版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心综合布线系统施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义2.合同范围及工作内容2.1施工范围2.2工作内容2.3施工标准3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.工期及进度4.1工期要求4.2施工进度4.3工期延误5.质量保证及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理6.安全生产及环保要求6.1安全生产6.2环保要求6.3安全事故处理7.合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼9.3适用法律10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3信息的准确性13.附件13.1施工图纸13.2技术规范13.3验收标准14.签字盖章14.1合同双方签字14.2盖章14.3签订日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同所述的施工项目为甲方2024年度数据中心综合布线系统。1.3术语定义综合布线系统:指用于传输语音、数据、视频等多种信息的一套完整的电缆、连接器、插座、桥架等设备组成的系统。第二条合同范围及工作内容2.1施工范围乙方负责甲方数据中心综合布线系统的施工,包括但不限于:布线、连接器安装、插座安装、桥架安装等。2.2工作内容乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范进行施工,确保综合布线系统的正常运行。2.3施工标准乙方应按照我国相关行业标准及甲方提供的技术规范进行施工,确保综合布线系统的质量。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同的施工费用为人民币【】元整(大写:【】元整)。3.2价格调整合同履行过程中,如遇材料价格上涨等不可抗力因素,经双方协商一致,可对合同价格进行调整。3.3支付方式甲方采用分期支付的方式,按照乙方施工进度支付相应款项。3.4支付时间甲方应在每期工程验收合格后【】个工作日内支付该期工程款项。第四条工期及进度4.1工期要求乙方应保证综合布线系统施工在【】个月内完成。4.2施工进度乙方应按照甲方要求的时间节点完成相应施工任务,并提前【】天向甲方报告施工进度。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误,应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条质量保证及验收5.1质量标准乙方应保证综合布线系统的质量符合我国相关行业标准及甲方要求。5.2验收程序甲方应在施工完成后【】个工作日内组织验收,乙方应配合进行验收工作。5.3质量问题处理如验收过程中发现质量问题,乙方应在【】个工作日内进行整改,并承担由此产生的费用。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产乙方应按照我国相关法律法规及甲方要求,做好施工现场的安全生产管理工作。6.2环保要求乙方应遵守我国环保法律法规,确保施工过程中不对环境造成污染。6.3安全事故处理如施工过程中发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求进行处理。第八条违约责任8.1违约行为乙方如违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任。8.2违约责任乙方应按照甲方要求,承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿乙方应赔偿甲方因违约所造成的直接经济损失,损失金额包括但不限于:人工费、材料费、设备费等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼双方同意将争议提交【】仲裁委员会进行仲裁,或者向【】人民法院提起诉讼。9.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限乙方的保密义务自本合同签订之日起生效,至合同终止后【】年止。10.3泄密责任如乙方泄露甲方保密信息,乙方应承担相应的法律责任。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同履行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。11.3合同终止(1)合同约定的施工任务完成;(2)双方协商一致解除合同;(3)依法应终止的其他情形。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。12.2合同的转让未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。12.3信息的准确性乙方应对提供的施工图纸、技术规范等信息的准确性负责。第十三条附件13.1施工图纸本合同附件中包含的施工图纸,乙方应严格按照图纸进行施工。13.2技术规范本合同附件中包含的技术规范,乙方应遵守规范要求进行施工。13.3验收标准本合同附件中包含的验收标准,乙方应按照标准进行自检和配合甲方验收。第十四条签字盖章14.1合同双方签字本合同一式【】份,甲乙双方各执【】份,具有同等法律效力。14.2盖章本合同经甲乙双方签字盖章后生效。14.3签订日期本合同签订日期为2024年【】月【】日。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他个人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于:中介机构、咨询顾问、原材料供应商、分包商、监理机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲方和乙方同意,第三方介入需经过双方协商一致,并在本合同中明确第三方介入的条件和程序。2.2第三方介入条件(1)第三方应具备相应的资质和能力;(2)第三方介入应符合合同约定的范围和目的;(3)第三方介入不得影响甲乙双方的权益。第三条第三方责任的界定3.1第三方责任第三方应对其介入合同项目所导致的一切后果承担责任。3.2第三方责任限额甲乙双方约定,第三方的责任限额为人民币【】元整(大写:【】元整)。3.3第三方责任划分(1)第三方直接导致合同违约的,由第三方承担全部责任;(2)第三方间接导致合同违约的,由甲乙双方协商确定责任划分;(3)第三方原因导致合同纠纷的,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可依法解决。第四条第三方介入的合同变更4.1第三方介入导致合同变更如第三方介入导致合同内容变更,甲乙双方应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。4.2第三方介入不影响合同价款除非合同另有约定,第三方介入不应影响合同价款和付款方式。第五条第三方介入的合同履行5.1第三方介入不影响合同履行第三方介入不应影响甲乙双方按照本合同约定的履行义务。5.2第三方介入的履行监督甲乙双方应共同监督第三方按照合同约定履行其义务。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约如第三方违反合同约定,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理甲乙双方应按照本合同约定的争议解决方式处理第三方违约事宜。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方保密义务第三方应对其在合同项目中获取的甲乙双方的保密信息予以保密。7.2第三方保密期限第三方的保密义务自合同项目实施完毕之日起失效。第八条第三方介入的合同终止8.1第三方终止条件本合同项下第三方介入的终止条件如下:(1)合同项目实施完毕;(2)甲乙双方协商一致解除第三方介入;(3)依法应终止的其他情形。8.2第三方终止程序甲乙双方应书面确认第三方介入的终止,并办理相关手续。第九条附件9.1第三方资质证明甲乙双方应要求第三方提供相应的资质证明文件。9.2第三方介入协议甲乙双方与第三方签订的介入协议,作为本合同附件。第十条签字盖章10.1第三方签字本合同一式【】份,甲乙双方及第三方各执【】份,具有同等法律效力。10.2盖章本合同经甲乙双方及第三方签字盖章后生效。10.3签订日期本合同签订日期为2024年【】月【】日。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:施工图纸详细描述:本附件包含综合布线系统的详细施工图纸,包括电缆走向、连接器安装位置、插座安装位置、桥架安装位置等。乙方应严格按照图纸进行施工。附件2:技术规范详细描述:本附件包含综合布线系统的技术规范,包括材料的规格、性能要求、施工工艺等。乙方应遵守规范要求进行施工。附件3:验收标准详细描述:本附件包含综合布线系统的验收标准,包括验收程序、验收方法、验收合格标准等。乙方应按照标准进行自检和配合甲方验收。附件4:第三方资质证明详细描述:本附件包含第三方的资质证明文件,包括第三方企业的营业执照、资质证书等。甲乙双方应要求第三方提供相应的资质证明文件。附件5:第三方介入协议详细描述:本附件包含甲乙双方与第三方签订的介入协议,明确第三方介入的条件、范围、责任等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.乙方未按照施工图纸、技术规范进行施工,导致综合布线系统质量不符合约定。2.乙方未按照约定时间完成施工任务,导致工期延误。3.乙方未按照约定支付合同价款,或者甲方未按照约定支付合同价款。4.乙方未按照约定履行保密义务,泄露甲方的商业秘密、技术秘密等。5.第三方未按照约定履行其义务,导致合同无法履行或者履行不符合约定。违约责任认定:1.乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。2.乙方违约导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为合同总价的【】%。3.乙方未按照约定支付合同价款,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总价款的【】%作为违约金。4.乙方未按照约定履行保密义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。5.第三方违约,甲乙双方应按照合同约定的争议解决方式处理第三方违约事宜。示例说明:例如,如果乙方未按照施工图纸、技术规范进行施工,导致综合布线系统质量不符合约定,甲方可以要求乙方重新施工,并支付因此产生的额外费用。如果乙方未按照约定时间完成施工任务,导致工期延误,甲方可以要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为合同总价的1%。全文完。2024年度数据中心综合布线系统施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3数据中心综合布线系统的定义第二条施工范围及内容2.1施工范围2.2施工内容第三条施工标准及质量要求3.1施工标准3.2质量要求第四条施工时间及进度安排4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3施工进度安排第五条施工费用及支付方式5.1施工费用5.2支付方式第六条乙方责任及义务6.1乙方责任6.2乙方义务第七条甲方责任及义务7.1甲方责任7.2甲方义务第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点第十一条合同的生效、终止和续签11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同续签条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条不可抗力13.1不可抗力事件的定义13.2不可抗力事件的处理第十四条其他条款14.1附加条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方全称为:数据中心,甲方代表为:X,甲方授权代表全权处理本合同项下事宜。1.2乙方名称及代表乙方全称为:综合布线系统有限公司,乙方代表为:X,乙方授权代表全权处理本合同项下事宜。1.3数据中心综合布线系统的定义数据中心综合布线系统是指为数据中心内部各种设备、系统、网络和服务提供连接的物理介质和设备的集合,包括但不限于:电缆、连接器、插座、配线架、跳线、交换机、路由器等。第二条施工范围及内容2.1施工范围乙方负责在甲方数据中心内进行综合布线系统的施工,包括但不限于:布线、接头制作、跳线、配线架安装、交换机和路由器配置等。2.2施工内容(1)根据甲方提供的布线方案进行布线设计和施工;(2)按照甲方的要求进行设备安装、调试和测试;(3)提供完整的施工资料和技术文档;(4)提供施工期间的技术支持和售后服务。第三条施工标准及质量要求3.1施工标准乙方应按照国家标准《数据中心综合布线系统工程技术规范》(GB504622015)的要求进行施工,并符合国际标准ISO/IEC11801的要求。3.2质量要求(1)信号传输稳定,传输速率符合甲方要求;(2)系统故障率低,可靠性高;(3)易于维护和管理;(4)满足未来业务发展需求。第四条施工时间及进度安排4.1施工开始时间施工开始时间为:2024年X月X日。4.2施工结束时间施工结束时间为:2024年X月X日。4.3施工进度安排乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工,确保按期完成施工任务。如乙方因特殊情况无法按照计划施工,应提前通知甲方,并协商调整施工进度。第五条施工费用及支付方式5.1施工费用施工费用为人民币万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整),币种为人民币,汇款账号由乙方提供。5.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付乙方施工费用的30%;(2)施工进度达到50%时,甲方支付乙方施工费用的30%;(3)施工完成后,甲方支付乙方施工费用的40%。第六条乙方责任及义务6.1乙方责任乙方应按照本合同的约定,完成综合布线系统的施工,并保证施工质量。6.2乙方义务(1)提供具备丰富经验的施工人员和技术支持;(2)按照甲方要求,提供施工期间的技术咨询和培训;(3)施工完成后,提供一定期限的售后服务和技术支持;(4)协助甲方进行综合布线系统的验收工作。第八条合同的变更和解除8.1变更条件(1)甲方需求发生变更,导致合同内容需要调整;(2)法律法规发生变化,影响合同的正常履行;(3)不可抗力事件导致合同无法履行。8.2解除条件(1)双方协商一致解除合同;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)一方严重违约,导致合同无法继续履行。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方违反合同约定,导致乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿损失。9.2乙方违约责任乙方违反合同约定,导致甲方损失的,乙方有权要求乙方赔偿损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。第十一条合同的生效、终止和续签11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的施工内容全部完成,双方办理了验收手续;(2)双方协商一致终止合同;(3)不可抗力事件导致合同无法继续履行。11.3合同续签条件合同终止后,如甲方需要继续使用乙方提供的服务,双方可协商续签合同。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同终止或解除之日止。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件的定义不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件,包括但不限于:自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。13.2不可抗力事件的处理遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。双方根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限或终止合同。第十四条其他条款14.1附加条款本合同未尽事宜,双方可签订附加条款予以明确。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括:(1)综合布线系统施工方案;(2)综合布线系统施工图纸;(3)施工期间的技术咨询和培训方案;(4)售后服务和技术支持方案。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同履行过程中,除甲乙方外,涉及到的其他各方,包括但不限于中介方、监理方、验收方、技术咨询方等。1.2第三方介入的范围(1)中介方:负责协调甲乙方之间的合作事宜,提供相关信息和服务;(2)监理方:对施工过程进行监督管理,确保施工质量和进度符合合同要求;(3)验收方:对施工完成后的综合布线系统进行验收,确保满足合同约定的质量标准;(4)技术咨询方:提供综合布线系统的技术咨询和培训服务。第二条第三方介入后的责任分配2.1中介方的责任中介方应按照合同约定,履行协调、信息提供等职责,确保甲乙方之间的合作顺利进行。如因中介方原因导致合同履行出现问题,中介方应承担相应责任。2.2监理方的责任监理方应按照合同约定,对施工过程进行监督管理,确保施工质量和进度符合合同要求。如监理方未履行监督职责,导致施工质量或进度出现问题,监理方应承担相应责任。2.3验收方的责任验收方应按照合同约定,对施工完成后的综合布线系统进行验收,确保满足合同约定的质量标准。如验收方未按照约定进行验收,导致质量问题未被及时发现,验收方应承担相应责任。2.4技术咨询方的责任技术咨询方应按照合同约定,提供综合布线系统的技术咨询和培训服务。如技术咨询方未能提供合格的服务,导致甲方损失,技术咨询方应承担相应责任。第三条第三方介入的协调和管理3.1甲乙方的协调职责甲乙双方应积极配合第三方的介入工作,提供必要的信息和资源,确保第三方能够顺利履行其职责。3.2第三方介入的协调会议甲乙双方和第三方应定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题,共同协商解决方案。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用根据合同约定及实际情况另行协商确定。4.2第三方介入费用的支付方式甲乙双方按照合同约定的比例,向第三方支付介入费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因其过失导致甲方损失的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定的比例确定,或者由甲乙双方和第三方协商确定。5.3第三方责任限额的调整如第三方因特殊情况需要调整责任限额,应提前通知甲乙双方,并协商一致后进行调整。第六条第三方介入的终止条件6.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件根据合同约定或甲乙双方与第三方协商确定。6.2第三方介入终止后的职责第三方介入终止后,应按照合同约定或甲乙双方协商的要求,完成相关的手续和交接工作。第七条第三方介入的续签和变更7.1第三方介入的续签第三方介入合同可根据甲乙双方的需求和第三方的工作表现,进行续签。7.2第三方介入的变更如合同履行过程中,甲乙双方需变更第三方的职责和义务,应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约处理如第三方违反合同约定,导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。8.2甲乙方的违约处理如甲乙双方违反合同约定,导致第三方损失的,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。第九条争议解决9.1争议解决方式甲乙双方与第三方发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。第十条合同的生效、终止和续签10.1合同生效条件本附加条款自甲乙双方和第三方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件本附加条款在合同约定的终止条件满足时终止。10.3合同续签条件本附加条款在合同终止后,如甲乙双方和第三方同意续签,可按照约定进行续签。第十一条合同附件第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:综合布线系统施工方案详细描述施工的具体步骤、工艺流程、施工方法等。附件2:综合布线系统施工图纸提供综合布线系统的详细图纸,包括布线路径、设备安装位置、跳线布局等。附件3:施工期间的技术咨询和培训方案详细描述技术咨询和培训的内容、时间安排、培训材料等。附件4:售后服务和技术支持方案详细描述售后服务和技术支持的范围、时间、联系方式等。附件5:中介方服务协议详细描述中介方的职责、权利、服务费用、支付方式等。附件6:监理方监督报告监理方定期提交的监督报告,包括施工质量、进度、存在问题等。附件7:验收方验收报告验收方对施工完成后的综合布线系统进行的验收报告,包括验收结果、存在问题等。附件8:第三方介入费用明细表详细列出第三方介入费用的各项明细,包括费用金额、费用用途等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款等。2.甲方未按照约定提供施工所需的相关资料、设备、场地等。3.乙方未按照约定时间完成施工任务。4.乙方施工质量不符合合同约定的标准。5.乙方未按照约定提供技术咨询和培训服务。6.乙方未按照约定提供售后服务和技术支持。7.中介方未按照约定协调甲乙方之间的合作事宜。8.监理方未按照约定进行施工过程的监督管理。9.验收方未按照约定进行验收,导致质量问题未被及时发现。10.技术咨询方未按照约定提供综合布线系统的技术咨询和培训服务。违约责任认定标准:1.根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任。2.违约方应按照合同约定或甲乙双方协商的比例,赔偿因违约造成的损失。3.违约方在合同履行过程中的违约行为,导致合同无法继续履行的,甲乙双方有权解除合同。示例说明:1.如甲方未按照约定时间支付预付款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。2.如乙方未按照约定时间完成施工任务,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,并有权解除合同。3.如乙方施工质量不符合合同约定的标准,甲方有权要求乙方重新施工,并承担由此产生的费用。4.如技术咨询方未按照约定提供技术咨询和培训服务,甲方有权要求技术咨询方支付违约金,并有权解除合同。全文完。2024年度数据中心综合布线系统施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2数据中心综合布线系统1.3施工合同第二条合同标的2.1施工内容2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条施工质量5.1施工标准5.2质量保证5.3验收标准第六条施工安全6.1安全要求6.2安全责任6.3应急预案第七条材料供应7.1材料种类7.2材料质量7.3材料供应时间第八条技术支持与服务8.1技术支持8.2售后服务8.3培训与指导第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条合同的附件14.1附件清单14.2附件的有效性14.3附件的补充说明第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方:数据中心有限公司乙方:布线系统工程有限公司1.2数据中心综合布线系统数据中心综合布线系统包括但不限于:数据传输线路、网络设备、电源管理系统、监控系统等。1.3施工合同本合同为甲乙双方签订的关于数据中心综合布线系统施工的合同,内容包括但不限于设计、施工、调试、验收等。第二条合同标的2.1施工内容包括但不限于:综合布线系统的设计、材料采购、施工安装、系统调试、验收等。2.2施工范围施工范围包括但不限于:数据中心机房、设备间、办公区等区域的综合布线系统。2.3施工标准施工应符合国家相关标准和规范,以及双方约定的技术要求和质量标准。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币(¥100,000,000),包括施工费、材料费、运输费、税费等。3.2价格调整合同执行过程中,如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照乙方提交的项目进度报告,分阶段支付合同款项。具体支付比例和时间双方另行约定。第四条施工期限4.1施工开始日期本合同约定的施工开始日期为2024年1月1日。4.2施工结束日期本合同约定的施工结束日期为2024年6月30日。4.3延期条款如因不可抗力等因素导致施工延期,双方可协商延长合同工期。具体延期时间和条件双方另行约定。第五条施工质量5.1施工标准乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保施工质量。5.2质量保证乙方承诺施工质量合格率不低于98%,如出现质量问题,乙方负责及时修复并承担相应责任。5.3验收标准验收标准按照国家标准、行业标准和双方约定的技术要求进行。验收不合格的,乙方应负责整改直至达到验收标准。第六条施工安全6.1安全要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求进行施工,确保施工安全。6.2安全责任乙方应对施工过程中的安全事故承担主要责任,并负责处理安全事故相关事宜。6.3应急预案乙方应制定施工现场应急预案,应对突发事件和紧急情况。如发生安全事故,乙方应立即采取措施并报告甲方。第八条技术支持与服务8.1技术支持乙方应提供完整的技术支持,确保甲方在施工过程中和施工后的运行维护中,能够得到及时的技术指导和帮助。8.2售后服务质保期为验收合格之日起两年。质保期内,乙方负责免费维修或更换因施工质量问题导致的设备及材料。8.3培训与指导乙方应对甲方相关人员提供必要的技术培训和操作指导,确保甲方能够熟练掌握综合布线系统的使用和维护。第九条合同的变更与解除9.1变更条件合同执行过程中,如因甲方需求变更、政策调整等不可抗力因素,双方可协商变更合同内容。9.2解除条件合同履行过程中,如一方严重违反合同约定,另一方有权解除合同。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面签署,并由双方代表签字盖章。第十条违约责任10.1违约行为包括但不限于:不履行合同义务、延迟履行、履行不符合约定等。10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约程度和双方约定确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构如选择仲裁,仲裁机构为仲裁委员会;如选择诉讼,管辖法院为合同签订地人民法院。11.3诉讼管辖双方约定本合同争议的诉讼管辖地为市。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕,双方权利义务全部履行完毕时,合同终止。12.3合同解除条件合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。第十三条其他约定13.1保密条款双方应对合同内容及双方商业秘密予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。13.2知识产权保护乙方应确保施工过程中使用的技术和材料不侵犯第三方知识产权,如发生侵权,乙方承担全部责任。13.3不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。双方应按国家相关规定承担不可抗力的影响。第十四条合同的附件14.1附件清单附件清单包括:设计方案、施工图纸、材料清单、技术规范等。14.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。14.3附件的补充说明附件中的内容如有冲突,以附件为准。如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同涉及的第三方介入包括但不限于:中介机构、评估机构、监理机构、政府监管部门等。1.2第三方范围第三方指除甲乙方之外,与本合同无关的法人、其他组织或自然人。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙方如需第三方介入,应事先书面通知对方,并说明介入的原因、时间、方式等。2.2第三方介入条件第三方介入需经甲乙方双方同意,并签订书面协议。第三条第三方责任3.1第三方责任限额第三方对甲乙方承担的责任限额为第三方介入合同约定的金额。3.2第三方责任划分第三方介入所引起的损失,由甲乙方和第三方按照约定比例承担。3.3第三方权利第三方按照介入协议享有相应的权利,包括但不限于知情权、监督权等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方为合同关系,第三方独立承担合同约定的义务和责任。4.2第三方与甲乙方的权利义务划分第三方介入所引起的权利义务划分,由甲乙方和第三方按照介入协议约定。第五条第三方介入的终止5.1第三方介入终止条件第三方介入合同约定的终止条件出现时,第三方介入终止。5.2第三方介入终止程序第三方介入终止需甲乙方双方书面确认,并办理相关手续。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更第三方介入导致合同内容变更的,甲乙方应签订书面补充协议,明确变更内容。6.2合同变更程序合同变更按照本合同约定的变更程序进行。第七条第三方介入后的合同解除7.1合同解除第三方介入导致合同解除的,甲乙方应签订书面解除协议,明确解除条件。7.2合同解除程序合同解除按照本合同约定的解除程序进行。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构如选择仲裁,仲裁机构为仲裁委员会;如选择诉讼,管辖法院为合同签订地人民法院。第九条第三方介入后的合同效力9.1合同效力第三方介入不影响本合同的效力,本合同仍然
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 年劳动合同范本版
- 《何謂物流管理》课件
- 医疗康复器械
- 2024年度印刷设计与制作服务合同3篇
- 反腐课件教学课件
- 《外事工作概述》课件
- 生产加工合同
- 移动式脚手架安全培训
- 建筑工程砖材料采购合同版04
- 护士护理进修汇报护理
- 中华国学智慧树知到期末考试答案2024年
- MOOC 国际交流英语-哈尔滨工业大学 中国大学慕课答案
- 中外政治思想史-形成性测试四-国开(HB)-参考资料
- 沟通技巧与商务礼仪
- 18 奇妙的建筑 (教案)岭南版美术三年级上册
- 小学三通两平台汇报
- 防火巡查记录表防火检查记录表
- “校园周边环境安全隐患”自检自查(排查)记录表
- 高二上学期日语阅读四篇自测
- 大学生职业生涯规划成长赛道 (第二稿)
- JB T 6464-2006额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV行业标准
评论
0/150
提交评论