2024外墙涂料分包合同贵阳万科玲珑湾

合同编号：__________名称：贵阳万科企业有限公司地址：贵阳市云岩区观山湖路66号联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为贵阳万科玲珑湾项目的开发商，乙方为具有专业资质的外墙涂料施工企业，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承担贵阳万科玲珑湾项目外墙涂料施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：贵阳万科玲珑湾项目外墙涂料施工工程1.2工程地点：贵阳市云岩区观山湖路66号1.3工程规模：__________1.4工程单价：__________1.5工程总价：__________第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成外墙涂料施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全，避免对周围环境和人员造成损害。2.3乙方应承担工程期间的一切税费、保险及其他相关费用。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款及工程总价款。3.2甲方应提供施工所需的相关资料和现场条件，确保乙方正常施工。3.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题给予及时协助和解决。第四条工程进度及验收4.1乙方应按照双方约定的施工进度完成施工任务。4.2工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收，确保工程质量符合约定标准。4.3甲方应在验收合格后按照约定时间向乙方支付工程总价款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程总价款的千分之五。5.2甲方未按照约定时间支付工程进度款及工程总价款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五。第六条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：2024年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。解决办法：当合同条款与法律法规相冲突时，应以法律法规为准，并及时调整合同内容。2.甲乙双方应按照约定履行合同义务，如有违约行为，应承担相应的违约责任。解决办法：当一方违约时，另一方有权根据合同约定要求违约方支付违约金，或者采取其他法律手段维护自身权益。3.工程质量应符合国家相关标准和甲方的要求。解决办法：乙方应严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，甲方有权对工程质量进行监督和验收，如发现问题，乙方应立即整改。解决办法：双方应定期召开会议，讨论工程进度、质量及协调解决问题，确保项目按计划推进。5.合同履行过程中产生的争议应通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：在争议发生时，甲乙双方应及时沟通，寻求和解，如有必要，可寻求专业律师提供法律支持。涉及到的法律名词及名词解释：1.甲方：指贵阳万科企业有限公司，为本项目的开发商。2.乙方：指具有专业资质的外墙涂料施工企业。3.工程进度款：指甲方根据乙方施工进度支付的款项，用于支付乙方的施工费用。4.工程总价款：指甲方支付给乙方的整个工程完成后的总费用。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。6.验收合格：指工程完成后，经甲方验收，符合国家相关标准和甲方要求，视为验收合格。7.争议解决：指当合同履行过程中发生争议时，通过友好协商或者向法院起诉等方式解决。应用场合：1.贵阳万科玲珑湾项目外墙涂料施工工程。2.类似规模和性质的建筑外墙涂料施工工程。补充条款：1.施工期间如需调整施工方案，双方应协商一致，并书面确认。2.因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定延期时间和相关责任。3.工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，直至达到验收标准。4.乙方应保证施工人员的人身安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。5.甲方应按照约定时间支付工程进度款，如延迟支付，应承担逾期付款的违约责任。6.乙方应按照约定时间完成施工任务，如延迟完成，应承担逾期交付的违约责任。附件列表：1.