二零二四年度建设工程施工合同(劳务分包)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度建设工程施工合同(劳务分包)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.2承包方信息1.3劳务分包商信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四条劳务分包商责任4.1劳务分包商的施工质量4.2劳务分包商的安全管理4.3劳务分包商的材料供应第五条发包方责任5.1发包方的技术支持5.2发包方的现场管理5.3发包方的付款义务第六条工期及进度6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3进度计划及调整第七条违约责任7.1劳务分包商的违约行为7.2发包方的违约行为第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止后的处理第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限第十二条法律适用及争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3合同的附件第十四条合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署主体第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方信息甲方：×××建设工程有限公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：××××××××1.2承包方信息乙方：×××劳务分包有限公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：××××××××1.3劳务分包商信息丙方：×××建筑工程劳务有限公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：××××××××第二条工程概况2.1工程名称×××住宅小区建设工程2.2工程地点××省××市××区××路××号2.3工程内容包括但不限于土建、装修、安装、拆除、清理等工作。2.4工程量根据工程设计图纸及工程量清单，双方确认的工程量为：……（具体工程量见附件）。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价人民币X万元（大写：玖佰玖拾玖万元整），其中包括：……（具体项目见附件）。3.2价格调整机制如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。调整方式为：……。3.3付款方式及进度付款方式为进度付款，付款进度为：……。甲方根据丙方完成的工程量，按照约定的付款比例进行付款。第四条劳务分包商责任4.1劳务分包商的施工质量丙方应按照甲乙双方的要求，保证施工质量，确保工程达到设计要求和质量标准。4.2劳务分包商的安全管理丙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工安全。4.3劳务分包商的材料供应丙方应按照甲乙双方确认的材料供应清单，按时提供合格的材料。第五条发包方责任5.1发包方的技术支持甲方应向丙方提供完整的工程设计图纸、技术要求及施工标准，并负责解释图纸及技术要求。5.2发包方的现场管理甲方应负责现场管理，确保施工现场的秩序和安全。5.3发包方的付款义务甲方按照约定的付款方式和进度，向丙方支付合同价款。第六条工期及进度6.1工程开工日期本工程开工日期为××年××月××日。6.2工程竣工日期本工程竣工日期为××年××月××日。6.3进度计划及调整丙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。如因特殊情况需要调整进度计划，丙方应提前向甲方申请，经甲方同意后方可调整。第八条违约责任8.1劳务分包商的违约行为丙方如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。8.2发包方的违约行为甲方如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如有诉讼，双方同意向×××人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，双方可协商一致，签订书面变更协议。10.2合同解除的条件合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商一致解除合同。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中，双方交换的涉及商业秘密、技术秘密、运营管理等方面的信息。11.2保密信息的保护期限双方应对保密信息予以保密，保护期限自合同解除或终止之日起计算，为期三年。第十二条法律适用及争议解决12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3合同的附件本合同附件包括：工程设计图纸、工程量清单、材料供应清单等。第十四条合同的签署14.1合同签署日期本合同于××年××月××日签署。14.2合同签署地点本合同于××省××市××区××路××号签署。14.3合同签署主体甲方：×××建设工程有限公司乙方：×××劳务分包有限公司丙方：×××建筑工程劳务有限公司第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的各方，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、施工设备租赁方、中介方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方根据其职责和义务，参与到工程的监督、管理、施工、检验等环节。第二条第三方介入的责任2.1第三方应严格按照合同约定和国家相关法律法规，履行其职责和义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2第三方对其在工程中的行为负责，如因第三方原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，第三方应承担相应的责任。第三条第三方介入的权益3.1第三方有权根据合同约定，获得相应的权益，包括但不限于工程款支付、合同履行过程中的协调和沟通等。3.2第三方在合同履行过程中，享有与甲乙方平等的权益，甲乙方应尊重第三方的合法权益。第四条第三方介入的义务4.1第三方应遵守国家相关法律法规，不得违法干预工程正常进行。4.2第三方应按照合同约定，履行其职责和义务，不得擅自变更工程内容、工程量、工程进度等。第五条第三方责任限额5.1第三方对工程质量、安全、进度等方面的责任，以其在合同中的承诺和保证为限。5.2第三方在合同履行过程中的违约行为，应承担相应的违约责任，如赔偿甲乙方因此产生的损失。5.3第三方在合同履行过程中的侵权行为，应承担相应的侵权责任，如赔偿甲乙方因此受到的损失。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方是平等的合作关系，双方应互相尊重、诚信履行合同。6.2第三方与甲乙方在合同履行过程中，如有分歧和争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的变更和解除7.1合同履行过程中，如第三方需变更或解除合同，应提前通知甲乙方，并经甲乙方同意。7.2第三方变更或解除合同的，应承担相应的法律责任，如赔偿甲乙方因此产生的损失。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方应对甲乙方提供的保密信息予以保密，保护期限自合同解除或终止之日起计算，为期三年。8.2第三方违反保密义务的，应承担相应的违约责任，如赔偿甲乙方因此受到的损失。第九条第三方介入的法律适用及争议解决9.1本合同适用中华人民共和国法律。9.2双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同的附件包括：工程设计图纸、工程量清单、材料供应清单等。10.2本合同的签署日期为××年××月××日，签署地点为××省××市××区××路××号。10.3本合同的签署主体为甲方：×××建设工程有限公司，乙方：×××劳务分包有限公司，丙方：×××建筑工程劳务有限公司。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料供应清单附件四：施工设备租赁合同附件五：施工人员名单附件六：工程进度计划附件七：安全生产管理制度附件八：质量管理手册附件九：合同履行过程中的协调和沟通机制附件十：保密协议附件十一：第三方介入协议附件十二：违约行为及责任认定协议附件十三：争议解决协议附件十四：合同解除或终止协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例一：甲方未按照约定提供设计图纸、技术要求及施工标准，导致丙方无法正常施工，甲方应承担由此产生的损失。示例二：甲方未按照约定提供现场管理，导致施工现场秩序混乱，影响工程进度，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定：示例一：乙方未按照约定提供合格的材料，导致工程质量问题，乙方应承担由此产生的损失。示例二：乙方未按照约定完成施工任务，导致工程进度延误，乙方应承