土石方工程合同协议书

土石方工程合同协议书合同编号：__________合同各方：鉴于：1.业主委托承包商进行土石方工程；2.承包商愿意承担上述工程；3.双方本着平等互利的原则，经过充分协商，达成一致。一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：包括但不限于土石方开挖、运输、回填、平整等。二、合同价格1.工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.价格构成：包括工程人工、材料、设备、运输、管理、利润及风险等费用。3.价格调整：合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整价格。三、合同工期1.开工日期：____年__月__日。2.竣工日期：____年__月__日。3.工期延误：如承包商原因导致工程延期，应支付违约金，违约金为每天工程总价款的__%。四、质量标准1.工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。2.验收标准：工程完成后，经业主、设计单位和监理单位共同验收，合格后方可交付使用。五、付款方式1.预付款：合同签订后，业主支付工程总价款的__%作为预付款。2.进度付款：工程进度达到__%时，业主支付工程总价款的__%。3.竣工付款：工程验收合格后，业主支付剩余工程总价款的__%。4.质量保证金：工程验收合格后，业主预留工程总价款的__%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，予以支付。六、合同的履行1.业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件、办理相关手续等。2.承包商应按照合同约定完成工程，保证工程质量、安全、进度等。3.双方应共同遵守国家法律法规，维护合同双方的合法权益。七、违约责任1.双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。2.承包商如未按合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为每天工程总价款的__%。3.业主如未按合同约定支付款项，应支付违约金，违约金为未支付款项的__%。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：______________________乙方（承包商）：______________________签订日期：____年__月__日。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料设备明细表4.施工合同履行过程中所需的相关审批文件5.工程验收标准和质量保证措施6.安全生产和环保措施的相关文件7.双方签订的补充协议和变更协议8.工程款项支付凭证和进度报告9.工程保修期内发生的质量问题的处理记录二、违约行为及认定：1.承包商未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.业主未按合同约定支付工程款项，或未提供施工条件的，视为违约。3.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。4.违约行为的认定，应以合同约定和相关法律法规为依据，由双方协商或法院判决。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托方，负责委托承包商进行工程施工。2.乙方：指承包方，负责承担工程施工。3.工程总价：指完成合同约定的工程所需支付的全部费用。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.工程验收：指工程完成后，由业主、设计单位和监理单位共同进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。6.质量保证金：指为保证工程质量，业主预留的一部分工程总价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员或设备，确保工程按时完成。2.工程质量问题：及时整改，追究责任，必要时更换施工队伍或材料供应商。3.款项支付纠纷：按照合同约定办理付款手续，提供相关证明材料，必要时可通过法律途径解决。4.施工条件不足：与业主沟通，协调相关部门解决问题，确保施工顺利进行。5.合同变更：双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容、价款和工期等。6.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商进行土石方工程时与施工单位签订