屋面绿化施工服务协议

屋面绿化施工服务协议合同编号：__________一、项目范围与内容1.1施工方应根据业主的要求，对项目范围内的屋面进行绿化施工，包括但不限于绿化植物的选择、种植、养护及相关设施的安装等。1.2施工方应按照双方确认的施工图纸和施工方案进行施工，确保施工质量符合相关法规、规范和业主的要求。二、施工期限与进度2.1施工方的施工期限为______年__月__日至______年__月__日，工期如有变更，双方可另行协商确定。2.2施工方应按照双方确认的施工进度计划进行施工，确保项目按期完成。三、质量保证与验收3.1施工方应对所施工的屋面绿化项目质量负责，保证绿化植物的成活率及绿化效果。3.2项目完成后，施工方应组织业主、设计单位及相关监管部门进行验收。验收不合格的，施工方应按双方约定的方式进行整改，直至达到验收标准。四、价款与支付4.1双方确认，项目施工总价为人民币______元（大写：____________________元整），币种为人民币。4.2业主应按照双方确认的付款计划向施工方支付价款。付款计划如下：（1）双方签订本协议后______天内，业主支付施工方工程总价款的__%；（2）项目验收合格后______天内，业主支付施工方工程总价款的__%；（3）剩余款项在质保期满后______天内一次性支付。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若施工方未按照约定的质量、期限完成项目，业主有权按合同约定要求施工方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且价款支付完毕后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年__月__日一、附件列表：1.屋面绿化项目施工图纸2.施工方案3.施工进度计划4.绿化植物清单5.付款计划6.违约金计算公式7.验收标准8.质保期满证明二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成项目：认定标准为实际完成时间与约定完成时间有明显差异。2.施工方未达到约定的施工质量：认定标准为验收不合格，不符合相关法规、规范和业主要求。3.业主未按约定时间支付价款：认定标准为实际支付时间与约定支付时间有明显差异。4.双方未履行协商义务：认定标准为在履行过程中，双方均未积极参与协商，导致合同无法正常进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有屋面绿化项目的业主。2.乙方：指承担屋面绿化项目施工的施工方。3.施工期限：指双方约定的施工开始和结束的时间段。4.质保期：指施工方对施工质量承担保证责任的期限。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方应及时沟通，调整施工计划，确保项目按期完成。2.施工质量问题：解决办法：施工方应立即整改，直至达到验收标准。如有争议，可委托第三方进行鉴定。3.付款延误：解决办法：业主应按照约定时间支付价款，如有困难，可与施工方协商延期支付。4.合同履行过程中产生争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方拥有位于特定地点的屋面绿化项目，希望乙方提供施工服务的情况。2.适用于乙方具备屋面绿化施工的专业技术和经验，愿意承担该项目施工的情况。3.适用于双方希望通过合同约定施工范围、期限、质量保证、价