仓储物流网架施工合同_第1页
仓储物流网架施工合同_第2页
仓储物流网架施工合同_第3页
仓储物流网架施工合同_第4页
仓储物流网架施工合同_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

仓储物流网架施工合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3适用法律与管辖第二章合同主体2.1甲方名称与地址2.2乙方名称与地址2.3双方代表的授权第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程进度与交付时间表第四章施工要求4.1施工标准与规范4.2施工材料与设备4.3施工安全与环保4.4施工质量保证第五章合同价格5.1工程总价5.2价格调整机制5.3支付方式与进度5.4价款结算第六章工期与暂停施工6.1工程期限6.2延期与延期的批准6.3暂停施工的条件与后果第七章违约责任7.1违约行为与责任7.2赔偿限额7.3违约解除合同的条件第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁或诉讼的地点与法院第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3变更与解除的程序第十章保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务与期限10.3保密信息的泄露后果第十一章知识产权11.1知识产权的归属11.2知识产权的保护11.3侵权的责任第十二章通知与通讯12.1通知的方式与时间12.2通讯地址与联系方式的变更第十三章其他条款13.1保险13.2不可抗力13.3广告与宣传13.4附则第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件内容的说明与效力合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释第二条款合同文件的优先顺序第三条款适用法律与管辖第二章合同主体第一条款甲方名称与地址第二条款乙方名称与地址第三条款双方代表的授权第三章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程内容第四条款工程进度与交付时间表第四章施工要求第一条款施工标准与规范第二条款施工材料与设备第三条款施工安全与环保第四条款施工质量保证第五章合同价格第一条款工程总价第二条款价格调整机制第三条款支付方式与进度第四条款价款结算第六章工期与暂停施工第一条款工程期限第二条款延期与延期的批准第三条款暂停施工的条件与后果第七章违约责任第一条款违约行为与责任第二条款赔偿限额第三条款违约解除合同的条件第八章争议解决第一条款争议的解决方式第二条款仲裁或诉讼的地点与法院第九章合同的变更与解除第一条款合同变更的条件第二条款合同解除的条件第三条款变更与解除的程序第十章保密条款第一条款保密信息的定义第二条款保密义务与期限第三条款保密信息的泄露后果第十一章知识产权第一条款知识产权的归属第二条款知识产权的保护第三条款侵权的责任第十二章通知与通讯第一条款通知的方式与时间第二条款通讯地址与联系方式的变更第十三章其他条款第一条款保险第二条款不可抗力第三条款广告与宣传第四条款附则第十四章附件第一条款合同附件列表第二条款附件内容的说明与效力(合同方签字处)甲方签字:____________________日期:____________________乙方签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明当甲方为主导时,增加的条款:附加条款一:额外工作范围1.1若甲方要求乙方提供超出合同约定的额外服务或工作,甲方应就额外工作的范围、标准和价格与乙方进行协商。1.2经双方协商一致后,甲方应支付乙方因提供额外工作所产生的费用。附加条款二:变更工程内容2.1若甲方要求变更工程的内容、规模或规格,甲方应提前至少三十天以书面形式通知乙方。2.2乙方应在收到甲方变更通知后十个工作日内,就变更后的工程内容、进度、价格等事项与甲方进行协商。2.3经双方协商一致后,甲方应支付因工程变更所产生的额外费用。附加条款三:工程延期3.1若因甲方原因导致工程延期,甲方应承担因延期所产生的违约责任。3.2甲方要求延期时,应提前至少三十天以书面形式通知乙方,并征得乙方的同意。3.3延期导致的额外费用,双方应协商解决。当乙方为主导时,增加的条款:附加条款四:技术支持与培训4.1乙方应在合同约定的时间内提供技术支持与培训,确保甲方能正确使用工程成果。4.2技术支持与培训的内容、时间、地点等事项,双方应提前协商确定。4.3乙方提供技术支持与培训所产生的费用,双方应协商解决。附加条款五:工程质量保证5.1乙方应对所提供的工程质量承担责任,确保工程符合合同约定的质量标准。5.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,并承担整改费用。5.3乙方应在合同约定的时间内对工程进行维护,确保工程的正常运行。附加条款六:保密信息6.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方保密信息予以保密,不得向任何第三方泄露。6.2保密信息的范围、保密期限等事项,双方应提前协商确定。6.3若乙方违反保密义务,乙方应承担相应的违约责任。当有第三方中介时,增加的条款:附加条款七:第三方中介服务费用7.1若合同履行过程中涉及第三方中介服务,中介服务的费用由甲方承担。7.2甲方应在合同约定的时间内支付中介服务费用,否则乙方有权暂停合同履行。附加条款八:第三方中介的责任8.1第三方中介在提供服务过程中,应对其服务质量和效果承担责任。8.2若第三方中介的服务导致甲方或乙方损失的,第三方中介应承担相应的赔偿责任。附加条款九:第三方中介的变更9.1若甲方或乙方要求变更第三方中介,应提前至少三十天以书面形式通知对方。9.2变更第三方中介后,双方应重新协商中介服务费用、责任等问题。附加条款十:第三方中介的退出10.1若第三方中介提前退出合同,应提前至少三十天以书面形式通知甲方和乙方。10.2第三方中介退出后,甲方和乙方应协商解决因退出所产生的遗留问题。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案与技术规范3.材料采购清单4.设备供应清单5.施工进度计划6.质量验收标准7.安全防护措施方案8.环保措施方案9.合同价款明细表10.支付凭证11.工程变更记录12.工程延期记录13.违约行为记录14.争议解决裁决记录二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付价款2.甲方未按约定提供施工条件3.甲方要求解除合同且不符合约定解除条件4.乙方未按约定时间完成工程5.乙方未按约定质量标准完成工程6.乙方使用不符合合同约定的材料或设备7.乙方未按约定提供技术支持与培训8.乙方泄露甲方保密信息9.第三方中介未按约定提供服务或服务质量不符合要求10.第三方中介提前退出合同且未提前通知甲方和乙方三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方为实现特定目的,明确相互权利义务的协议。2.甲方:指合同中承担买方或委托方义务的一方。3.乙方:指合同中承担卖方或受托方义务的一方。4.第三方中介:指在合同履行过程中提供服务的非合同方。6.违约行为:指违反合同约定的具体行为。7.解除合同:指合同一方或多方根据合同约定或法律规定,终止合同效力的行为。8.争议解决:指合同各方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:协商调整工程进度计划,并根据实际情况协商延期导致的费用。2.材料设备质量问题:更换不合格材料设备,并追究供应商责任。3.安全事故发生:立即启动应急预案,依法承担赔偿责任,并加强安全防护措施。4.保密信息泄露:采取补救措施,依法追究泄露方责任。5.第三方中介服务不符合要求:协商改进服务或更换中介机构。6.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论