节能建筑施工合同备案说明

节能建筑施工合同备案说明合同编号：__________节能建筑施工合同备案说明甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为项目业主，拥有项目所有权和决策权；2.乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担项目的施工任务；3.双方均同意按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规和本合同的约定履行各自的权利和义务。一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程总投资：（项目总投资）1.5工程主要内容：（项目主要内容）二、合同价格2.1双方确认，本合同施工项目的总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2乙方报价包括但不限于：施工图纸及设计文件所规定的一切建筑安装工程费用、材料费用、设备费用、施工临时设施费用、施工期间保险费用、税费、利润等。2.3合同价款支付方式及进度：（1）施工前，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）完成主体结构工程后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，质保期满后无息退还。三、施工期限3.1双方确认，本工程开工日期为：________年________月________日。3.2双方确认，本工程竣工日期为：________年________月________日。3.3乙方应按合同约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延期。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件和规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量验收统一标准》等法律法规及行业标准的规定。4.3工程竣工后，乙方应承担工程的保修责任，保修期限自竣工验收合格之日起计算，保修期限按照相关法律法规及行业标准执行。五、乙方的义务5.1按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。5.2严格按照施工组织设计进行施工，确保施工安全。5.3做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保施工环保。5.4接受甲方、监理单位的监督和检查，对存在的问题及时整改。六、甲方的义务6.1按照合同约定支付工程价款。6.2按时提供施工图纸、设计文件、施工许可证等施工所需的相关资料。6.3协助乙方办理施工现场的相关手续，提供施工条件。6.4不得干涉乙方的正常施工，不得无故拖延工程进度。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权按合同约定扣除违约金，并有权解除合同。7.2甲方未按照合同约定支付工程价款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。7.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，按不可抗力因素的影响程度减轻或免除责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.施工组织设计4.施工许可证5.环保手续相关文件6.施工期间的保险单据7.工程质量保修书8.施工进度计划9.工程变更通知单10.工程验收报告11.付款凭证12.违约金计算公式13.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务，包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定标准。2.甲方未按照合同约定支付工程价款，包括但不限于迟延支付、少付或不付。3.甲方干涉乙方正常施工，影响施工进度或质量。4.乙方未按照施工组织设计进行施工，导致安全事故。5.乙方未遵守环保法规，造成环境污染。6.不可抗力因素导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间因合同的订立、履行、变更、解除等所产生的权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑施工活动，确保建筑工程质量、安全、进度和投资控制的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的货币，以弥补对方损失或者惩罚违约行为。5.质保期：工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工期，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：立即停工整改，重新验收，必要时扣除违约金或追究刑事责任。3.付款纠纷：按照合同约定支付工程价款，如有争议，通过协商或司法途径解决。4.施工安全事故：立即启动应急预案，救治伤员，报告相关部门，按照法律法规和合同约定处理。5.环保问题：遵守环保法规，加强施工现场环保管理，防止环境污染。6.不可抗力事件：及时通知对方，提供相关证明文件，根据合同约定减轻或免除责任。五、所有应用场景：1.适用于各类