建筑工程增建合同

合同编号：__________建筑工程增建合同一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：根据甲方需求，乙方负责对现有建筑工程进行增建，包括_______等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后_______日内予以确认。2.3合同金额如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。三、合同工期3.1工程预计开工日期为_______年_______月_______日，预计竣工日期为_______年_______月_______日。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总金额的_______‰。3.3甲方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向乙方支付进度款。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至达到验收标准。4.3工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、支付方式（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总金额的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方当期工程进度款的_______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。5.2乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项。六、违约责任6.1乙方违反合同规定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按约定时间支付款项，应支付乙方逾期付款的违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同内容及其法律后果。2.合同中涉及的工程名称、地点、规模、内容等要素应准确无误，避免因误解导致的纠纷。3.合同金额、工期、质量标准等关键条款应明确具体，避免模糊不清导致争议。4.支付方式、违约责任等经济条款应详细阐述，确保双方权益。5.双方应严格遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。6.合同签订后，双方应按照约定履行各自义务，确保工程顺利进行。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应按照法律规定提供证据，证明自己的主张。4.法院将根据法律规定和合同约定，判决解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同关系、规定合同当事人权利义务的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动、规定建筑市场各方主体权利义务的法律。3.合同总金额：指双方约定的工程完成所需支付的总价款。4.违约金：违反合同约定应支付给对方的一种经济赔偿。5.工程验收：对工程质量、安全、进度等方面进行检查，确认是否符合合同约定和国家标准的过程。6.质量保修期：工程竣工验收合格后，施工方对工程质量承担保修责任的期限。7.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权力范围。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标建筑公司，工程为政府办公楼增建项目。2.甲方为大型企业，乙方为下属建筑公司，工程为企业研发中心增建项目。3.甲方为房地产开发商，乙方为合作建筑公司，工程为住宅小区增建项目。4.甲方为个体业主，乙方为私人承包建筑队，工程为自用别墅增建项目。合同补充条款：1.政府部门办公楼增建项目：甲方应提供相关政府部门审批文件和工程预算，乙方按照预算和政府要求进行施工。工程验收合格后，甲方按照政府相关规定进行付款。2.大型企业研发中心增建项目：甲方应提供企业内部审批文件和工程预算，乙方按照预算和企业要求进行施工。工程验收合格后，甲方按照企业财务规定进行付款。3.住宅小区增建项目：甲方应提供开发商授权书和工程预算，乙方按照预算和开发商要求进行施工。工程验收合格后，甲方按照开发商付款规定进行付款。4.个体业主别墅增建项目：甲方应提供业主身份证明和工程预算，乙方按照预算和业主要求进行施工