2024年分公司综合承包合同样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年分公司综合承包合同样本版B版本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包项目的具体范围1.2承包项目的实施内容2.合同价格与支付2.1合同总价2.2支付方式与期限2.3价格调整机制3.合同履行期限3.1项目启动时间3.2项目完工时间3.3缺陷责任期4.质量与标准4.1工程质量标准4.2工程验收标准4.3质量保障措施5.合同的履行与协调5.1双方的权利与义务5.2项目协调与沟通机制5.3变更管理6.保密条款6.1保密信息的定义6.2保密责任的承担6.3保密信息的范围7.违约责任7.1违约行为及后果7.2违约责任的具体规定7.3违约赔偿的计算方式8.争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的期限8.3仲裁或诉讼地点及适用法律9.合同的解除9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的责任处理10.合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同终止后的义务履行11.一般条款11.1合同的解释权11.2合同的修改与补充11.3合同的附件12.合同的签署与备案12.1合同签署的时间与地点12.2合同备案的程序与期限13.合同的附则13.1合同的适用范围13.2合同的有效期13.3合同的废止与替代14.其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附加条款的效力14.3合同的中文与英文版本第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包项目的具体范围本合同所述的承包项目范围包括但不限于：（1）建筑工程的设计与施工；（2）设备采购与安装；（3）工程监理与咨询服务；（4）工程验收与交付；（5）售后服务与技术支持。1.2承包项目的实施内容承包人应按照合同约定的技术规范、工程量清单和施工图纸等文件，完成项目的施工、设备安装、调试、培训和交付等工作。具体实施内容如下：（1）按照约定的时间节点完成施工图设计，并提交给发包人审查；（2）根据施工图纸和工程量清单，组织施工队伍进行施工；（3）按照合同约定的技术标准进行设备采购，并负责设备的安装和调试；（4）在项目完成后，组织相关人员进行工程验收；（5）提供合同约定的售后服务和技术支持。第二条合同价格与支付2.1合同总价本合同总价根据承包人提交的工程量清单、施工图纸和工程预算等文件，经双方协商一致确定。合同总价详见附件一。2.2支付方式与期限发包人应按照本合同约定的付款计划和付款条件，向承包人支付合同价款。具体的支付方式与期限如下：（1）合同签订后十个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，承包人向发包人提交进度付款申请，发包人应在收到申请后十五个工作日内完成审批并支付相应比例的进度款；（3）工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为竣工付款；（4）合同价款的支付均应通过银行转账方式进行，具体账户信息由双方在合同中约定。2.3价格调整机制（1）工程设计变更；（2）国家政策调整导致材料价格变动；（3）不可抗力因素导致工程成本增加。第三条合同履行期限3.1项目启动时间本合同项下的项目启动时间按下述规定确定：（1）合同签订后十个工作日内，双方共同确定项目启动时间；（2）项目启动时间应不晚于合同约定的开工日期。3.2项目完工时间承包人应按照合同约定的工程进度计划和施工工艺，保证项目在合同约定的完工日期前完成。具体完工时间见附件二。3.3缺陷责任期本合同项下的缺陷责任期为验收合格之日起六个月。在缺陷责任期内，承包人应对工程质量问题负责修复或更换，并承担由此产生的费用。第四条质量与标准4.1工程质量标准本合同项下的工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。具体质量标准见附件三。4.2工程验收标准工程验收应按照合同约定的验收标准进行，验收合格后，双方签署工程验收报告。具体验收标准见附件四。4.3质量保障措施（1）严格按照施工图纸、技术规范和工艺要求进行施工；（2）使用合格的原材料、设备及配件；（3）对施工人员进行专业技术培训和质量意识教育；（4）建立质量管理体系，对施工过程进行全程质量控制。第五条合同的履行与协调5.1双方的权利与义务（1）承包人应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、培训和交付等工作，并保证工程质量符合合同约定的标准；（2）发包人应按照合同约定支付合同价款，提供施工场地、基础资料和其他必要条件，并协调解决合同履行过程中出现的问题；（3）双方应共同遵守合同约定，履行合同义务，维护双方合法权益。5.2项目协调与沟通机制双方应建立项目协调与沟通机制，确保项目顺利实施。具体内容包括：（1）双方定期召开项目协调会议，汇报项目进展情况，解决存在的问题；（2）双方设立项目联络人，负责日常沟通与协调；（3）双方应相互配合，及时解决项目实施过程中出现的技术、质量、进度等方面的问题。5.3变更管理（1）变更第八条保密条款6.1保密信息的定义保密信息是指在合同履行过程中产生或获取的，未公开的、具有商业价值的信息。保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息、财务信息等。6.2保密责任的承担（1）承包人应对发包人提供的保密信息保密，不得向任何第三方泄露、披露或使用；（2）发包人应对承包人提供的保密信息保密，不得向任何第三方泄露、披露或使用；（3）双方应采取合理的措施保护保密信息的安全，防止未经授权的访问、复制、传播或披露。6.3保密信息的范围保密信息的范围包括所有未公开的、与合同履行相关的信息，包括但不限于技术资料、设计图纸、商务报价、谈判记录、合同文本、客户资料等。第九条违约责任7.1违约行为及后果（1）承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等；（2）发包人未能按照合同约定支付价款的，应承担违约责任，包括但不限于延期支付、拒付等；（3）双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。7.2违约责任的具体规定违约责任的具体规定包括但不限于违约金的计算方式、违约损失的赔偿方式、违约责任的免除条件等，详见合同附件五。7.3违约赔偿的计算方式违约赔偿的计算方式按照合同约定和法律规定进行，包括但不限于实际损失的赔偿、预期利益的损失赔偿、违约金的计算等。第十条争议解决8.1争议解决的方式（1）双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；（2）如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁；（3）如仲裁不成，可以向合同约定的人民法院提起诉讼。8.2争议解决的期限争议解决的期限为自争议发生之日起六个月，双方应在此期间内解决争议。8.3仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁或诉讼地点为合同约定的地点，适用法律为合同约定的法律。第十一条合同的生效与终止9.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.2合同的终止条件合同终止的条件包括但不限于合同约定的工程完工、合同解除、合同到期等。9.3合同终止后的义务履行合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于工程交付、资料归档、结算支付等。第十二条一般条款10.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。10.2合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。10.3合同的附件合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与备案11.1合同签署的时间与地点本合同于____年__月__日，在____（地点）签署。11.2合同备案的程序与期限合同签署后，双方应按照法律规定和合同约定进行备案，并在合同生效后十个工作日内向相关管理部门提交备案材料。第十四条其他条款12.1双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，可根据实际情况约定其他事项，并以书面形式进行确认。12.2附加条款的效力附加条款是合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。12.3合同的中文与英文版本本合同的中文版本和英文版本具有同等法律效力，如双方对版本内容有争议，以中文版本为准。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出承包项目所需的所有材料、工程量和价格等信息。附件二：施工图纸包括工程的设计图纸、施工图纸等相关图纸资料。附件三：工程质量标准详细描述工程质量应符合的国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。附件四：工程验收标准明确工程验收的标准和流程，包括验收合格的条件和验收不合格的处理方式。附件五：违约责任具体规定详细列出违约行为的认定标准和违约责任的具体规定，包括违约金的计算方式和违约损失的赔偿方式等。附件六：争议解决方式明确争议解决的途径、期限和地点，以及适用法律等。附件七：合同修改与补充包括合同履行过程中双方协商一致对合同进行的修改和补充。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、培训和交付等工作，或工程质量不符合合同约定的标准。2.发包人未能按照合同约定支付合同价款，或拖延支付进度款。3.双方未能按照合同约定履行合同义务，导致合同无法正常履行。违约责任的具体认定标准如下：1.对于承包人的违约行为，发包人有权要求承包人按照合同约定承担违约责任，包括但不限于要求承包人延期交付、修复或更换不符合质量标准的工程部分，并有权要求违约金赔偿。2.对于发包人的违约行为，承包人有权要求发包人按照合同约定承担违约责任，包括但不限于要求发包人支付逾期付款的利息、迟延交付的违约金等，并有权要求合同继续履行或解除合同。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的时间节点完成施工图设计，并提交给发包人审查，导致工程进度延误，发包人可以根据合同约定要求承包人支付违约金，并有权要求承包人在规定时间内完成设计提交。说明三：法律名词及解释：1.合同：指双方为明确各自的权利和义务，达成