水上乐园消防改造施工合同

水上乐园消防改造施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方水上乐园现需进行消防改造施工，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就甲方水上乐园消防改造施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：水上乐园消防改造施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：根据消防部门要求，对水上乐园进行消防设施改造，包括butnotlimitedto消防水池、消防水泵、消防栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统、疏散指示系统等，以满足相关法律法规及消防部门的要求。1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同价格及支付方式2.1合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方工程款的40%。2.3甲方支付乙方工程款时，乙方应提供合法有效的等额发票。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在约定的施工期限内完成。3.2甲方应按照约定的时间节点提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。3.3工程延期：如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此产生的相关费用；如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的相关费用。四、工程质量及验收4.1乙方应按照消防部门的要求和国家相关标准进行施工，保证消防设施的质量和安全性能。4.2工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料，甲方应组织相关单位进行验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格。4.3质量保证：工程验收合格并交付使用后，乙方应承担一年内的质量保修责任。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限：自双方签订本合同之日起至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2如甲方逾期支付工程款，应按照逾期部分金额的日利率支付滞纳金。6.3如乙方逾期交付工程，应按照逾期部分工程价款的日利率支付滞纳金。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格并交付使用之日止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.消防部门要求的相关法律法规文件4.消防设施改造设计方案5.施工计划6.工程预算明细表7.付款凭证8.验收报告9.质量保修书10.保密协议二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款，指自合同约定的付款日期起，甲方未按时支付工程款。2.乙方逾期交付工程，指自合同约定的工程交付日期起，乙方未按时完成工程。3.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致工程延期。4.乙方未按照消防部门要求和国家相关标准进行施工，导致工程质量不合格。5.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的一切合同行为及法律关系。2.消防法：指《中华人民共和国消防法》规定的关于消防设施建设、改造的相关要求。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.滞纳金：指逾期支付款项的一方应支付的违约金。5.质量保修：指乙方对工程质量承担的保修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方应与甲方沟通，催促按时支付工程款，如甲方仍不支付，可依法向法院提起诉讼。2.乙方逾期交付工程：乙方应向甲方说明原因，协商延期交付，如乙方未按约定时间交付，甲方有权按照约定要求乙方支付违约金。3.甲方未提供施工场地、施工条件等：乙方应与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，提供施工所需条件，如甲方仍不履行，可依法向法院提起诉讼。4.乙方未按照消防部门要求和国家相关标准进行施工：乙方应按照要求进行整改，如工程验收不合格，乙方需重新施工，直至验收合格。5.泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等：违约方应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿