2024年体育场馆10KV电力线路施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年体育场馆10KV电力线路施工合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1甲方基本信息1.1.2乙方基本信息2.1合同签订依据及目的3.1施工项目概况3.1.1施工地点3.1.2施工内容3.1.3施工工期4.1乙方责任与义务4.1.1施工质量保证4.1.2施工安全责任4.1.3施工进度保证4.1.4施工变更及协调5.1甲方责任与义务5.1.1提供施工所需资料5.1.2施工现场管理5.1.3付款及结算6.1施工图纸与技术规范7.1施工进度计划及节点8.1材料设备供应与检验9.1施工现场管理及协调10.1质量检验与验收11.1施工变更及索赔12.1争议解决方式13.1合同解除及终止14.1合同生效及终止时间第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1甲方基本信息甲方名称：体育场馆甲方地址：省市区街道甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx56781.1.2乙方基本信息乙方名称：电力工程有限责任公司乙方地址：省市区街道乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56782.1合同签订依据及目的本合同依据《中华人民共和国合同法》、《电力设施保护条例》等相关法律法规，为明确甲乙双方在2024年体育场馆10KV电力线路施工过程中的权利、义务和责任，确保施工顺利进行，双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同。3.1施工项目概况3.1.1施工地点体育场馆3.1.2施工内容包括但不限于：电力线路架设、电缆敷设、变配电设备安装、电气设备调试等。3.1.3施工工期合同工期为：自合同签订之日起60个工作日内完成施工。4.1乙方责任与义务4.1.1施工质量保证乙方应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。4.1.2施工安全责任乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全，防止发生安全事故。4.1.3施工进度保证乙方应按照合同工期完成施工任务，如遇特殊情况导致工期延误，应提前向甲方报告。4.1.4施工变更及协调如因设计变更、现场条件变化等原因需要调整施工内容，乙方应与甲方协商一致后进行变更，并及时通知甲方。5.1甲方责任与义务5.1.1提供施工所需资料甲方应在合同签订后10个工作日内，向乙方提供施工所需的设计图纸、技术规范等相关资料。5.1.2施工现场管理甲方应负责施工现场的管理工作，确保乙方正常施工。5.1.3付款及结算甲方应按合同约定的时间向乙方支付工程款，并在工程完工后进行结算。6.1施工图纸与技术规范乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。7.1施工进度计划及节点乙方应在合同签订后10个工作日内，向甲方提交施工进度计划，包括施工进度表、关键节点等。甲方应予以审核并确认。如遇特殊情况导致工期延误，乙方应提前向甲方报告，并调整施工进度计划。8.1材料设备供应与检验8.1.1材料设备供应乙方负责提供施工所需的全部材料及设备，包括但不限于电缆、绝缘子、金具、变压器、配电柜等。所有材料及设备应符合国家相关标准，并具备合格证明。8.1.2材料设备检验甲方有权对乙方提供的材料及设备进行检验，检验不合格的，乙方应立即更换，并承担由此产生的费用。8.1.3材料设备保管乙方在施工现场应妥善保管材料及设备，防止丢失、损坏或被盗。9.1施工现场管理及协调9.1.1施工现场布置乙方应根据施工需要，合理布置施工现场，确保施工安全、文明、整洁。9.1.2施工协调乙方应与甲方及施工现场的其他施工单位保持良好沟通，协调解决施工过程中的问题。9.1.3施工现场安全乙方应确保施工现场的安全，采取有效措施防止火灾、触电、高空坠落等安全事故的发生。10.1质量检验与验收10.1.1质量检验乙方在施工过程中应进行自检，确保工程质量符合要求。10.1.2验收标准施工完成后，甲方将组织验收，验收标准应符合国家相关标准和设计要求。10.1.3验收程序验收前，乙方应将施工资料、检验报告等报甲方审核。验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。11.1施工变更及索赔11.1.1施工变更如因设计变更、现场条件变化等原因需要调整施工内容，双方应协商一致后进行变更，并签订补充协议。11.1.2索赔因甲方原因导致工期延误或增加工程量，甲方应按合同约定向乙方支付相应的索赔款项。12.1争议解决方式12.1.1争议解决如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决。12.1.2诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.1合同解除及终止13.1.1合同解除如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。13.1.2合同终止合同期满或双方协商一致解除合同后，合同终止。14.1合同生效及终止时间14.1.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同终止时间本合同工期自合同生效之日起至施工任务完成之日止。第二部分：第三方介入后的修正1.1第三方定义1.1.1第三方是指在甲乙双方签订的2024年体育场馆10KV电力线路施工合同中，非甲乙双方的第三方机构、个人或企业，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司等。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入的目的是为了保证施工质量、进度和安全，提供专业意见，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。1.3第三方责任限额1.3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和内容确定，并在合同中明确约定。1.3.2第三方在提供专业服务时，如因自身原因导致服务结果不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。1.4第三方介入程序1.4.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。1.4.2第三方介入后，应向甲乙双方提交工作计划和服务大纲，经甲乙双方审核通过后执行。2.1第三方责任与义务2.1.1第三方应遵守国家相关法律法规，按照合同约定和行业标准提供专业服务。2.1.2第三方应保持独立性，不得偏袒任何一方。2.1.3第三方在提供服务过程中，如发现施工过程中存在问题，应及时通知甲乙双方。3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定，获取甲乙双方提供的相关资料和信息。3.1.2第三方有权根据工作需要，进入施工现场进行监督检查。3.1.3第三方有权对施工过程中的问题提出建议和解决方案。4.1第三方与其他方的关系4.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系是服务与被服务的关系。4.1.2第三方与甲方、乙方之间应保持独立，不得互相干涉。4.1.3第三方在提供服务过程中，如需与其他方进行协调，应通过甲方或乙方进行。5.1第三方介入费用5.1.1第三方介入费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费等。5.1.2第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定支付。5.1.3第三方介入费用在合同中应明确列出，并作为合同的一部分。6.1第三方介入争议解决6.1.1第三方在提供服务过程中，如与甲乙双方发生争议，应通过协商解决。6.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.1第三方介入合同解除7.1.1如第三方在提供服务过程中严重违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的合作协议。7.1.2第三方介入合同解除后，甲方、乙方应根据合同约定处理相关事宜。8.1第三方介入合同终止8.1.1第三方介入合同期满或甲乙双方协商一致解除合同后，合同终止。8.1.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。9.1第三方介入记录9.1.1第三方在提供服务过程中，应做好记录，包括工作计划、服务报告、会议纪要等。9.1.2第三方记录应真实、准确、完整，作为合同履行的依据。10.1第三方介入保密10.1.1第三方在提供服务过程中，应遵守保密协议，不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.1.2第三方泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包含项目整体设计图纸、电气设计图纸、施工图及详细的技术规范。说明：施工图纸及技术规范是施工的重要依据，乙方必须严格按照此附件进行施工。2.附件二：施工合同详细要求：包含合同双方的基本信息、施工项目概况、施工质量保证、施工安全责任等条款。说明：施工合同是甲乙双方权利和义务的载体，是施工过程中必须遵守的准则。3.附件三：施工进度计划详细要求：包括施工进度表、关键节点、施工时间安排等。说明：施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具，乙方应严格按照计划执行。4.附件四：材料设备清单详细要求：列出所需材料及设备的名称、规格、数量、品牌等。说明：材料设备清单是施工所需物资的清单，乙方应确保清单中的物资质量合格。5.附件五：验收报告详细要求：包括施工质量检验报告、安全检查报告、环境保护检查报告等。说明：验收报告是工程验收的重要文件，乙方应确保报告的真实性和准确性。6.附件六：变更协议详细要求：记录因设计变更、现场条件变化等原因导致的施工内容调整。说明：变更协议是合同履行过程中对原合同内容的补充和修改，乙方应确保变更的合法性和必要性。7.附件七：付款凭证详细要求：记录甲乙双方的资金往来，包括付款时间、金额、用途等。说明：付款凭证是甲乙双方资金交易的重要凭证，乙方应妥善保管。8.附件八：争议解决协议详细要求：记录甲乙双方在合同履行过程中发生的争议及解决方式。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件，乙方应积极参与协商。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按照合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。示例：若合同工期为60个工作日，乙方实际完成时间为65个工作日，则应支付违约金。2.违约行为：乙方提供的材料及设备不符合合同约定或国家标准。责任认定标准：乙方应立即更换不合格材料及设备，并承担由此产生的全部费用。示例：若乙方提供的电缆质量不合格，乙方应更换合格电缆，并赔偿甲方因此产生的损失。3.违约行为：乙方在施工现场发生安全事故。责任认定标准：乙方应承担事故的全部责任，包括赔偿受伤人员医疗费用、误工费等。示例：若施工现场发生触电事故，乙方应赔偿受害者的损失。4.违约行为：乙方未按照合同约定进行自检和质量控制。责任认定标准：乙方应承担由此导致的质量问题责任，并承担修复费用。示例：若乙方未进行自检导致工程质量问题，乙方应修复并承担修复费用。5.违约行为：甲方未按照合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。示例：若甲方逾期支付工程款，应支付乙方逾期付款利息。全文完。2024年体育场馆10KV电力线路施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.施工范围3.1电力线路施工3.2配套设施建设3.3施工期限4.工程量清单4.1电力线路工程量4.2配套设施工程量5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供5.2技术资料提供6.施工进度安排6.1施工阶段划分6.2各阶段施工时间安排6.3施工进度控制措施7.施工质量标准及验收7.1质量标准7.2验收标准7.3验收程序8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3支付进度10.工期延误及违约责任10.1工期延误责任10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：体育场馆管理有限责任公司1.1.2甲方地址：市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138000000001.2合同乙方1.2.1乙方名称：电力工程设计施工有限公司1.2.2乙方地址：市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139000000002.项目概况2.1项目名称：2024年体育场馆10KV电力线路施工项目2.2项目地点：市区体育场馆内2.3项目规模：10KV电力线路全长公里，包括线路架设、杆塔基础建设等2.4项目总投资：人民币万元3.施工范围3.1电力线路施工3.1.110KV高压线路架设3.1.2电力杆塔基础建设3.1.3电缆敷设及接头处理3.2配套设施建设3.2.1电力配电室建设3.2.2电力设备安装3.3施工期限3.3.1签订合同后天内完成施工图纸设计3.3.2签订合同后个月内完成主体工程3.3.3签订合同后个月内完成全部工程4.工程量清单4.1电力线路工程量4.1.110KV高压线路：公里4.1.2电力杆塔：基4.1.3电缆：米4.2配套设施工程量4.2.1配电室：平方米4.2.2设备安装：台套5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供5.1.1甲方负责提供施工图纸及相关资料5.1.2乙方应于收到图纸后天内完成施工图纸的审查5.2技术资料提供5.2.1甲方应提供项目所需的技术资料，包括但不限于地质勘察报告、环境评估报告等5.2.2乙方应按照甲方提供的技术资料进行施工设计6.施工进度安排6.1施工阶段划分6.1.1设计阶段6.1.2施工准备阶段6.1.3主体工程施工阶段6.1.4验收阶段6.2各阶段施工时间安排6.2.1设计阶段：天6.2.2施工准备阶段：天6.2.3主体工程施工阶段：天6.2.4验收阶段：天6.3施工进度控制措施6.3.1甲方应定期对施工进度进行监督检查6.3.2乙方应按计划组织施工，确保工程进度6.3.3如遇特殊情况导致进度延误，双方应及时协商解决8.施工质量标准及验收8.1质量标准8.1.1电力线路施工质量应符合国家相关电力工程标准及规范8.1.2材料设备质量应符合国家及行业相关标准8.1.3施工工艺应符合设计文件要求8.2验收标准8.2.1电力线路施工完成后，应进行自检、互检和专检8.2.2验收合格后方可进入下一阶段施工8.2.3验收不合格的工程，乙方应立即整改，直至合格8.3验收程序8.3.1乙方应按照甲方要求的时间节点提交验收申请8.3.2甲方组织专业人员进行验收8.3.3验收合格后，双方签字确认9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任9.1.1乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全9.1.2乙方应配备必要的安全防护设施和设备9.1.3乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训9.2安全生产措施9.2.1严格执行操作规程，确保施工安全9.2.2针对高风险作业，制定专项安全措施9.2.3加强施工现场安全管理，防止事故发生9.3文明施工要求9.3.1保持施工现场整洁，不得乱堆乱放9.3.2不得在施工现场吸烟、饮酒9.3.3不得破坏公共设施和绿化环境10.合同价款及支付方式10.1合同价款10.1.1合同总价为人民币万元10.1.2合同价款包含施工、材料、设备、税费等费用10.2支付方式10.2.1乙方在工程开工前，甲方支付合同总价%的预付款10.2.2工程进度达到合同约定节点后，甲方支付合同总价%的进度款10.2.3工程验收合格后，甲方支付合同总价%的结算款10.2.4乙方提交完整的竣工资料后，甲方支付合同总价%的尾款11.工期延误及违约责任11.1工期延误责任11.1.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任11.1.2乙方应按合同约定支付逾期竣工违约金11.2违约责任11.2.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任11.2.2违约金按合同总价%计算12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为市仲裁委员会13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致，可以解除合同13.1.2出现合同约定解除条件的，一方有权解除合同13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除13.2.3其他法律规定的合同终止情形14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件作为合同不可分割的组成部分14.1.2附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、付款进度表等14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方同意，并以书面形式确定。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合同附件中明确。15.3第三方责任15.3.1第三方在介入过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.3.2第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其服务质量和行为进行监督。16.1.2甲方应向第三方提供必要的信息和数据，以便其履行职责。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。16.2.2乙方应配合第三方的工作，确保其能够顺利履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在介入过程中因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同附件中约定，但不得超过合同总价的%。17.2责任划分17.2.1第三方在介入过程中，对甲乙双方造成的直接损失，由第三方承担责任。17.2.2第三方在介入过程中，对甲乙双方造成的间接损失，由甲乙双方按照合同约定分担。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更程序18.1.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应书面协商一致，并签订补充协议。18.1.2补充协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。18.2合同变更生效18.2.1补充协议签订后，自双方签字盖章之日起生效。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙双方协商解决。19.1.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。19.2争议解决机构19.2.1第三方介入过程中产生的争议，可提交合同约定的争议解决机构解决。20.第三方介入的其他规定20.1第三方介入的保密20.1.1第三方在介入过程中，应遵守保密协议，不得泄露甲乙双方的商业秘密。20.2第三方介入的合同解除20.2.1第三方介入不符合合同约定的，甲乙双方有权解除第三方介入协议。20.3第三方介入的合同终止20.3.1第三方介入协议履行完毕或合同约定解除条件的，第三方介入协议终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方营业执照副本复印件说明：用于证明甲乙双方的法人资格和主体资格。2.附件二：施工图纸及技术资料说明：包括项目设计图纸、技术规范、操作规程等，用于指导施工。3.附件三：工程量清单说明：详细列明施工项目的工程量，包括数量、单价、总价等。4.附件四：施工进度计划表说明：详细列明各施工阶段的起止时间，确保施工进度。5.附件五：施工质量标准及验收标准说明：明确施工质量标准及验收标准，确保工程质量。6.附件六：安全生产管理制度说明：包括安全生产责任制度、安全操作规程、安全事故处理等。7.附件七：文明施工管理措施说明：包括施工现场管理、环境保护、文明施工要求等。8.附件八：合同价款支付进度表说明：详细列明各阶段支付进度和金额。9.附件九：第三方介入协议说明：明确第三方介入的方式、内容、责任等。10.附件十：争议解决协议说明：明确争议解决方式、机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成施工责任认定标准：每延误一天，乙方应支付合同总价%的违约金。示例说明：若合同约定主体工程应在个月内完成，但乙方实际完成时间为个月，则乙方应支付%的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：乙方应立即整改，直至达到合同约定的质量标准。示例说明：若甲方验收发现电力线路施工质量不合格，乙方应立即进行整改，直至达到验收标准。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项责任认定标准：甲方应按合同约定的时间节点支付款项。示例说明：若甲方未在约定的时间内支付进度款，应向乙方支付%的滞纳金。4.违约行为：第三方介入过程中出现违规行为责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任。示例说明：若第三方在介入过程中泄露甲乙双方的商业秘密，应承担相应的法律责任。5.违约行为：合同解除或终止后，乙方未按合同约定撤离施工现场责任认定标准：乙方应立即撤离施工现场，否则应承担相应的违约责任。示例说明：若合同解除或终止后，乙方未在约定时间内撤离施工现场，应承担相应的违约责任。全文完。2024年体育场馆10KV电力线路施工合同2本合同目录一览1.1项目概况1.2施工范围1.3工程质量要求1.4工期要求1.5施工现场管理1.6施工安全要求1.7人员配备与培训1.8材料供应与检验1.9施工图纸与资料1.10付款方式与进度1.11合同变更与终止1.12争议解决1.13合同解除与终止1.14合同附件1.15其他约定事项第一部分：合同如下：第一条项目概况1.1项目名称：2024年体育场馆10KV电力线路施工项目1.2项目地点：[具体地址]1.3项目业主：[业主单位名称]1.4项目监理：[监理单位名称]1.5项目施工内容：包括10KV电力线路的架设、设备安装、调试及验收等1.6项目总投资：[总投资金额]1.7项目合同工期：[合同工期起止日期]第二条施工范围2.1施工图纸：按照甲方提供的施工图纸进行施工2.2施工内容：包括但不限于线路架设、设备安装、电缆敷设、接地系统施工、保护装置调试等2.3施工标准：严格执行国家及行业相关施工规范和标准2.4施工场地：甲方负责提供施工现场及必要的施工条件2.5施工资料：施工过程中产生的各类资料，乙方应及时整理归档第三条工程质量要求3.1质量标准：符合国家及行业相关工程质量标准3.2材料要求：使用符合国家及行业相关标准的合格材料3.3施工过程：严格按照施工图纸及规范要求进行施工3.4质量验收：施工完成后，由甲方组织验收，乙方应积极配合3.5质量保证期：自工程验收合格之日起，质量保证期为[保证期时长]第四条工期要求4.1合同工期：[合同工期起止日期]4.2施工进度计划：乙方应编制详细的施工进度计划，经甲方确认后执行4.3逾期责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付[逾期违约金比例]的违约金4.4不可抗力：因不可抗力因素导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延第五条施工现场管理5.1施工现场：乙方应按照甲方要求进行施工现场的管理5.2施工安全：乙方应严格执行国家及行业相关施工安全规范，确保施工安全5.3施工环境保护：乙方应遵守国家及地方有关环境保护法规，采取有效措施保护施工现场环境5.4施工协调：乙方应与甲方、监理单位保持良好沟通，确保施工顺利进行第六条施工安全要求6.1安全责任：乙方对施工现场的安全负全面责任6.2安全措施：乙方应制定详细的安全措施，包括但不限于现场巡查、安全教育、安全培训等6.3安全事故处理：发生安全事故时，乙方应及时上报，并按照国家及行业相关规定进行处理6.4安全保障：乙方应购买相关保险，确保施工过程中的人身及财产安全第七条人员配备与培训7.1人员要求：乙方应配备具有相应资质和经验的专业施工人员7.2人员培训：乙方应对施工人员进行相关技能和安全培训，确保其具备相应的工作能力7.3人员变动：如需更换施工人员，乙方应提前通知甲方，并确保新人员具备相应资质和经验7.4人员管理：乙方应加强对施工人员的管理，确保其遵守国家及行业相关法律法规第八条材料供应与检验8.1材料供应：乙方负责提供施工所需的全部材料，并保证材料质量符合合同要求和国家标准。8.2材料检验：甲方有权对乙方提供的材料进行抽样检验，检验不合格的材料，乙方应立即更换。8.3材料存储：乙方应妥善保管材料，避免材料损坏或丢失。8.4材料运输：乙方负责材料的运输，并承担运输过程中的风险和费用。8.5材料清单：乙方应在施工前提供详细的材料清单，包括材料名称、规格、数量等。第九条施工图纸与资料9.1施工图纸：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工。9.2施工变更：如因设计变更或现场实际情况需要调整施工图纸，乙方应与甲方、监理单位协商一致后进行变更。9.3施工资料：乙方应按照规定收集和整理施工过程中的各类资料，包括施工日志、验收记录、检验报告等。9.4资料归档：施工完成后，乙方应将所有施工资料整理归档，并提供给甲方。第十条付款方式与进度10.1付款方式：合同款项分为预付款、进度款和竣工结算款。10.2预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款。10.3进度款：根据施工进度，甲方按月支付合同总价款的[进度款比例]作为进度款。10.4竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的[结算款比例]作为竣工结算款。10.5逾期付款：甲方逾期支付款项，应向乙方支付[逾期付款违约金比例]的违约金。第十一条合同变更与终止11.1变更程序：任何合同变更需经甲方、乙方和监理单位三方协商一致后书面确认。11.2变更内容：变更内容应包括但不限于工期、工程量、材料、费用等。第十二条争议解决12.1争议解决方式：合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.2仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向[仲裁机构名称]申请仲裁。第十三条合同解除与终止13.2终止程序：合同解除或终止，应书面通知对方，并办理相应的手续。第十四条合同附件14.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、材料清单、施工进度计划、人员配备表、付款计划等。14.2合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，除甲方、乙方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检测方等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正、公平，提高工程质量，确保工程进度，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方在本合同项下的责任，不得超过其接受委托或授权的范围，且其责任限额由甲方和乙方共同约定，并在合同附件中明确。第四条第三方介入程序4.1第三方介入需经甲方和乙方同意，并签订书面协议。4.2甲方和乙方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息，以使第三方能够充分了解合同内容和要求。第五条第三方权利与义务5.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助，包括但不限于提供图纸、资料、场地等。5.2第三方有义务按照合同约定和甲方、乙方的要求，履行其职责，确保合同目标的实现。5.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准，保证其工作的合法性和有效性。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方、乙方之间的关系由三方协议约定，并明确各自的权责。6.2第三方与监理单位的关系：第三方在监理单位的监督下工作，接受监理单位的指导和检查。6.3第三方与设计单位的关系：第三方应按照设计图纸和技术要求进行施工，必要时与设计单位进行沟通和协调。6.4第三方与检测单位的关系：第三方应配合检测单位进行工程质量检测，确保工程质量符合要求。第七条第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应由甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同变更后的内容应作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向[仲裁机构名称]申请仲裁。第九条第三方介入后的费用承担9.1第三方介入的费用由甲方、乙方和第三方根据协议约定承担。9.2如合同未明确费用承担方式，则由甲方和乙方共同承担。第十条第三方介入后的合同解除与终止10.1第三方介入后，如出现合同解除或终止的情况，应由甲方、乙方和第三方协商一致。10.2解除或终止合同后，各方应根据合同约定和实际情况，承担相应的责任和义务。第十一条第三方介入后的资料归档11.1第三方介入过程中产生的所有资料，由甲方、乙方和第三方共同归档保存。11.2归档资料