2024合同模板建筑工程挂靠协议范本

合同编号：__________鉴于甲方为具备相应资质的工程发包方，乙方为具备相应施工能力的施工方，为了保证工程的顺利进行，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方授权乙方作为其名下工程项目的实际施工方，并按照本协议约定进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总价：__________1.5工程工期：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应保证其名下工程项目的合法性，确保工程项目符合国家法律法规、行业规范和标准。2.2甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的支持和协助，包括但不限于技术指导、协调相关部门等。2.3甲方应按照本协议约定支付工程款项，包括但不限于工程进度款、质量保证金等。2.4甲方应对乙方施工过程中的损失承担赔偿责任，但依法应由乙方承担的除外。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照本协议约定和甲方的要求，组织具备相应资格的施工人员、设备、材料等进行施工。3.2乙方应确保施工质量符合国家法律法规、行业规范和标准，并对施工过程中的安全负责。3.3乙方应按照约定的工程进度完成施工任务，不得延误工期。3.4乙方应按照约定向甲方支付各项费用，包括但不限于工程款、税费等。四、工程款项及支付方式4.1工程总价款为：__________元（大写：__________元整）。4.2甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。五、合同的变更、解除和终止5.1甲乙双方同意，合同的变更、解除和终止，应当采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。5.2在合同履行过程中，如因国家法律法规、政策调整或不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除或终止合同，并按照相关法律法规处理后续事项。六、违约责任6.1甲乙双方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。七、争议解决7.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同主体资格：甲方应确保具有工程发包的资格和能力，乙方应确保具有施工的资格和能力。解决办法：核实双方的营业执照、资质证书等相关文件，确保合同主体资格合法有效。2.明确工程范围和质量标准：详细描述工程的具体范围和质量标准，避免因理解不一致导致的争议。解决办法：在合同中详细列明工程范围和质量标准，可附上相关图纸、技术规范等辅助说明。3.工程款项支付：严格按照约定的付款方式和时间节点支付工程款项，避免拖延付款或提前付款。解决办法：设立专门的工程款项支付管理机制，确保按照合同约定及时支付工程款项。4.违约责任：明确双方违约的情形和违约责任，确保在出现违约情况时能够及时处理。解决办法：在合同中详细列明违约情形和违约责任，包括违约金的标准和计算方式。5.争议解决：约定明确的争议解决方式，确保在出现争议时能够高效解决。解决办法：在合同中约定争议解决的途径和程序，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规则。2.建筑法：是指调整建筑行业活动的法律规范总称，包括建筑企业的资质管理、建筑工程的许可和监管、建筑工程的质量安全等方面的法律规则。3.营业执照：是指企业依法取得的用于证明其合法经营权的证件，由工商行政管理部门颁发。4.资质证书：是指企业或个人在特定领域具备相应能力和资格的证明，由相关行业管理部门颁发。5.不可抗力：是指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.违约金：是指当事人一方不履行合同债务时，按照合同约定向对方支付的金钱赔偿。7.友好协商：是指合同双方在出现争议时，通过友好沟通、协商解决的方式。8.调解：是指由第三方中立人士对合同双方的争议进行调解，协助双方达成和解协议的过程。9.仲裁：是指由双方约定的仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律效力的裁决。10.诉讼：是指合同争议一方依法向人民法院提起的民事诉讼，由法院进行审理和判决。应用场合：1.建筑工程挂靠协议：适用于具备资质的工程发包方（甲方）与具备施工能力的施工方（乙方）之间，就甲方授权乙方作为其名下工程项目的实际施工方，并按照本协议约定进行施工的事宜。2.工程分包协议：适用于工程总包方（甲方）与分包方（乙方）之间，就乙方承担总包方的一部分工程，并按照本协议约定进行施工的事宜。3.工程转包协议：适用于原工程承包方（甲方）与新的工程承包方（乙方）之间，就甲方将其名下工程项目的部分或全部权利和义务转让给乙方，并由乙方继续履行合同的事宜。补充条款：1.工程变更条款：包括工程范围、工程量、工程进度等方面的变更约定。2.工程延期条款：包括因不可抗力、甲方原因等导致工程延期的情况约定。3.工程质量条款：包括工程质量标准、验收程序、质量保证措施等方面的约定。4.工程安全条款：包括施工安全要求、安全事故处理等方面的约定。5.保密条款：包括双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和保密期限等方面的约定。6.知识产权条款：包括工程设计、技术成果等知识产