消防工程分包合同范例

消防工程分包合同范例合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体确认1.3合同文件组成1.4词语定义与解释第二章分包工程范围及内容2.1分包工程概况2.2分包工程具体内容2.3分包工程质量标准第三章合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间3.3价格调整机制3.4工程进度款支付第四章工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量要求4.3工程验收与整改4.4工期延误责任第五章安全生产与管理5.1安全生产责任5.2安全防护措施5.3事故应急预案5.4环境保护与文明施工第六章技术交底与培训6.1技术交底要求6.2施工图纸与技术文件6.3培训内容与时间6.4技术支持与服务第七章违约责任与赔偿7.1违约行为及责任7.2赔偿金额计算7.3违约赔偿责任限制7.4争议解决方式第八章合同变更与终止8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同终止后的处理第九章保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务与责任9.3保密期限9.4例外情况第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3仲裁裁决的承认与执行10.4诉讼管辖法院第十一章法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.2法律冲突的处理11.3争议解决方式的选择11.4司法管辖权第十二章其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3通知与送达12.4附件第十三章合同的生效、变更和终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更程序13.3合同的终止条件13.4合同终止后的权利义务处理第十四章附则14.1合同的解释权14.2合同的修订14.3合同的复印件14.4合同的生效日期合同编号：_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订的。1.2合同主体确认1.3合同文件组成本合同文件包括：合同协议书、专用条款、通用条款、附件及补充协议等。1.4词语定义与解释本合同中使用的词语，如有未尽事宜，双方可协商补充定义与解释。第二章分包工程范围及内容2.1分包工程概况分包工程名称：_________分包工程地点：_________分包工程规模：_________2.2分包工程具体内容乙方分包的工程内容主要包括：_________2.3分包工程质量标准分包工程的质量标准应符合：_________第三章合同价格与支付3.1合同价格本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2支付方式与时间甲方应按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式与时间如下：_________3.3价格调整机制合同履行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。具体调整方式如下：_________3.4工程进度款支付甲方应按照乙方完成的工程进度，支付相应的工程进度款。具体支付标准与时间如下：_________第四章工程进度与质量4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，制定工程进度计划，并报甲方审批。具体进度计划如下：_________4.2工程质量要求乙方应确保分包工程的质量和安全，满足设计文件和规范要求。4.3工程验收与整改工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.4工期延误责任由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第五章安全生产与管理5.1安全生产责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好分包工程的安全生产管理工作。5.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。5.3事故应急预案乙方应制定事故应急预案，并报甲方备案。5.4环境保护与文明施工乙方应做好施工现场的环境保护与文明施工工作，遵守相关法规要求。第六章技术交底与培训6.1技术交底要求乙方应在分包工程开始前，组织技术交底会，向施工人员详细讲解施工工艺、质量标准等内容。6.2施工图纸与技术文件乙方应向甲方提供完整的施工图纸和技术文件，并确保其准确、完整。6.3培训内容与时间乙方应对施工人员进行必要的培训，培训内容应包括：施工工艺、质量标准、安全知识等。具体培训时间如下：_________6.4技术支持与服务乙方应提供施工过程中的技术支持与服务，确保分包工程的顺利进行。第八章合同变更与终止8.1合同变更条件合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同内容需要变更的，双方可协商一致进行变更。8.2合同变更程序合同变更应通过书面协议，经双方签字盖章后生效。8.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；（2）双方协商一致终止合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。8.4合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并办理相关手续。第九章保密条款9.1保密信息范围保密信息范围包括：合同内容、技术资料、商业秘密等。9.2保密义务与责任乙方应对保密信息承担保密义务，如泄露保密信息，应承担相应的法律责任。9.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.4例外情况（1）依法应当公开的信息；（2）双方同意公开的信息。第十章争议解决10.1争议解决方式（1）调解；（2）仲裁；（3）诉讼。10.2仲裁地点与机构如选择仲裁解决争议，仲裁地点为：_________，仲裁机构为：_________。10.3仲裁裁决的承认与执行双方应承认仲裁裁决的法律效力，并按照裁决结果履行义务。10.4诉讼管辖法院如选择诉讼解决争议，双方同意提交至：_________人民法院管辖。第十一章法律适用与争议解决11.1合同适用的法律本合同适用法律为：中华人民共和国法律。11.2法律冲突的处理如本合同内容与法律冲突，应以法律规定为准。11.3争议解决方式的选择双方应在合同中明确选择争议解决方式，如未选择的，视为双方同意采用第一种争议解决方式。11.4司法管辖权双方同意，本合同争议的司法管辖权归：_________人民法院。第十二章其他条款12.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害、社会事件等。12.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。12.3通知与送达双方之间的通知与送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系方式即视为有效送达。12.4附件本合同附件包括：_________等，附件与本合同具有同等法律效力。第十三章合同的生效、变更和终止13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更程序合同变更应符合本合同第八章的约定。13.3合同的终止条件合同终止应符合本合同第八章的约定。13.4合同终止后的处理合同终止后的处理应符合本合同第八章的约定。第十四章附则14.1合同的解释权本合同的解释权归：_________。14.2合同的修订本合同如有未尽事宜，双方可协商修订。14.3合同的复印件本合同的任何一方均可制作复印件，复印件与原件具有同等法律效力。14.4合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方监督权甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保分包工程符合合同约定的质量、安全等要求。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的指示进行整改。1.2甲方变更权在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况对分包工程进行变更，包括但不限于工程内容、工程量、工程进度等。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。1.3甲方验收权甲方有权对分包工程进行验收，乙方应按照甲方的验收标准，确保分包工程的质量、安全等要求达到合同约定的标准。如乙方不能按时完成工程或工程质量不符合甲方要求，乙方应承担相应的违约责任。1.4甲方支付权甲方有权根据乙方实际完成的工程量、质量等因素，决定合同价款的支付比例。乙方应按照甲方的支付要求，提供相关工程资料，以便甲方进行支付。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工义务乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、安全要求等，自行承担施工过程中的各项责任，并确保工程按期完成。2.2乙方报告义务乙方应定期向甲方报告工程进展情况，包括但不限于工程进度、工程质量、安全生产等情况。如乙方发现工程中有重大问题，应及时通知甲方。2.3乙方保修义务乙方应对分包工程的质量、安全等承担保修责任。在保修期内，如分包工程出现质量问题，乙方应负责维修、更换，并承担相关费用。2.4乙方资料提供义务乙方应按照甲方的要求，提供与分包工程相关的技术资料、施工图纸等文件，并确保其准确、完整。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介监督权第三方中介有权对甲方和乙方的合同履行情况进行监督，确保双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.2第三方中介调解权在甲方和乙方发生合同争议时，第三方中介有权进行调解，协助双方解决争议。调解结果对双方具有约束力。3.3第三方中介终止权第三方中介在认为甲方和乙方严重违反合同约定，影响工程进度、质量、安全等情况下，有权终止合同。3.4第三方中介的报酬第三方中介在提供监督、调解等服务时，有权按照约定收取报酬。甲方和乙方应按时支付第三方中介的报酬。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按照约定提供施工场地、材料、设备等导致工程延期；未按时支付合同价款；未履行合同约定的监督义务；擅自变更合同内容导致工程量增减或质量标准改变。2.乙方违约行为及认定：未按照约定完成工程进度导致工程延期；工程质量不符合合同约定；未履行合同约定的报告义务；未提供准确、完整的施工图纸和技术资料。3.第三方中介违约行为及认定：未按照约定履行监督、调解等职责；未公正、公平地处理合同争议；未按时提供服务或终止服务不当。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.分包工程：总包单位将其所承包的工程中的部分工程或工作量转让给其他单位或个人施工的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约行为：合同当事人违反合同约定的行为。5.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应不足、施工条件变化等。解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，必要时更换不合格材料或重做不合格工程。3.合同争议：原因：对合同条款