2024年电力施工作业劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年电力施工作业劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方1.2发包方第二条工程范围与内容2.1工程概况2.2分包工程范围2.3分包工程量第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4工程进度款3.5质量保证金第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证措施第五条工期与进度5.1施工期限5.2施工进度计划5.3延期违约责任第六条劳务人员与管理6.1劳务人员配备6.2管理人员职责6.3劳务人员培训与考核第七条安全文明施工7.1安全生产要求7.2环保与防火措施7.3安全事故处理第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备使用与管理第九条变更与解除合同9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任与赔偿10.1违约责任10.2赔偿方式与金额第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖第十二条保密条款12.1保密内容12.2泄露保密信息的后果第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方分包方指由乙方承担的电力施工作业劳务分包合同中约定的分包工程范围内的全部工作，包括但不限于施工、安装、调试、验收等。1.2发包方发包方指甲方，即合同中约定的工程项目的所有权人或者合法的承包人，负责对分包工程进行监督、管理并提供必要的配合和支持。第二条工程范围与内容2.1工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等，具体详见合同附件一。2.2分包工程范围分包工程范围包括合同附件一中约定的分包工程的具体工作内容和工程量，包括但不限于土建、安装、调试等。2.3分包工程量分包工程量根据工程图纸、工程量清单和合同约定进行计算，具体详见合同附件二。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价是指分包方按照合同约定完成分包工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税费等。合同总价详见合同附件三。3.2价格调整价格调整的条件和方式详见合同附件四。3.3预付款甲方应在合同签订后七个工作日内支付分包方预付款，预付款金额为合同总价的百分之三十。3.4工程进度款工程进度款根据分包工程的实际完成情况，按照合同约定的比例和时间进行支付。3.5质量保证金分包方在完成分包工程后，应按照合同约定向甲方支付质量保证金，保证金金额为合同总价的百分之五。第四条工程质量与标准4.1质量要求分包方应按照合同约定的质量标准和规范进行施工，确保分包工程的质量满足工程需求。4.2验收标准分包工程的验收标准详见合同附件五。4.3质量保证措施分包方应建立健全质量保证体系，加强施工过程的质量控制，对分包工程的质量负责。第五条工期与进度5.1施工期限分包方的施工期限详见合同附件六。5.2施工进度计划分包方应按照合同约定的时间节点和进度要求，编制施工进度计划，并报甲方备案。5.3延期违约责任分包方如未能按照合同约定的时间节点和进度要求完成分包工程，应承担相应的延期违约责任。第六条劳务人员与管理6.1劳务人员配备分包方应按照合同约定的工程规模和施工要求，配备相应的劳务人员，并提供劳务人员的身份证、职称证书等材料。6.2管理人员职责分包方应指派具备相应资质的管理人员负责分包工程的施工和管理，确保施工过程中的安全和质量。6.3劳务人员培训与考核分包方应对劳务人员进行必要的培训和考核，确保其具备相应的技能和素质，满足施工要求。第七条安全文明施工7.1安全生产要求分包方应严格按照国家和地方的安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。7.2环保与防火措施分包方应遵守国家和地方的环保和防火法律法规，采取有效措施，防止环境污染和火灾事故的发生。7.3安全事故处理分包方应立即报告甲方和相关部门，并按照合同约定处理安全事故，承担相应责任。第八条材料与设备8.1材料供应甲方应按照合同约定的时间和数量，向分包方供应施工所需的材料，确保分包工程的正常进行。材料供应的具体要求详见合同附件七。8.2设备使用与管理分包方应按照合同约定的设备清单，合理使用和管理施工设备，确保设备的正常运行和安全。设备使用与管理的具体要求详见合同附件八。第九条变更与解除合同9.1合同变更条件（1）因工程设计变更导致的分包工程范围、工程量、工程质量等发生变化；（2）因政策法规变化、不可抗力等因素导致的合同内容发生变化。9.2合同解除条件（1）分包方严重违约，无法继续履行合同；（2）不可抗力因素导致合同无法履行。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订相应的变更协议或解除协议。合同变更或解除的具体程序详见合同附件九。第十条违约责任与赔偿10.1违约责任分包方和甲方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。违约责任的具体内容详见合同附件十。10.2赔偿方式与金额违约赔偿的方式和金额根据违约情况以及合同约定进行确定，具体详见合同附件十一。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖合同签订地人民法院具有本案的管辖权。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。12.2泄露保密信息的后果如任何一方泄露了对方的保密信息，应承担相应的法律责任。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效，具体详见合同附件十二。13.2合同变更程序合同变更应按照第九条的规定进行，变更协议经双方签字盖章后生效。13.3合同终止条件（1）分包工程全部完成，并经验收合格；（2）合同约定的合同期限届满。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同附件合同附件包括工程图纸、工程量清单、合同价格明细表、质量标准、施工进度计划等，具体内容详见合同附件十三至附件十五。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到合同相关的第三方单位或个人。包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、协调、监督、检验、鉴定、评估等环节。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方应在本合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方介入的时间、方式、职责等。2.2甲乙方应在合同履行过程中，根据实际情况需要，邀请第三方介入，并通知对方。2.3第三方介入前，甲乙方应与第三方签订相应的介入协议，明确双方的权利和义务。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方介入的责任第三方应按照介入协议的约定，履行相应的职责，确保分包工程的顺利进行。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业规范以及甲乙方的规章制度，按照甲乙方的要求提供专业服务。3.3第三方与甲乙方的关系第三方介入不改变甲乙双方的权利义务关系。甲乙方应承担的合同义务和责任不因第三方的介入而减轻或免除。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用包括但不限于第三方单位或个人的咨询费、服务费、差旅费等，具体费用根据介入协议的约定确定。4.2费用支付第三方介入的费用支付方式按照介入协议的约定执行。甲方应在合同价款中单独列支，并按照约定时间支付。第五条第三方介入的变更与解除5.1变更条件如因合同履行需要，甲乙方与第三方协商一致，可以变更第三方介入的条件、范围、费用等。5.2解除条件（1）第三方未能按照约定履行介入职责；（2）第三方严重违约，影响分包工程的正常进行；（3）不可抗力因素导致第三方无法继续履行介入职责。5.3变更与解除的程序第三方介入的变更或解除应由甲乙方协商一致，并签订相应的变更协议或解除协议。变更或解除协议经甲乙方签字盖章后生效。第六条第三方介入的违约责任与赔偿6.1第三方违约责任第三方如未能按照介入协议的约定履行职责，应承担违约责任。违约责任的具体内容详见合同附件十四。6.2赔偿方式与金额第三方违约赔偿的方式和金额根据违约情况以及介入协议的约定进行确定，具体详见合同附件十五。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式双方在履行介入协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼管辖合同签订地人民法院具有本案的管辖权。第八条第三方介入的其他条款8.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。不可抗力事件导致第三方无法履行介入职责时，甲乙方应协商解决。8.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.3合同附件合同附件包括第三方介入协议、第三方单位或个人提供的专业报告、鉴定意见等，具体内容详见合同附件十六至附件十八。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表附件一：工程图纸工程图纸是分包工程的重要依据，应详细描述工程项目的地理位置、施工范围、施工方法、工程量等。图纸应由甲方提供，并经双方确认。附件二：工程量清单工程量清单列出了分包工程所需材料的数量、型号、规格等，以及相应的工程量。清单应由甲方提供，并经双方确认。附件三：合同价格明细表合同价格明细表详细列出了分包工程的总价以及各项费用的明细，包括人工费、材料费、设备费等。价格明细表应由甲方提供，并经双方确认。附件四：质量标准质量标准明确了分包工程的质量要求，包括材料、设备、施工工艺等方面的要求。质量标准应由甲方提供，并经双方确认。附件五：施工进度计划施工进度计划详细描述了分包工程的施工时间安排，包括各阶段的开始时间、结束时间等。进度计划应由甲方提供，并经双方确认。附件六：分包工程范围分包工程范围明确了分包方应承担的工程内容，包括施工、安装、调试等。分包工程范围应由甲方提供，并经双方确认。附件七：合同价格调整条件及方法本附件详细说明了合同价格调整的条件和方法，包括价格调整的时间、原因、程序等。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件八：预付款支付条件及比例本附件明确了预付款的支付条件及比例，包括预付款的支付时间、支付比例等。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件九：工程进度款支付条件及比例本附件详细说明了工程进度款的支付条件及比例，包括进度款的支付时间、支付比例等。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件十：质量保证金支付条件及比例本附件明确了质量保证金的支付条件及比例，包括保证金支付的时间、支付比例等。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件十一：违约行为及责任认定本附件详细罗列了合作中可能出现的违约行为，以及相应的责任认定标准。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件十二：合同生效、变更和终止条件本附件明确了合同生效、变更和终止的条件，包括合同生效的时间、变更的条件、终止的条件等。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件十三：争议解决方式及程序本附件详细说明了争议解决的方式及程序，包括协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件十四：不可抗力事件的认定及处理本附件明确了不可抗力事件的认定及处理方式，包括不可抗力事件的定义、处理程序等。附件应由甲方提供，并经双方确认。附件十五：法律适用及争议解决法院本附件明确了合同签订、履行、解释及争议解决适用的法律，以及具有管辖权的法院。附件应由甲方提供，并经双方确认。说明二：违约行为及责任认定1.甲方未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金。2.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件或材料设备。3.分包方未按照约定时间完成分包工程或工程质量不符合要求。4.分包方未按照约定使用和管理施工设备，导致设备损坏或故障。5.分包方未按照约定提供劳务人员，导致施工进度延误。6.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法按