2024年工业厂房砌筑劳务分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工业厂房砌筑劳务分包合同1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方之间的关系第二条：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条：劳务分包范围3.1乙方分包内容3.2乙方应提供的材料和设备3.3甲方提供的条件和支持第四条：合同价格4.1劳务分包费用4.2价格调整机制4.3付款方式和进度第五条：工期及进度5.1合同工期5.2进度计划5.3工期延误及违约责任第六条：质量管理6.1质量标准6.2质量控制和验收6.3质量问题处理第七条：安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3乙方安全生产责任第八条：乙方人员管理8.1乙方人员资质和条件8.2人员管理及培训8.3人员更换机制第九条：甲方权利和义务9.1提供施工条件9.2技术支持和指导9.3合同变更和解除第十条：乙方权利和义务10.1履行合同义务10.2不得转包和分包10.3保密义务第十一条：违约责任11.1违约行为及后果11.2赔偿责任11.3违约解除合同第十二条：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁或诉讼12.3适用法律第十三条：其他约定13.1不可抗力13.2合同的生效、变更和解除13.3信息保密第十四条：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明结束第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××工业发展有限公司1.1.1地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××砌筑工程有限责任公司1.2.1地址：××省××市××区××路××号1.3甲方乙方之间的关系：甲方为工业厂房的建设方，乙方为甲方提供砌筑劳务分包服务。第二条：工程概况2.1工程名称：2024年×××工业厂房砌筑工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：占地面积××平方米，建筑面积××平方米2.4工程内容：包括但不限于墙体砌筑、地面铺设、门窗安装等。第三条：劳务分包范围3.1乙方分包内容：乙方负责上述工程范围内的砌筑劳务工作，并提供所需的砌筑材料。3.2乙方应提供的材料和设备：乙方应按照甲方的要求，提供符合国家标准的砌筑材料和施工设备。3.3甲方提供的条件和支持：甲方提供乙方施工所需的工作场地、水电供应、施工图纸及相关技术支持。第四条：合同价格4.1劳务分包费用：经双方协商一致，乙方向甲方提供的砌筑劳务费用为人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万捌仟元整）。4.2价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可协商调整劳务费用。4.3付款方式和进度：甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付劳务费用。具体付款方式和进度双方另行签订补充协议。第五条：工期及进度5.1合同工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为×个月。5.2进度计划：乙方按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并报甲方备案。5.3工期延误及违约责任：乙方如未按约定工期完成工程，应按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为每日违约金为合同总额的千分之五。第六条：质量管理6.1质量标准：乙方应按照国家标准和甲方的要求，保证砌筑工程的质量和安全。6.2质量控制和验收：乙方负责工程质量的日常控制和验收工作，甲方有权对工程质量进行监督检查。6.3质量问题处理：如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的×日内采取补救措施，并根据甲方要求承担相应责任。结束第八条：乙方人员管理8.1乙方人员资质和条件：乙方应对从事砌筑工作的人员进行严格筛选，确保其具备相应的专业技术资格和操作能力。乙方应向甲方提供从事危险作业的人员名单及资格证书。8.2人员管理及培训：乙方应加强施工人员的管理，建立健全施工人员培训制度，提高施工人员的安全意识和技能水平。8.3人员更换机制：乙方如遇施工人员不能继续施工，应及时通知甲方，并按照甲方的要求更换合格的施工人员。第九条：甲方权利和义务9.1提供施工条件：甲方应保证乙方在施工期间享有合理的施工场地、水电供应、施工图纸及相关技术支持。9.2技术支持和指导：甲方应根据工程需要，提供必要的技术支持和指导，确保工程质量。9.3合同变更和解除：如因特殊情况需要变更或解除合同，甲方应与乙方协商一致，并依法承担相应的责任。第十条：乙方权利和义务10.1履行合同义务：乙方应严格按照合同约定，完成工程并提供合格的砌筑劳务。10.2不得转包和分包：乙方不得将合同内的砌筑劳务转包或分包给第三方。10.3保密义务：乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密予以保密，未经甲方许可不得向第三方披露。第十一条：违约责任11.1违约行为及后果：乙方如未按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式为每日违约金为合同总额的千分之五。11.2赔偿责任：乙方因自身原因造成工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。11.3违约解除合同：如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并依法追究乙方的法律责任。第十二条：争议解决12.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁或诉讼：双方同意提交××仲裁委员会进行仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条：其他约定13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。13.2合同的生效、变更和解除：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的变更或解除必须经双方协商一致，并书面确认。13.3信息保密：除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和个人隐私予以保密，未经对方许可不得向第三方披露。第十四条：附件14.1合同附件列表：（1）工程图纸（2）技术要求（3）施工计划（4）砌筑材料合格证明（5）施工人员名单及资格证书14.2附件内容说明：附件内容为上述条款的详细说明和补充，是本合同不可分割的一部分。结束第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念界定1.1第三方：本合同所述第三方指非甲方乙方之外的参与工程建设的相关单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工设备租赁商等。第二条：第三方介入的协商机制2.1第三方介入：当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲方乙方向第三方发出邀请，邀请第三方参与合同的履行。2.2第三方协商：甲方乙方与第三方就介入事项进行协商，并达成一致意见。2.3第三方签订协议：甲方乙方与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。第三条：第三方的权利和义务3.1第三方权利：第三方根据合同约定，有权获得相应的支付报酬，以及按照合同约定行使其他权利。3.2第三方义务：第三方应按照合同约定，履行相应的义务，包括但不限于提供专业技术支持、保证材料质量、按时提供施工设备等。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任：第三方应对其提供的服务或产品承担相应的责任。4.2责任限额：甲乙双方与第三方在书面协议中约定第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、违约金等。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方：第三方与甲方之间建立合同关系，第三方应向甲方履行合同约定的义务。5.2第三方与乙方：第三方与乙方之间建立合同关系，第三方应向乙方履行合同约定的义务。5.3第三方与甲乙方的关系划分：第三方在履行合同过程中，应明确划分与甲乙方的关系，避免产生纠纷。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约：第三方如未按照合同约定履行义务，甲方乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理：甲方乙方与第三方协商解决违约问题，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第七条：第三方退出机制7.1第三方退出：第三方在合同履行过程中，如因特殊情况需要退出，应与甲方乙方协商一致。7.2退出处理：第三方退出后，应按照合同约定处理与甲方乙方的关系，包括但不限于结算款项、移交资料等。第八条：第三方与甲乙方之间的沟通与协调8.1沟通渠道：甲方乙方与第三方建立畅通的沟通渠道，确保合同履行过程中的顺利进行。8.2协调机制：甲方乙方与第三方建立协调机制，及时解决合同履行过程中的问题。第九条：第三方介入对甲乙方合同的影响9.1合同履行：第三方介入不影响甲方乙方按照合同约定履行各自的义务。9.2合同变更：如第三方介入导致合同内容变更，甲方乙方应签订书面补充协议，明确变更内容。第十条：第三方介入的保密义务10.1保密内容：第三方应对在合同履行过程中获知的甲方乙方商业秘密予以保密，未经甲方乙方许可不得向第三方披露。10.2保密期限：第三方应承担保密义务的期限自合同履行结束之日起计算，不少于两年。第十一条：第三方介入的争议解决11.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼：双方同意提交××仲裁委员会进行仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：其他约定12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。12.2合同的生效、变更和解除：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的变更或解除必须经双方协商一致，并书面确认。结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件说明：工程图纸应包括完整的建筑设计图纸、结构施工图纸、水电安装图纸等，用以指导施工过程。图纸应由甲方提供，乙方应妥善保管并按照图纸要求进行施工。附件2：技术要求附件说明：技术要求文件应详细阐述工程的质量标准、材料要求、施工工艺等。乙方应严格按照技术要求进行施工，确保工程质量符合标准。附件3：施工计划附件说明：施工计划应包括施工进度安排、施工人员配置、材料供应计划等。乙方应根据计划进行施工，确保工程按期完成。附件4：砌筑材料合格证明附件说明：乙方应提供所使用砌筑材料的合格证明，包括但不限于水泥、砖块、钢筋等。甲方有权对材料进行抽检，确保材料质量。附件5：施工人员名单及资格证书附件说明：乙方应提供施工人员的名单及相应的资格证书，证明其具备从事砌筑工作的资质。甲方有权对施工人员进行考核，确保其专业能力。附件6：支付凭证附件说明：支付凭证包括乙方完成工程部分的付款申请、进度报告等。甲方根据乙方实际完成情况支付相应的劳务费用。附件7：验收报告附件说明：验收报告应包括工程质量的评估、材料合格证明、施工过程的记录等。工程完成后，乙方应向甲方提交验收报告。附件8：安全生产记录附件说明：安全生产记录应包括施工现场的安全检查记录、事故处理记录等。乙方应确保施工现场的安全，避免安全事故的发生。附件9：合同变更协议附件说明：如合同内容发生变更，乙方应与甲方签订书面变更协议，明确变更的内容和影响。附件10：违约金计算公式附件说明：违约金计算公式用于明确违约行为对应的违约金计算方式。例如，延迟交付违约金计算公式为：延迟交付天数×每日违约金金额。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式按照附件10中的公式执行。示例：乙方因故延迟交付工程，延迟天数为10天，每日违约金金额为合同总额的0.5%，则违约金为5000元。2.乙方使用不符合技术要求或质量标准的材料，甲方有权要求乙方更换材料，并承担因此产生的费用。示例：乙方使用的某批水泥强度不符合技术要求，甲方要求乙方更换，乙方需承担更换水泥的费用。3.乙方未按照施工计划进行施工，导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金。示例：乙方未按照约定的进度进行施工，导致工程延期，甲方要求乙方支付延期部分的违约金。4.乙方未按照约定提供施工人员名单及资格证书，甲方有权要求乙方重新提供，并承担因此产生的延误责任。示例：乙方未能按时提供施工人员名单及资格证书，导致工程无法按时开工，甲方要求乙方承担延误责任。5.乙方未按照约定提供支付凭证，甲方有权拒绝支付相应的劳务费用。示例：乙方未提供付款申请，甲方拒绝支付该期劳务费用。6.