2024年度房地产开发商石料采购合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商石料采购合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2供应商基本信息1.3合同签订日期2.合同标的物2.1石料种类2.2石料规格2.3石料质量标准3.供货数量3.1年度总供货量3.2分批供货量3.3供货计划4.供货时间4.1供货开始时间4.2供货结束时间4.3迟交货物处理5.供货地点5.1交货地点5.2交货方式5.3交货责任6.价格条款6.1计价方式6.2价格组成6.3付款方式6.4价格调整7.付款条件7.1付款期限7.2付款方式7.3逾期付款责任8.质量保证与检验8.1质量保证期限8.2检验标准8.3检验方法8.4质量异议处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一：石料质量标准12.2附件二：供货计划表12.3附件三：其他相关文件13.合同变更与解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更与解除程序14.其他约定14.1合同保密14.2通知与送达14.3合同解除后的债权债务处理14.4合同未尽事宜的补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系电话：1381.2供应商基本信息1.2.1供应商名称：石材有限公司1.2.2注册地址：省市区路号1.2.3法定代表人：1.2.4联系电话：13956781.3合同签订日期：2024年1月1日2.合同标的物2.1石料种类：花岗岩2.2石料规格：厚度10cm，宽度40cm，长度100cm2.3石料质量标准：符合GB/T146852011《建筑用天然花岗石》标准3.供货数量3.1年度总供货量：10000立方米3.2分批供货量：每季度供货量不得少于2500立方米3.3供货计划：详见附件二：供货计划表4.供货时间4.1供货开始时间：2024年4月1日4.2供货结束时间：2025年3月31日4.3迟交货物处理：每延迟一天，供应商需向开发商支付延迟货款的0.5%作为违约金5.供货地点5.1交货地点：开发商指定的施工现场5.2交货方式：供应商负责将石料运输至施工现场，并保证运输过程中的安全5.3交货责任：供应商负责确保所供石料符合合同约定，并承担因石料质量问题引起的损失6.价格条款6.1计价方式：按实际供货数量计算总价6.2价格组成：含税价，包括石料成本、运输费用、保险费用等6.3付款方式：货到验收合格后，开发商在15个工作日内支付货款6.4价格调整：如国家相关政策调整，价格按国家最新规定执行7.付款条件7.1付款期限：货到验收合格后，开发商在15个工作日内支付货款7.2付款方式：银行转账7.3逾期付款责任：每逾期一天，开发商需向供应商支付逾期付款金额的0.1%作为违约金8.质量保证与检验8.1质量保证期限：自货物交付之日起，质量保证期为1年8.2检验标准：以GB/T146852011《建筑用天然花岗石》标准为依据8.3检验方法：供应商应提供产品质量检测报告，开发商有权在交货前或交货后进行抽样检验8.4质量异议处理：若检验不合格，供应商应在接到通知后7日内进行整改或更换，逾期未整改或更换的，开发商有权要求退货或减收货款9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于延迟交货、货物不符合质量标准、逾期付款等9.2违约责任：供应商应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿：违约金的计算方式为：违约金额×日违约金比例×违约天数10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议10.2争议解决机构：若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决程序：按照我国相关法律规定进行11.合同生效与解除11.1合同生效条件：双方签字盖章后生效11.2合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除等11.3合同解除程序：任何一方提出解除合同，需提前30日书面通知对方，并说明理由12.合同附件12.1附件一：石料质量标准12.2附件二：供货计划表12.3附件三：其他相关文件13.合同变更与解除13.1变更条件：任何一方需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后生效13.2解除条件：参照第11.2条13.3变更与解除程序：参照第11.3条14.其他约定14.1合同保密：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2通知与送达：双方通知应以书面形式进行，自发出之日起满3日视为送达14.3合同解除后的债权债务处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余的债权债务14.4合同未尽事宜的补充协议：本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方介入是指在合同履行过程中，因特殊原因需要第三方参与合同关系，以协助合同双方解决争议或履行合同义务。2.第三方介入的类型2.1争议解决第三方：如仲裁委员会、调解机构等。2.2技术监督第三方：如质量检测机构、认证机构等。2.3财务监督第三方：如审计机构、财务顾问等。2.4专业服务第三方：如律师、工程师等。3.第三方介入的条件3.1合同双方同意第三方介入。3.2第三方具备相应的资质和能力。3.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。4.第三方介入的程序4.1合同双方签署第三方介入协议。4.2第三方根据协议规定履行职责。4.3合同双方按照第三方意见履行合同。5.第三方介入后的合同变更5.1合同双方应根据第三方介入结果，对合同进行必要的变更。5.2变更后的合同仍具有法律效力。6.第三方介入的责任6.1第三方应依法履行职责，不得违反法律法规和合同约定。6.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应责任。7.第三方介入的费用7.1第三方介入费用由合同双方按约定承担。7.2如无约定，费用由请求第三方介入的一方承担。8.第三方介入的期限8.1第三方介入期限由合同双方约定。8.2期限届满，第三方应提交报告，合同双方根据报告决定是否继续合作。9.第三方介入后的争议解决9.1合同双方对第三方介入结果有异议，可向争议解决机构申请解决。9.2争议解决机构应依法公正处理。10.第三方介入后的合同解除10.1第三方介入期间，合同双方不得单方面解除合同。10.2第三方介入结果导致合同无法履行，合同双方可协商解除合同。11.第三方介入后的合同终止11.1第三方介入任务完成后，合同终止。11.2合同终止后，合同双方应根据实际情况处理剩余事项。12.第三方介入后的资料保存12.1合同双方应保存第三方介入期间产生的相关资料。12.2资料保存期限由合同双方约定。13.第三方介入后的保密义务13.1合同双方对第三方介入期间了解的对方商业秘密负有保密义务。13.2第三方对合同双方提供的信息负有保密义务。14.第三方介入后的法律适用14.1第三方介入的法律适用原则：合同双方应遵守中华人民共和国法律。14.2如合同双方有特殊约定，从其约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：石料质量标准详细要求：包含石料种类、规格、质量标准、检验方法等。说明：此附件为合同履行过程中的质量检验依据。2.附件二：供货计划表详细要求：包含供货批次、数量、时间、地点等。说明：此附件为合同双方履行合同义务的详细计划。3.附件三：第三方介入协议详细要求：包含第三方介入的类型、职责、费用、期限等。说明：此附件为合同双方在需要第三方介入时的具体协议。4.附件四：合同变更协议详细要求：包含变更内容、原因、双方签字等。说明：此附件为合同双方在合同履行过程中对合同内容进行变更的书面协议。5.附件五：合同解除协议详细要求：包含解除原因、双方签字等。说明：此附件为合同双方在合同履行过程中对合同进行解除的书面协议。6.附件六：第三方检验报告详细要求：包含检验结果、日期、第三方签字等。说明：此附件为第三方在合同履行过程中对货物质量进行的检验报告。7.附件七：争议解决机构裁决书详细要求：包含裁决内容、日期、争议解决机构签字等。说明：此附件为争议解决机构对合同争议作出的裁决书。8.附件八：合同履行完毕证明详细要求：包含合同履行情况、日期、双方签字等。说明：此附件为合同双方在合同履行完毕后的证明文件。9.附件九：其他相关文件详细要求：包括但不限于合同双方在合同履行过程中产生的其他文件。说明：此附件为合同双方在合同履行过程中可能产生的其他相关文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：延迟交货责任认定标准：供应商未在合同约定的时间内交付货物。示例：若合同约定4月1日交货，供应商于4月5日交货，则构成延迟交货。2.违约行为：货物质量不合格责任认定标准：交付的货物不符合合同约定的质量标准。示例：若合同约定石料厚度为10cm，实际交付的厚度为9cm，则构成货物质量不合格。3.违约行为：逾期付款责任认定标准：开发商未在合同约定的时间内支付货款。示例：若合同约定货到验收合格后15个工作日内付款，开发商于第16个工作日付款，则构成逾期付款。4.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：合同双方或第三方泄露对方商业秘密。示例：若供应商在合同履行过程中泄露开发商的商业秘密，则构成泄露商业秘密。5.违约行为：合同变更未经同意责任认定标准：一方单方面变更合同内容，未经对方同意。示例：若开发商未经供应商同意，单方面变更供货数量，则构成合同变更未经同意。全文完。2024年度房地产开发商石料采购合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称1.2开发商地址1.3开发商联系方式1.4供应商名称1.5供应商地址1.6供应商联系方式2.合同签订依据及目的2.1相关法律法规2.2行业规范2.3合同签订目的3.采购产品及规格3.1产品名称3.2产品规格3.3产品等级3.4产品质量标准4.采购数量及价格4.1采购总量4.2单位价格4.3总价4.4价格调整机制5.交货时间及地点5.1交货时间5.2交货地点5.3交货方式6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款条件7.质量保证及售后服务7.1质量保证期限7.2售后服务内容7.3售后服务响应时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：产品详细规格说明书11.2附件二：质量检测报告11.3附件三：售后服务承诺书12.合同签署及生效日期12.1签署日期12.2生效日期13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2合同变更及补充13.3合同解除及终止14.合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.2开发商地址：省市区路号1.4供应商名称：石料有限公司1.5供应商地址：省市区路号2.合同签订依据及目的2.1相关法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规2.2行业规范：《建筑材料及制品质量监督检验方法》等行业规范2.3合同签订目的：为保障房地产开发项目的顺利进行，明确双方在石料采购过程中的权利和义务，达成双方共赢的合作关系。3.采购产品及规格3.1产品名称：建筑用碎石3.2产品规格：520mm3.3产品等级：II级3.4产品质量标准：应符合国家标准GB/T146852011《建筑用碎石》的要求。4.采购数量及价格4.1采购总量：10000立方米4.2单位价格：人民币100元/立方米（含税）4.3总价：人民币1000000元（含税）4.4价格调整机制：如市场价格波动较大，双方可协商调整价格，但调整幅度不超过市场平均价的±5%。5.交货时间及地点5.1交货时间：合同签订后30日内5.2交货地点：房地产开发有限公司指定施工现场5.3交货方式：供应商负责将石料运输至施工现场，并确保运输过程中的安全。6.付款方式及期限6.1付款方式：银行转账6.2付款期限：货物验收合格后30日内支付6.3付款条件：供应商提供正规发票，并经开发商审核无误后支付。7.质量保证及售后服务7.1质量保证期限：自货物验收合格之日起，质量保证期为12个月7.2售后服务内容：供应商负责在质量保证期内，对不合格产品进行更换或维修7.3售后服务响应时间：接到开发商的售后服务请求后，24小时内响应，并在3个工作日内提出解决方案8.违约责任8.1违约情形8.1.1供应商未能按照合同约定的时间和质量标准交付石料8.1.2开发商未能按照合同约定的时间支付货款8.1.3任何一方未履行合同约定的其他义务8.2违约责任承担8.2.1供应商未能按时交货，每延迟一天，应向开发商支付合同总价款的1%作为违约金8.2.2开发商未能按时付款，每延迟一天，应向供应商支付合同总价款的1%作为违约金8.2.3对于任何一方违反合同约定的其他义务，应根据具体情况协商解决，并承担相应的违约责任8.3违约赔偿标准8.3.1因供应商违约导致开发商项目延误，供应商应赔偿开发商因此遭受的直接经济损失8.3.2因开发商违约导致供应商遭受损失，开发商应赔偿供应商因此遭受的直接经济损失9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1如双方同意，可选择仲裁机构进行仲裁9.3争议解决程序9.3.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内提出书面解决请求9.3.2争议解决机构应在收到争议解决请求之日起60日内作出裁决10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署并盖章10.1.2合同已按约定支付定金10.2合同终止条件10.2.1合同约定的目的实现10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.3合同解除条件10.3.1一方严重违约10.3.2因不可抗力导致合同无法履行11.合同附件11.1附件一：产品详细规格说明书11.2附件二：质量检测报告11.3附件三：售后服务承诺书12.合同签署及生效日期12.1签署日期：2024年3月1日12.2生效日期：合同双方签署并支付定金后生效13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.1.1合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任13.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料13.2合同变更及补充13.2.1合同在履行过程中，如需变更或补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出13.3合同解除及终止13.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务14.合同附件清单14.1附件一清单：产品详细规格说明书14.2附件二清单：质量检测报告14.3附件三清单：售后服务承诺书第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同的履行提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入方式2.1第三方介入方式包括但不限于：2.1.1中介服务：为甲乙双方提供合同签订、履行的中介服务；2.1.2咨询服务：为甲乙双方提供合同履行过程中的专业咨询；2.1.3监理服务：对合同履行过程进行监督、检查，确保合同条款的执行；2.1.4检测服务：对石料产品进行质量检测，确保产品符合合同约定标准。3.第三方责任限额3.1第三方在提供中介、咨询、监理、检测等服务时，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额如下：3.2.1中介服务：中介服务费用的一倍；3.2.2咨询服务：咨询费用的一倍；3.2.3监理服务：因监理服务引起的直接经济损失的一倍；3.2.4检测服务：检测费用的一倍。4.第三方责权利划分4.1第三方责权利划分如下：4.1.1责任：第三方在提供中介、咨询、监理、检测等服务时，应确保服务的质量，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任；4.1.2权利：第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用；4.1.3利益：第三方有权获得合同约定的服务费用。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系为独立服务提供方，不参与甲乙双方的权利义务关系；5.2第三方在提供服务过程中，应遵守国家相关法律法规及合同约定；5.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同信息；5.4第三方在提供服务过程中，如发现甲乙双方有违约行为，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方采取纠正措施。6.第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下：6.1.1甲乙双方在合同中明确约定需要第三方介入的事项；6.1.2双方协商确定第三方服务的内容、费用及付款方式；6.1.3第三方在合同约定的时间内完成服务，并向甲乙双方提交服务报告；6.1.4甲乙双方根据第三方提交的服务报告，对合同履行情况进行监督和检查。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定及实际服务内容承担；7.2第三方介入的费用支付方式及期限，应在合同中明确约定。8.第三方介入的合同解除8.1如第三方在介入过程中，未能履行合同约定的义务，甲乙双方有权解除合同；8.2合同解除后，第三方应退还已收取的服务费用，并承担相应的赔偿责任。9.第三方介入的争议解决9.1如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应协商解决；9.2协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：产品详细规格说明书要求：1.1提供石料产品的详细规格参数，包括尺寸、等级、抗压强度等。1.2说明产品的适用范围和施工要求。1.3包含产品样品的照片或图示。2.附件二：质量检测报告要求：2.1由具有资质的第三方检测机构出具。2.2包含石料产品的质量检测结果，如抗压强度、含泥量等。2.3报告中应包含检测方法、检测日期、检测人员等信息。3.附件三：售后服务承诺书要求：3.1详细列出供应商提供的售后服务内容，如产品质量问题处理、维修服务等。3.2明确售后服务的响应时间和解决期限。3.3包含供应商联系方式和售后服务机构的详细信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为及责任认定标准1.1供应商未能按时交付石料责任认定：每延迟一天，供应商应向开发商支付合同总价款的1%作为违约金。1.2开发商未能按时支付货款责任认定：每延迟一天，开发商应向供应商支付合同总价款的1%作为违约金。1.3产品质量不符合合同约定责任认定：供应商应无条件更换或维修不合格产品，并承担由此产生的费用。1.4供应商未能提供完整的售后服务责任认定：供应商应按照售后服务承诺书提供相应服务，未能履行承诺的，应承担相应的赔偿责任。1.5第三方服务不符合合同约定责任认定：第三方应按照合同约定提供中介、咨询、监理、检测等服务，未能履行或服务不符合要求的，应承担相应的赔偿责任。2.违约行为示例说明2.1供应商延迟交货示例：供应商原定于2024年3月1日交货，实际交货日期为2024年3月5日。说明：供应商延迟交货4天，应向开发商支付合同总价款的4%作为违约金。2.2开发商延迟付款示例：开发商原定于2024年3月15日支付货款，实际支付日期为2024年3月20日。说明：开发商延迟付款5天，应向供应商支付合同总价款的5%作为违约金。2.3产品质量不合格示例：供应商交付的石料产品含泥量超过合同约定的标准。说明：供应商应无条件更换不合格产品，并承担更换产生的费用。全文完。2024年度房地产开发商石料采购合同2本合同目录一览1.合同订立依据2.定义与解释3.采购标的4.采购数量与规格5.交货时间与地点6.付款方式与期限7.质量标准与检验8.违约责任9.争议解决10.合同生效与终止11.合同附件12.合同变更与解除13.合同保密14.其他第一部分：合同如下：1.1本合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及行业规范。1.2合同双方应严格遵守国家法律法规和行业政策，确保合同内容的合法性和有效性。2.1定义与解释2.1.1“甲方”指房地产开发商。2.1.2“乙方”指石料供应商。2.1.3“采购标的”指乙方提供的用于甲方房地产项目的石料。2.1.4“采购数量”指甲方在合同有效期内需采购的石料总量。2.1.5“采购规格”指石料的型号、尺寸、质量等级等具体要求。3.1采购标的3.1.1乙方提供的石料应满足甲方项目设计要求和质量标准。3.1.2乙方应保证石料的供货数量、规格和质量符合合同约定。4.1采购数量与规格4.1.1采购数量：甲方在合同有效期内需采购的石料总量为______立方米。4.1.2采购规格：石料的型号、尺寸、质量等级等具体要求详见附件一。5.1交货时间与地点5.1.1交货时间：乙方应在合同约定的交货期内完成全部石料的交货。5.1.2交货地点：甲方指定的施工现场或仓库。6.1付款方式与期限6.1.1付款方式：甲方采用分期付款的方式支付石料款项。6.1.2付款期限：甲方在收到乙方提供的合格石料后____个工作日内支付相应款项。7.1质量标准与检验7.1.1质量标准：乙方提供的石料应符合国家标准和行业标准。7.1.2检验程序：甲方有权对乙方提供的石料进行抽样检验。7.1.3检验结果：如检验不合格，乙方应立即采取措施进行整改，并承担由此产生的费用。8.1违约责任8.1.1乙方未能按合同约定时间交货，每逾期一日应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金。8.1.2乙方提供的石料质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行更换或赔偿损失。8.1.3甲方未能按合同约定付款，每逾期一日应向乙方支付合同总价款的_____%作为违约金。9.1争议解决9.1.1双方因履行合同发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.1合同生效与终止10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。11.1合同附件11.1.1.1附件一：石料采购清单11.1.1.2附件二：质量检验标准11.1.1.3附件三：交货计划表12.1合同变更与解除12.1.1合同的任何变更或解除，均需双方书面同意并签订书面协议。12.1.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。13.1合同保密13.1.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.1其他14.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.1.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入概述15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方之外的任何单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.1.2第三方介入本合同，需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。16.1第三方责任限额16.1.1第三方介入本合同后，其责任限额由甲乙双方与第三方在书面协议中明确约定。16.1.1.1因第三方过错导致合同无法履行或履行不符合约定的，第三方应承担相应的违约责任。16.1.1.2因第三方过错造成甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。16.1.1.3第三方在履行合同过程中，如违反国家法律法规或行业规范，应承担相应的法律责任。17.1第三方责权利17.1.1第三方的权利：17.1.1.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，参与合同履行过程中的相关工作。17.1.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其工作职责。17.1.2第三方的义务：17.1.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其工作符合合同要求。17.1.2.2第三方应按照合同约定的时间、质量和数量完成其工作职责。17.1.2.3第三方应保守合同内容及相关秘密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。18.1第三方与其他各方的关系18.1.1第三方与甲乙双方的关系为合作关系，各方应按照合同约定履行各自的义务。18.1.2第三方在履行合同过程中，应接受甲乙双方的监督和指导。18.1.3第三方与其他各方之间的关系由各方的合同或协议另行约定。19.1第三方介入的具体条款19.1.1.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。19.1.1.2第三方的工作内容、工作范围、工作期限等。19.1.1.3第三方的责任限额、违约责任和赔偿责任。19.1.1.4第三方的报酬及支付方式。20.1第三方的变更与退出20.1.1第三方介入本合同后，如需变更或退出，应提前通知甲乙双方，并经双方书面同意。20.1.2第三方变更或退出后，其权利