地下空间防水施工合同

地下空间防水施工合同编号：__________

甲方（施工方）：__________

地址：__________

乙方（业主方）：__________

地址：__________

合同目的：本合同旨在明确甲方作为施工方，对乙方地下空间进行防水施工的具体事宜，确保施工质量及工程进度，达成双方预期目标。

合同背景：鉴于乙方地下空间存在渗漏问题，经双方协商一致，甲方同意为乙方提供专业的地下空间防水施工服务，以解决渗漏问题，确保地下空间的安全、稳定使用。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.按照合同约定的时间、质量、安全标准完成地下空间防水施工。

2.在施工前向乙方提供详细的施工方案、施工图纸及材料清单，并确保施工方案符合相关法律法规和技术规范。

3.在施工过程中，遵守国家相关法律法规，确保施工安全，防止安全事故发生。

4.对乙方提供的地下空间进行必要的保护，避免因施工造成的损害。

5.在施工完成后，对施工质量进行自检，并在验收合格后向乙方提交验收报告。

6.对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理，不得污染环境。

7.对乙方提供的施工资料进行保密，未经乙方同意不得泄露给第三方。

乙方责任和义务：

1.在施工前向甲方提供地下空间的相关资料，包括但不限于设计图纸、地质报告等。

2.按照合同约定的时间、质量、安全标准配合甲方进行施工，确保施工顺利进行。

3.对甲方提供的施工方案、施工图纸及材料清单进行审查，并提出合理意见和建议。

4.在施工过程中，对甲方提供的施工人员、材料、设备等进行必要的监督，确保施工质量。

5.对甲方施工过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理，不得妨碍施工。

6.在施工完成后，对施工质量进行验收，并签署验收合格报告。

7.在合同履行过程中，如因乙方原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准配合施工。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工。

3.双方均有权对对方提供的施工方案、施工图纸及材料清单进行审查。

双方义务：

1.双方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全、质量。

2.双方应按照合同约定的时间、质量、安全标准履行各自义务。

3.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

4.双方应保守商业秘密，未经对方同意不得泄露给第三方。

合同金额与支付方式：

本合同总金额为人民币__________元整（￥__________），具体金额如下：

1.预付款：合同签订后__________日内，乙方应向甲方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。

2.进度款：施工过程中，甲方根据实际完成工程量，每完成合同约定工程量的__________%后，乙方应向甲方支付相应的进度款，支付比例及金额如下：

-第一个__________%工程量完成后，支付人民币__________元整（￥__________）；

-第二个__________%工程量完成后，支付人民币__________元整（￥__________）；

-以此类推，直至全部工程量完成。

3.验收款：施工完成后，经双方验收合格，乙方应在验收合格后__________日内支付剩余的合同金额，即人民币__________元整（￥__________）。

4.额外费用：因不可抗力、设计变更、材料价格波动等原因导致的额外费用，经双方协商一致后，按实际发生额另行结算。

支付方式：

1.乙方应通过银行转账方式向甲方支付款项，具体账户信息如下：

-账户名称：__________

-账号：__________

-开户行：__________

2.甲方应在收到乙方支付的款项后，向乙方开具相应的发票。

3.乙方在支付款项时，应在付款凭证上注明“地下空间防水施工合同款项”字样，以便甲方核对。

4.任何因乙方未按时支付款项导致的利息损失，应由乙方承担。

5.双方应保持财务记录的完整性和准确性，如有争议，应以双方认可的财务记录为准。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按合同约定的时间、质量、安全标准完成施工，乙方有权要求甲方停止施工，并要求甲方承担相应的违约责任。

b.甲方因自身原因导致工程延误，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

c.若甲方提供的材料或施工不符合合同约定，造成工程损失，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按合同约定的时间支付款项，每延误一日，应向甲方支付未付款项的__________%作为违约金。

b.若乙方未履行合同约定的配合义务，导致工程延误或质量受损，乙方应承担相应的违约责任。

c.若乙方提供的资料不准确或存在误导，导致工程损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。

3.双方也可选择仲裁作为争议解决方式，仲裁机构应为本合同签订地的仲裁委员会，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

4.在仲裁或诉讼过程中，除争议事项外，本合同的其余条款继续有效。

5.适用法律：本合同适用中华人民共和国法律，合同解释和争议解决均以中华人民共和国法律为准。

三、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同生效前，双方应履行合同约定的各项手续，包括但不限于合同备案、许可审批等。

3.本合同生效后，任何一方未经另一方书面同意，不得擅自变更或解除合同。

二、有效期

1.本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

2.合同期满后，如双方同意继续合作，可另行签订补充协议，明确合作期限。

三、变更和终止条款

1.变更：本合同在履行过程中，如因国家政策、法律法规、市场环境等不可抗力因素发生变化，致使合同内容需要调整，双方应协商一致，签署变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.终止：有以下情形之一的，本合同可以终止：

a.合同约定的期限届满或双方约定的其他终止条件成就；

b.双方协商一致解除合同；

c.一方违约，经对方催告后未在合理期限内履行或采取补救措施；

d.出现法律、法规规定的其他合同终止情形。

3.合同终止后，双方应按照合同约定办理合同解除手续，并妥善处理善后事宜。

四、通知

1.双方在履行合同过程中，应通过书面形式进行通知，包括但不限于合同履行情况、变更、解除、终止等事项。

2.通知送达地址为合同约定的地址，如一方地址变更，应及时书面通知对方。

五、争议解决

1.本合同的解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。

六、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同及其附件构成双方完整的权利义务关系，双方应严格遵守。

3.本合同及其附件的签订、履行、解释、争议解决均遵循诚实信用原则。

4.本合同及其附件自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.需求文档：详细描述乙方地下空间防水施工的具体需求和设计要求，包括但不限于施工区域、防水材料、施工工艺等。

2.设计方案：由甲方提供的地下空间防水施工设计方案，包括施工图纸、设计说明、材料清单等。

3.技术规格：乙方地下空间防水施工所需材料的技术规格书，包括材料性能、质量标准等。

4.合同签订双方的身份证明文件复印件：包括甲方营业执照副本、乙方法人代表身份证明等。

5.相关资质证书复印件：甲方及乙方在防水施工领域具备的相关资质证书复印件，如防水施工企业资质证书等。

6.甲方提供的地下空间地质报告：用于评估施工环境，为施工方案的制定提供依据。

7.甲方提供的地下空间现有防水状况报告：用于了解现有防水问题，为施工方案的制定提供参考。

8.施工过程中的检验报告：包括材料检验报告、施工质量检验报告等。

9.施工完成后，由第三方检测机构出具的工程质量