费用责任认定:需求方应支付逾期付款的违约金,违约金按每日千分之五计算。示例:若供应商提交配合费用申请后,需求方未在约定时间内支付,则需求方需支付每日千分之五的违约金。1.2未提供必要的工作条件和信息责任认定:需求方需承担因未提供必要的工作条件和信息导致第三方或供应商损失的责任。示例:若需求方未提供必要的工作场所和设备,导致第三方或供应商无法正常开展工作,需求方需承担相应的损失。2.供应商违约行为及责任认定2.1未按时完成配合工作责任认定:供应商需承担因未按时完成配合工作导致项目延误的责任,并支付相应的违约金。示例:若供应商未在约定时间内完成配合工作,则需支付每日千分之五的违约金。2.2工作质量不符合要求责任认定:供应商需承担因工作质量不符合要求导致项目损失的责任,并负责整改。示例:若供应商提交的工作成果不符合质量要求,供应商需进行整改,并承担由此产生的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按时完成工作责任认定:第三方需承担因未按时完成工作导致项目延误的责任,并支付相应的违约金。示例:若第三方未在约定时间内完成工作,则需支付每日千分之五的违约金。3.2工作质量不符合要求责任认定:第三方需承担因工作质量不符合要求导致项目损失的责任,并负责整改。示例:若第三方提交的工作成果不符合质量要求,第三方需进行整改,并承担由此产生的损失。全文完。二零二五年度数据中心基础设施建设总包配合费合同3甲方(采购方):甲方名称:______甲方地址:______甲方联系方式:______法定代表人(如有):______乙方(供应方):乙方名称:______乙方地址:______乙方联系方式:______法定代表人(如有):______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1:名称为数据中心基础设施建设,规格为______(详细说明如建设规模、技术参数等)。材料2(如有):名称为______,规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求(如安全性、可靠性等)。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件,如工程验收报告、质量检测报告等。工程质量应满足数据中心基础设施建设的设计要求,包括但不限于安全性、可靠性、稳定性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下,自交付之日起______年内(具体时长)不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下:材料1:数量为______(单位)。材料2(如有):数量为______(单位)。实际采购数量以甲方最终书面通知为准,但通知应在工程开工前______天(具体时长)发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/(单位),材料2(如有)的单价为______元/(单位)。本合同材料总价预计为______元(大写:______),该总价根据预计数量计算得出,最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内(具体时长)将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次(如有)的材料,乙方应根据甲方工程进度需求,在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______(详细地址)的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装,确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况,乙方应及时补充相同规格和质量的材料,并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利:有权对乙方提供的数据中心基础设施建设总包配合服务进行监督和检查,如发现服务不符合要求,有权要求乙方整改或终止服务。有权根据工程实际情况调整总包配合服务的范围和内容,但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务:在合同规定的时间内接受乙方提供的服务,并按照合同约定支付服务费。为乙方提供服务提供必要的协助,如提供必要的工程资料、设备等。2.乙方权利与义务权利:在按照合同要求提供总包配合服务后,有权要求甲方按照约定支付服务费。如因甲方原因导致服务延迟或其他损失,有权要求甲方承担相应责任。义务:按照合同约定的时间、地点、范围和质量提供总包配合服务。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论