2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款本合同目录一览1.总则1.1合同订立依据1.2合同目的和原则1.3合同适用范围2.定义和解释2.1定义2.2术语解释3.当事人信息3.1承包人信息3.2发包人信息3.3付款人信息4.合同内容4.1工程概况4.2工程施工期限4.3工程质量要求4.4工程费用及支付方式5.履约担保5.1履约担保形式5.2履约担保金额5.3履约担保期限5.4履约担保解除6.工程变更6.1变更范围和程序6.2变更内容的确认6.3变更引起的费用调整7.风险责任7.1风险识别和评估7.2风险承担和应对措施7.3不可抗力事件的处理8.质量控制8.1质量管理要求8.2质量检查和验收8.3质量问题的处理9.付款与结算9.1付款方式9.2付款时间9.3结算程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除和终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件12.违约责任12.1违约行为和后果12.2违约责任的承担12.3违约责任的赔偿13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：质量保证书13.3附件三：安全文明施工措施14.其他条款14.1合同生效14.2合同修改14.3合同解除和终止14.4通知与送达14.5合同争议的解决14.6合同的执行与解释14.7合同的解除与终止14.8合同的补充与修改14.9合同的附件与补充协议14.10合同的终止与解除14.11合同的解除与终止条件14.12合同的终止与解除程序14.13合同的解除与终止后果14.14合同的终止与解除通知14.15合同的解除与终止期限14.16合同的解除与终止责任14.17合同的解除与终止赔偿14.18合同的解除与终止程序14.19合同的解除与终止通知14.20合同的解除与终止期限14.21合同的解除与终止责任14.22合同的解除与终止赔偿14.23合同的解除与终止程序14.24合同的解除与终止通知14.25合同的解除与终止期限14.26合同的解除与终止责任14.27合同的解除与终止赔偿14.28合同的解除与终止程序14.29合同的解除与终止通知14.30合同的解除与终止期限14.31合同的解除与终止责任14.32合同的解除与终止赔偿14.33合同的解除与终止程序14.34合同的解除与终止通知14.35合同的解除与终止期限14.36合同的解除与终止责任14.37合同的解除与终止赔偿14.38合同的解除与终止程序14.39合同的解除与终止通知14.40合同的解除与终止期限14.41合同的解除与终止责任14.42合同的解除与终止赔偿14.43合同的解除与终止程序14.44合同的解除与终止通知14.45合同的解除与终止期限14.46合同的解除与终止责任14.47合同的解除与终止赔偿14.48合同的解除与终止程序14.49合同的解除与终止通知14.50合同的解除与终止期限14.51合同的解除与终止责任14.52合同的解除与终止赔偿14.53合同的解除与终止程序14.54合同的解除与终止通知14.55合同的解除与终止期限14.56合同的解除与终止责任14.57合同的解除与终止赔偿14.58合同的解除与终止程序14.59合同的解除与终止通知14.60合同的解除与终止期限14.61合同的解除与终止责任14.62合同的解除与终止赔偿14.63合同的解除与终止程序14.64合同的解除与终止通知14.65合同的解除与终止期限14.66合同的解除与终止责任14.67合同的解除与终止赔偿14.68合同的解除与终止程序14.69合同的解除与终止通知14.70合同的解除与终止期限14.71合同的解除与终止责任14.72合同的解除与终止赔偿14.73合同的解除与终止程序14.74合同的解除与终止通知14.75合同的解除与终止期限14.76合同的解除与终止责任14.77合同的解除与终止赔偿14.78合同的解除与终止程序14.79合同的解除与终止通知14.80合同的解除与终止期限14.81合同的解除与终止责任14.82合同的解除与终止赔偿14.83合同的解除与终止程序14.84合同的解除与终止通知14.85合同的解除与终止期限14.合同的解除与终止责任14.87合同的解除与终止赔偿14.88合同的解除与终止程序14.89合同的解除与终止通知14.90合同的解除与终止期限14.91合同的解除与终止责任14.92合同的解除与终止赔偿14.93合同的解除与终止程序14.94合同的解除与终止通知14.95合同的解除与终止期限14.96合同的解除与终止责任14.97合同的解除与终止赔偿14.98合同的解除与终止程序14.99合同的解除与终止通知14.100合同的解除与终止期限14.101合同的解除与终止责任14.102合同的解除与终止赔偿14.103合同的解除与终止程序14.104合同的解除与终止通知14.105合同的解除与终止期限14.106合同的解除与终止责任14.107合同的解除与终止赔偿14.108合同的解除与终止程序14.109合同的解除与终止通知14.110合同的解除与终止期限14.111合同的解除与终止责任14.112合同的解除与终止赔偿14.113合同的解除与终止程序14.114合同的解除与终止通知14.115合同的解除与终止期限14.116合同的解除与终止责任14.117合同的解除与终止赔偿14.118合同的解除与终止程序14.119合同的解除与终止通知14.120合同的解除与终止期限14.121合同的解除与终止责任14.122合同的解除与终止赔偿14.123合同的解除与终止程序14.124合同的解除与终止通知14.125合同的解除与终止期限14.126合同的解除与终止责任14.127合同的解除与终止赔偿14.128合同的解除与终止程序14.129合同的解除与终止通知14.130合同的解除与终止期限14.131合同的解除与终止责任14.132合同的解除与终止赔偿14.133合同的解除与终止程序14.134合同的解除与终止通知14.135合同的解除与终止期限14.136合同的解除与终止责任14.137合同的解除与终止赔偿14.138合同的解除与终止程序14.139合同的解除与终止通知14.140合同的解除与终止期限14.141合同的解除与终止责任14.142合同的解除与终止赔偿14.143合同的解除与终止程序14.144合同的解除与终止通知14.145合同的解除与终止期限14.146合同的解除与终止责任14.147合同的解除与终止赔偿14.148合同的解除与终止程序14.149合同的解除与终止通知14.150合同的解除与终止期限14.151合同的解除与终止责任14.152合同的解除与终止赔偿14.153合同的解除与终止程序14.154合同的解除与终止通知14.155合同的解除与终止期限14.156合同的解除与终止责任14.157合同的解除与终止赔偿14.158合同的解除与终止程序14.159合同的解除与终止通知14.160合同的解除与终止期限14.161合同的解除与终止责任14.162合同的解除与终止赔偿14.163合同的解除与终止程序14.164合同的解除与终止通知14.165合同的解除与终止期限14.166合同的解除与终止责任14.167合同的解除与终止赔偿14.168合同的解除与终止程序14.169合同的解除与终止通知14.170合同的解除与终止期限14.171合同的解除与终止责任14.172合同的解除与终止赔偿14.173合同的解除与终止程序14.174合同的解除与终止通知14.175合同的解除与终止期限14.176合同的解除与终止责任14.177合同的解除与终止赔偿14.178合同的解除与终止程序14.179合同的解除与终止通知14.180合同的解除与终止期限14.181合同的解除与终止责任14.182合同的解除与终止赔偿14.183合同的解除与终止程序14.184合同的解除与终止通知14.185合同的解除与终止期限14.1合同的解除与终止责任14.187合同的解除与终止赔偿14.188合同的解除与终止程序14.189合同的解除与终止通知14.190合同的解除与终止期限14.191合同的解除与终止责任14.192合同的解除与终止赔偿14.193合同的解除与终止程序14.194合同的解除与终止通知14.195合同的解除与终止期限14.196合同的解除与终止责任14.197合同的解除与终止赔偿14.198合同的解除与终止程序14.199合同的解除与终止通知14.200合同的解除与终止期限14.201合同的解除与终止责任14.202合同的解除与终止赔偿14.203合同的解除与终止程序14.204合同的解除与终止通知14.205合同的解除与终止期限14.206合同的解除与终止责任14.207合同的解除与终止赔偿14.208合同的解除与终止程序14.209合同的解除与终止通知14.210合同的解除与终止期限14.211合同的解除与终止责任14.212合同的解除与终止赔偿14.213合同的解除与终止程序14.214合同的解除与终止通知14.215合同的解除与终止期限14.216合同的解除与终止责任14.217合同的解除与终止赔偿14.218合同的解除与终止程序14.219合同的解除与终止通知14.220合同的解除与终止期限14.221合同的解除与终止责任14.222合同的解除与终止赔偿14.223合同的解除与终止程序14.224合同的解除与终止通知14.225合同的解除与终止期限14.226合同的解除与终止责任14.227合同的解除与终止赔偿14.228合同的解除与终止程序14.229合同的解除与终止通知14.230合同的解除与终止期限14.231合同的解除与终止责任14.232合同的解除与终止赔偿14.233合同的解除与终止程序14.234合同的解除与终止通知14.235合同的解除与终止期限14.236合同的解除与终止责任14.237合同的解除与终止赔偿14.238合同的解除与终止程序14.239合同的解除与终止通知14.240合同的解除与终止期限14.241合同的解除与终止责任14.242合同的解除与终止赔偿14.243合同的解除与终止程序14.244合同的解除与终止通知14.245合同的解除与终止期限14.246合同的解除与终止责任14.247合同的解除与终止赔偿14.248合同的解除与终止程序14.249合同的解除与终止通知14.250合同的解除与终止期限14.251合同的解除与终止责任14.252合同的解除与终止赔偿14.253合同的解除与终止程序14.254合同的解除与终止通知14.255合同的解除与终止期限14.256合同的解除与终止责任14.257合同的解除与终止赔偿14.258合同的解除与终止程序14.259合同的解除与终止通知14.260合同的解除与终止期限14.261合同的解除与终止责任14.262合同的解除与终止赔偿14.263合同的解除与终止程序14.264合同的解除与终止通知14.265合同的解除与终止期限14.266合同的解除与终止责任14.267合同的解除与终止赔偿14.268合同的解除与终止程序14.269合同的解除与终止通知14.270合同的解除与终止期限14.271合同的解除与终止责任14.272合同的解除与第一部分：合同如下：1.总则1.1合同订立依据1.2合同目的和原则本合同旨在明确甲乙双方在水利工程建设项目施工过程中的权利和义务，确保工程质量和工期，遵循公平、公正、诚信的原则。1.3合同适用范围本合同适用于甲方发包的，乙方承包的水利工程建设项目施工全过程，包括施工准备、施工实施、竣工验收等阶段。2.定义和解释2.1定义工程项目：指甲方委托乙方施工的水利工程项目；施工期限：指本合同约定的施工开始至竣工验收合格的时间；工程质量：指符合国家或行业标准、设计文件和合同约定的质量要求；付款方式：指甲方按照合同约定向乙方支付工程款项的方式；争议解决：指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解或诉讼等方式解决。3.当事人信息3.1承包人信息乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方法定代表人：______________乙方联系电话：________________3.2发包人信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方法定代表人：______________甲方联系电话：________________4.合同内容4.1工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程类别：____________________4.2工程施工期限施工开始日期：________________预计竣工日期：________________实际竣工日期：________________4.3工程质量要求工程质量应达到国家或行业规定的质量标准，符合设计文件和合同约定。4.4工程费用及支付方式工程费用总额：________________付款方式：分阶段支付，具体支付比例和节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的10%；进度款：按月进度支付，每月支付金额为上月已完工程量的90%；验收款：竣工验收合格后10个工作日内支付，金额为合同总价的20%；结算款：在工程竣工并验收合格后30个工作日内支付，金额为合同总价的60%；保修金：工程保修期满后无质量问题，甲方在接到乙方申请后10个工作日内支付保修金。5.履约担保5.1履约担保形式乙方应向甲方提交履约保证金，金额为合同总价的5%，担保形式为银行保函。5.2履约担保金额履约保证金金额为合同总价的5%。5.3履约担保期限履约担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格后一年。5.4履约担保解除甲方在接到乙方提交的竣工验收合格证明后，应及时解除履约担保。6.工程变更6.1变更范围和程序甲方提出变更申请，并说明变更原因；乙方提出变更方案，包括变更内容、变更原因、变更后的工程量和费用；甲乙双方协商一致后，签订变更协议。6.2变更内容的确认甲乙双方应在变更协议中明确变更内容、变更后的工程量和费用。6.3变更引起的费用调整因变更引起的工程量和费用调整，按实际发生调整，并在变更协议中明确。7.风险责任7.1风险识别和评估甲乙双方应共同识别和评估施工过程中可能出现的风险，包括自然灾害、技术风险、市场风险等。7.2风险承担和应对措施甲乙双方应根据风险识别和评估结果，共同承担风险，并采取相应的应对措施。7.3不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，甲乙双方应按照国家有关法律法规和合同约定处理。8.质量控制8.1质量管理要求乙方应建立健全质量管理体系，严格执行国家及行业标准、设计文件和合同约定的质量要求，确保工程质量达到预定目标。8.2质量检查和验收8.2.1施工过程中的质量检查乙方应定期进行自检，确保施工质量符合要求。甲方应定期进行抽检，抽检比例不得低于总工程量的5%。8.2.2验收工程竣工验收应按照国家及行业规定和设计文件要求进行。验收分为初验和终验两个阶段，初验应在工程完成后的7日内进行，终验应在初验合格后的30日内进行。8.3质量问题的处理8.3.1质量问题的责任认定发生质量问题时，应由甲乙双方共同分析原因，明确责任。8.3.2质量问题的整改对发现的质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合质量要求。9.付款与结算9.1付款方式付款采用银行转账方式，甲方应在约定的付款时间内将款项支付到乙方指定账户。9.2付款时间付款时间如下：预付款：合同签订后5个工作日内；进度款：每月进度完成后7个工作日内；验收款：初验合格后7个工作日内；结算款：终验合格后30个工作日内；保修金：保修期满后无质量问题，甲方在接到乙方申请后10个工作日内。9.3结算程序结算程序如下：乙方提交结算资料；甲方审核结算资料；甲乙双方协商确定结算金额；甲方支付结算款项。10.争议解决10.1争议解决方式甲乙双方应友好协商解决争议，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决程序如下：双方书面提出争议；协商解决；向人民法院提起诉讼。10.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，不得超过60日。11.合同解除和终止11.1合同解除条件乙方严重违约；甲方未按约定支付工程款；发生不可抗力事件，经协商无法继续履行合同。11.2合同解除程序合同解除程序如下：提出解除合同的一方书面通知对方；双方协商解除合同；协商不成，可向人民法院提起诉讼。11.3合同终止条件合同约定的期限届满；合同解除；合同被依法宣布无效。12.违约责任12.1违约行为和后果乙方未按约定完成工程；乙方工程质量不符合约定；甲方未按约定支付工程款；违约行为发生后，违约方应承担相应的法律责任。12.2违约责任的承担赔偿损失；继续履行合同；支付违约金；采取其他补救措施。12.3违约责任的赔偿违约责任的赔偿金额根据实际情况确定，并在合同中明确。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：质量保证书13.3附件三：安全文明施工措施14.其他条款14.1合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改合同的修改必须以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章后生效。14.3合同解除和终止合同解除和终止的条件、程序及后果在本合同第11条中明确规定。14.4通知与送达通知应以书面形式发送，自发出通知之日起满7个工作日视为送达。14.5合同争议的解决合同争议的解决方式、程序及期限在本合同第10条中明确规定。14.6合同的执行与解释本合同按照中华人民共和国法律法规执行，合同条款如有歧义，由甲乙双方协商解决。14.7合同的终止与解除条件合同终止与解除的条件在本合同第11条中明确规定。14.8合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.9合同的终止与解除后果合同终止与解除的后果在本合同第11条中明确规定。14.10合同的补充与修改合同的补充与修改必须以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章后生效。14.11合同的附件与补充协议合同的附件与补充协议与本合同具有同等法律效力。14.12合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.13合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.14合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.15合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.16合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.17合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.18合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.19合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.20合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.21合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.22合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.23合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.24合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.25合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.26合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.27合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.28合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.29合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.30合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.31合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.32合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.33合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.34合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.35合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.36合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.37合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.38合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.39合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.40合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.41合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.42合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.43合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.44合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.45合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.46合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.47合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.48合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.49合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.50合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.51合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.52合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.53合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.54合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.55合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.56合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.57合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.58合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.59合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.60合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.61合同的终止与解除程序合同终止与解除的程序在本合同第11条中明确规定。14.62合同的终止与解除通知合同终止与解除的通知在本合同第11条中明确规定。14.63合同的终止与解除期限合同终止与解除的期限在本合同第11条中明确规定。14.64合同的终止与解除责任合同终止与解除的责任在本合同第11条中明确规定。14.65合同的终止与解除赔偿合同终止与解除的赔偿在本合同第11条中明确规定。14.66合同的终止与解除程序合同终止与解除第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，根据合同约定参与合同履行或提供专业服务的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方的选择和确定第三方的选择和确定由甲乙双方协商一致后决定，必要时可经双方共同委托的中介机构推荐。15.3第三方的职责监理单位：对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全；检测机构：对工程材料、产品进行检测，确保其符合国家或行业标准；咨询顾问：提供专业咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题；保险公司：根据合同约定，提供相应的保险服务。15.4第三方的权利收取合同约定的服务费用；请求甲乙双方提供必要的资料和便利条件；对甲乙双方违反合同的行为提出异议。15.5第三方的义务按照合同约定履行职责，确保服务质量；对所提供的服务承担相应的法律责任；保守甲乙双方的商业秘密。16.第三方介入时的额外条款16.1甲乙方额外义务甲方应向第三方提供必要的信息和资料，协助其履行职责；乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。16.2第三方责任限额16.2.1责任限额的概念责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致甲乙双方或工程损失，所应承担的最高赔偿责任。16.2.2责任限额的确定第三方的专业能力；第三方的服务内容；第三方的服务费用；工程的风险程度。16.2.3责任限额的履行第三方在履行合同过程中，应遵守责任限额的约定，超出责任限额部分由甲乙双方自行承担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系由甲乙双方与第三方签订的委托合同或服务合同界定，甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系由甲乙双方与第三方签订的委托合同或服务合同界定，乙方应按照合同约定配合第三方的工作。17.3第三方与其他第三方的划分当存在多个第三方时，各第三方之间的关系由各自签订的合同界定，各第三方之间不承担连带责任。18.第三方介入后的合同履行18.1合同变更当第三方介入时，甲乙双方应就合同变更事宜与第三方协商一致，并签订补充协议。18.2合同解除如第三方在履行合同过程中出现严重违约，甲乙双方可协商一致解除合同，并追究第三方责任。18.3合同终止合同终止的条件和程序按照本合同约定执行，第三方介入不影响合同终止的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，以及相应的计价依据和说明。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程项目的具体内容和费用。2.附件二：质量保证书详细要求：包括工程项目的质量标准、检测方法、验收标准、保修期限等。说明：质量保证书是乙方对工程质量承诺的书面文件，是合同履行的重要依据。3.附件三：安全文明施工措施详细要求：包括施工过程中的安全管理制度、文明施工措施、环境保护措施等。说明：安全文明施工措施是确保施工安全、文明、环保的重要手段。4.附件四：合同履行进度表详细要求：包括各阶段工程项目的完成时间、验收时间、付款时间等。说明：合同履行进度表是监督合同履行进度的重要工具。5.附件五：第三方介入协议详细要求：包括第三方的名称、职责、权利、义务、费用等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行过程中地位和作用的重要文件。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、程序、期限等。说明：争议解决协议是预防和解决合同履行过程中争议的重要依据。7.附件七：合同变更协议详细要求：包括变更的原因、内容、影响、责任等。说明：合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行修改的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定完成工程；乙方工程质量不符合约定；甲方未按约定支付工程款；第三方未按约定履行职责；任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约行为的性质、严重程度；违约行为对合同履行的影响；违约行为的持续时间；违约行为的可预见性。3.违约责任示例说明：乙方未按约定完成工程，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。乙方提供的工程材料质量不符合约定，甲方有权要求乙方更换材料或进行返工，并赔偿因此造成的损失。甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担违约责任。全文完。2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款1本合同目录一览1.总则1.1合同订立依据1.2合同目的和原则1.3定义与解释2.合同双方2.1合同当事人2.2合同当事人权利义务3.项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度4.履约担保服务内容4.1担保范围4.2担保形式4.3担保期限4.4担保额度4.5担保责任5.履约担保费用5.1费用计算方法5.2费用支付方式5.3费用调整6.履约担保的生效与解除6.1生效条件6.2解除条件6.3解除程序7.担保金的提取与返还7.1提取条件7.2提取程序7.3返还条件7.4返还程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后的责任12.合同附件12.1附件一：履约担保书12.2附件二：工程量清单12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署代表14.其他14.1合同生效14.2合同份数14.3合同解释权14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.总则1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规订立。1.2合同目的和原则本合同旨在明确双方在水利工程建设项目施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，遵循诚实信用、公平合理原则。1.3定义与解释（1）水利工程建设项目：指本合同约定的水利工程建设项目。（2）合同当事人：指本合同签订的双方，即水利工程建设项目业主和履约担保服务机构。（3）履约担保服务：指履约担保服务机构为水利工程建设项目业主提供的担保服务。2.合同双方2.1合同当事人（1）水利工程建设项目业主：甲方（2）履约担保服务机构：乙方2.2合同当事人权利义务（1）甲方权利义务：①甲方有权要求乙方按照本合同约定提供履约担保服务。②甲方应按照合同约定支付履约担保费用。③甲方应配合乙方进行履约担保工作的开展。（2）乙方权利义务：①乙方应按照本合同约定提供履约担保服务。②乙方有权要求甲方按照合同约定支付履约担保费用。③乙方应依法履行担保责任。3.项目概况3.1工程名称2024年水利工程建设项目3.2工程地点[具体地点]3.3工程规模[具体规模]3.4工程内容[具体内容]3.5工程进度[具体进度]4.履约担保服务内容4.1担保范围本合同履约担保服务范围包括但不限于：工程质量、工程进度、工程安全等方面。4.2担保形式本合同履约担保采用银行保函形式。4.3担保期限担保期限自合同生效之日起至水利工程建设项目竣工验收合格之日止。4.4担保额度担保额度根据水利工程建设项目总投资额的[具体比例]确定。4.5担保责任乙方在担保期限内，对因乙方原因导致的工程问题，按照本合同约定承担相应的担保责任。5.履约担保费用5.1费用计算方法履约担保费用按照担保额度的[具体比例]及担保期限计算。5.2费用支付方式甲方应按合同约定分期支付履约担保费用。5.3费用调整如因国家政策调整或其他原因导致履约担保费用发生变动，双方应协商一致后进行调整。6.履约担保的生效与解除6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2解除条件（1）水利工程建设项目竣工验收合格；（2）合同当事人协商一致解除本合同。6.3解除程序（1）合同当事人一方提出解除合同，应提前[具体期限]书面通知另一方。（2）解除合同后，双方应按照本合同约定办理相关手续。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定提供履约担保服务；（2）甲方未按合同约定支付履约担保费用；（3）因乙方原因导致工程出现质量问题、进度延误或安全事故；（4）双方协商一致解除合同，但一方未履行解除合同通知义务。8.2违约责任承担（1）乙方未按合同约定提供履约担保服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。（2）甲方未按合同约定支付履约担保费用的，乙方有权暂停履约担保服务，并要求甲方支付滞纳金。（3）因乙方原因导致工程出现质量问题、进度延误或安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。（4）双方协商一致解除合同，但一方未履行解除合同通知义务的，应承担违约责任。8.3违约责任处理（1）违约责任的处理方式包括但不限于赔偿、支付滞纳金、恢复原状、更换等。（2）违约责任的赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构（1）协商：双方应友好协商解决争议。（2）调解：经协商不成的，可向有关调解机构申请调解。（3）仲裁：协商和调解不成的，可提交[具体仲裁委员会]仲裁。（4）诉讼：协商、调解和仲裁均不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序（1）协商：争议发生后，双方应在[具体期限]内进行协商。（2）调解：协商不成的，双方可向有关调解机构申请调解。（3）仲裁：提交仲裁委员会仲裁，仲裁委员会应在[具体期限]内作出仲裁裁决。（4）诉讼：向人民法院提起诉讼，人民法院应在[具体期限]内作出一审判决。10.合同变更与解除10.1变更条件（1）合同当事人协商一致；（2）法律法规变更；（3）不可抗力等原因。10.2变更程序（1）变更内容应以书面形式通知对方；（2）变更内容自双方签字盖章之日起生效。10.3解除条件（1）合同履行完毕；（2）合同当事人协商一致；（3）法律法规规定；（4）不可抗力等原因。10.4解除程序（1）解除合同应以书面形式通知对方；（2）解除合同自通知到达对方之日起生效。11.合同终止11.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同当事人协商一致解除；（3）法律法规规定；（4）不可抗力等原因。11.2终止程序（1）合同终止应以书面形式通知对方；（2）合同终止自通知到达对方之日起生效。11.3终止后的责任（1）合同终止后，双方应按照合同约定履行各自义务；（2）合同终止后，双方应妥善处理合同关系中的遗留问题。12.合同附件12.1附件一：履约担保书12.2附件二：工程量清单12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间[具体签署日期]13.2签署地点[具体签署地点]13.3签署代表甲方代表：[姓名]乙方代表：[姓名]14.其他14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.4合同附件清单本合同附件清单如下：附件一：履约担保书附件二：工程量清单附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因合同当事人的委托或邀请，介入合同履行关系的个人或单位。（1）监理单位：负责对工程进行监督管理，确保工程质量、进度、安全等符合合同约定。（2）检测机构：负责对工程材料、设备、工程实体进行检测，确保其符合设计要求和规范标准。（3）审计机构：负责对工程项目的财务状况进行审计，确保资金使用合法合规。（4）咨询机构：为合同当事人提供技术、管理等方面的咨询服务。（5）其他经合同当事人同意的第三方。2.第三方的责任和权利2.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定和委托事项，履行相应的职责。（2）第三方应保证其提供的服务符合国家法律法规、行业标准和技术规范。（3）第三方因自身原因导致服务不符合约定，应承担相应的违约责任。2.2第三方的权利（1）第三方有权要求合同当事人提供必要的工作条件和支持。（2）第三方有权根据合同约定和委托事项，收取相应的服务费用。（3）第三方有权在合同约定范围内，独立开展相关工作。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分（1）甲方应将第三方介入的相关事宜及时通知乙方。（2）甲方与第三方之间的合同关系由双方自行约定，与本合同无关。（3）甲方与第三方之间的争议，由双方协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。3.2第三方与乙方的划分（1）乙方应按照本合同约定，配合第三方开展工作。（2）乙方有权要求第三方提供的服务符合合同约定。（3）乙方与第三方之间的争议，由双方协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由合同当事人根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定。4.2第三方的责任限额包括：（1）因第三方原因导致的工程损失；（2）因第三方原因导致的工程延误；（3）因第三方原因导致的工程安全事故。4.3第三方的责任限额的计算方法如下：（1）以工程总投资额为基数，按照[具体比例]计算；（2）根据第三方提供的服务类型和内容，协商确定具体责任限额。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入时，甲乙方应根据本合同约定，及时签订相关合作协议或委托书，明确各方的权利义务。5.2第三方介入后，甲乙方应按照合作协议或委托书约定，履行各自职责，确保工程顺利进行。5.3第三方介入期间，如发生争议，甲乙方应协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。5.4第三方介入期间，如需变更或解除本合同，甲乙方应按照本合同约定进行。5.5第三方介入期间，如第三方违反本合同约定，甲乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保书详细要求：履约担保书应详细列明担保范围、担保期限、担保额度、担保责任等内容，并由担保人盖章或签字确认。说明：履约担保书是乙方履行担保责任的凭证，应确保内容真实、完整。2.工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等内容，并由甲方确认。说明：工程量清单是工程结算的依据，应确保准确无误。3.工程变更单详细要求：工程变更单应详细列明变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的费用等内容，并由甲乙双方签字确认。说明：工程变更单是工程变更的记录，应确保变更内容合法、合理。4.工程进度报告详细要求：工程进度报告应详细列明工程项目的施工进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等内容，并由监理单位签字确认。说明：工程进度报告是监督工程进度的重要文件，应确保及时、准确。5.工程质量检测报告详细要求：工程质量检测报告应详细列明检测项目、检测方法、检测结果等内容，并由检测机构盖章确认。说明：工程质量检测报告是保证工程质量的重要依据，应确保检测结果的准确性和可靠性。6.工程安全事故报告详细要求：安全事故报告应详细列明事故时间、地点、原因、伤亡情况、处理措施等内容，并由甲方签字确认。说明：安全事故报告是事故处理的依据，应确保及时、完整。7.工程结算书详细要求：工程结算书应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价、结算金额等内容，并由甲乙双方签字确认。说明：工程结算书是工程结算的最终依据，应确保结算金额准确无误。8.合同变更协议详细要求：合同变更协议应详细列明变更原因、变更内容、变更后的合同条款等内容，并由甲乙双方签字确认。说明：合同变更协议是合同变更的书面证明，应确保变更内容合法、合理。9.合同解除协议详细要求：合同解除协议应详细列明解除原因、解除后的权利义务、解除日期等内容，并由甲乙双方签字确认。说明：合同解除协议是合同解除的书面证明，应确保解除程序合法、合理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定提供履约担保服务。责任认定：乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。（2）甲方未按合同约定支付履约担保费用。责任认定：甲方应承担相应的违约责任，支付乙方滞纳金。（3）乙方因自身原因导致工程出现质量问题、进度延误或安全事故。责任认定：乙方应承担相应的赔偿责任，包括修复、赔偿等。（4）第三方未按合同约定履行职责，导致工程出现质量问题、进度延误或安全事故。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。（5）甲乙方未按合同约定履行变更或解除合同程序。责任认定：甲乙方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例说明：若乙方未按合同约定提供履约担保服务，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失金额的[具体比例]，并支付相应的违约金。全文完。2024年水利工程建设项目施工合同履约担保服务条款2本合同目录一览1.1担保服务范围1.2担保期限1.3担保金额1.4担保方式1.5担保期限届满后的处理1.6担保金的退还1.7担保人的权利和义务1.8担保人的责任1.9担保金的收取和支付1.10担保合同的变更和解除1.11担保合同的终止1.12担保合同的争议解决1.13合同的生效和终止1.14其他约定事项第一部分：合同如下：第一条担保服务范围1.1本合同项下的担保服务范围包括但不限于：承包人因施工质量、安全、进度等原因未能履行合同义务，导致发包人遭受损失的赔偿；承包人违约行为造成的经济损失；以及其他根据法律法规或合同约定应由承包人承担的违约责任。第二条担保期限2.1本合同担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。第三条担保金额3.1本合同担保金额为人民币万元整。第四条担保方式4.1担保方式为银行保函，担保人须具备相应的担保资格。第五条担保期限届满后的处理5.1担保期限届满后，担保人应按照本合同约定继续履行担保责任。第六条担保金的退还6.1在担保期限届满且承包人履行完毕合同义务，无违约行为的情况下，发包人应在收到承包人提交的解除担保通知之日起五个工作日内退还担保金。第七条担保人的权利和义务7.1担保人有权要求承包人按照合同约定履行其义务。7.2担保人在担保期限内，未经发包人同意，不得擅自变更或解除担保。7.3担保人应确保担保金额的足额支付，并在担保期限内承担担保责任。第八条担保人的责任8.1担保人因自身原因未能履行担保义务，导致发包人遭受损失的，担保人应承担相应的赔偿责任。8.2在担保期间，如因承包人违约导致担保人履行担保责任，担保人有权向承包人追偿其支付的款项。8.3担保人应保证担保函的真实性和有效性，如有伪造、变造等违法行为，担保人应承担法律责任。第九条担保金的收取和支付9.1发包人应在合同签订之日起五个工作日内向担保人支付担保金。9.2担保人应在收到担保金后立即出具银行保函，并将保函原件交付发包人。9.3在担保期限内，担保金不得退还，除非合同解除或担保期限届满且承包人履行完毕合同义务。第十条担保合同的变更和解除10.1合同双方同意变更或解除担保合同时，应书面通知对方，并达成书面协议。10.2担保合同的变更或解除不得影响担保人已经承担的担保责任。10.3担保合同的变更或解除后，双方应按照变更后的条款继续履行合同义务。第十一条担保合同的终止11.1.1担保期限届满；11.1.2承包人履行完毕合同义务；11.1.3双方书面同意解除担保合同；11.1.4法律法规规定的其他情形。第十二条担保合同的争议解决12.1双方对本合同产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向担保人所在地人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效和终止13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2本合同在有效期内对双方具有法律约束力，合同期满或因其他原因终止时，其效力自行终止。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、鉴定机构、评估机构、保险公司、担保公司等