一级建造师试题集及答案-《建设工程项目管理》37

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程项目管理》

1.单选题

支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，以()。

A.确保工程质量

B.确保工程费用及时支付到位

C.考察承包人资金实力

D.保证承包人按约履行

答案：B

解析：2021教材P312/2020教材P311

支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，以保工

程费用及时支付到位。

2.单选题

在合同执行过程中，由于通货膨胀而使工料成本增加，按合同规定对合同总价进行相应调

整的合同形式为()合同。

A.纯单价

B.成木加酬金

C.不可调值总价

D.可调值总价

答案：D

解析:2021教材P296/2020教材P295

变动总价合同又称为可调总价合同，合同价格是以图纸及规定、规范为基础，按照时价

(CurrentPrice)进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。它是一种相

对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加

时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。

3.单选题

设工程施工承包合同谈判时，承包人应力争以()来代替业主扣留的保留金。

A.投标保证金

B.维修保函

C.履约保函

D.银行保函

答案：B

解析：2021教材P264/2020教材P263

承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有

利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同

时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索回款项。因此，这一

做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。

4.单选题

下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是Oo

A.机构组织庞大，中间层次太多构成的隙碍

B.知识.经验水平的差距导致的障碍

C.对信息的看法不同造成的障碍

D.下属对上级的恐惧心理而形成的障碍

答案：A

解析：2021/2020教材P59

在管理中，合理的组织机构有利于信息沟通。但是，如果组织机构过于庞大，中间层次太

多，信息从最高决策层传递到下层不仅容易产生信息的失真，而且还会浪费大量时间，影

响信息的及时性。同时，自下而上的信息沟通，如果中间层次过多，同样也浪费时间，影

响效率。

5.单选题

某施工总承包企业将玻璃幕墙专业工程分包给某专业分包商，则该分包商0。

A.对总承包企业负责

B.对业主单位负责

C.对总承包企业和业主单位负责

D.对承包企业.业主.设计单位负责

答案：A

解析：2021/2020教材P34

工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。工程总承包

企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分

包合同的约定对总承包企业负责。

6.单选题

某项目按照施工进度编制了施工成本计划，如下图所示，有关该图的描述，错误的是

A.该项目前五个月的累计计划支出为1750万元

B.该项目本年度的成本计划支出息额为5550万元

C.该项目本年度平均每月的计划支出是462.5万元

D.该项目前半年平均每月的计划支出是420万元

答案：D

解析：2021/2020教材P82页

如图，依次计算出项目前五个月的累计支出为1750万元，整个年度的成本计划支出总额为

5550万，相应每月的计划支出为5550/12=462.5万元，项目前半年平均每月的计划支出是

(1750+800)/6=4251,

7.单选题

用以衡量组织施工的水平，并对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价的是

()O

A.施工平面图

B.施工进度计划

C.施工方案

D.主要技术经济指标

答案：1)

解析：2021/2020教材P45

技术经济指标用以衡量组织施工的水平，它是对施工组织设计文件的技术经济效益进行全

面评价。

8.单选题

属于项目管理信息系统成本控制的功能的是()。

A.项目标底的数据计算和分析

B.项目合同价的数据计算和分析

C.投标估算的数据计算和分析

D.计划资金投入和实际资金投入的比较分析

答案：C

解析：2021教材P357/2020教材P356

项目管理信息系统成本控制的功能包括：1.投标估算的数据计算和分析；2.计划施工成

本；3.计算实际成本；4.计划成本与实际成本的比较分析：5.根据工程的进展进行施工成

本预测等。。

9.单选题

工程管理信息化属于()的范畴。

A.领域信息化

B.区域信息化

C.企业信息化

D.社会信息化

答案：A

解析：2021教材P349/2020教材P348

信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。工程管理信息化指的

是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。工程管理

信息化属于领域信息化的范畴，它和企业信息化也有联系。

10.单选题

有关索赔意向通知，下列说法中不正确的是()。

A.索赔意向通知以书面方式提出，特殊情况下经工程师同意可以口头方式提出

B.在索赔意向通知中应向对方表明索赔愿望、要求或声明保留索赔权利

C.索赔意向通知应简单说明索赔事由发生的时间、地点、索赔依据和理由等

D.索赔意向通知是提出索赔的必要前提条件

答案：A

解析：2021教材P329/2020教材P328

一、索赔意向通知在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先

要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程

师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步.

11.单选题

某施工企业针对脚手架拆除时因失稳而可能出现倒塌事故，施工企业应编制（）。

A.综合应急预案

B.现场处置方案

C.专项应急预案

D.一般应急预案

答案：C

解析：2020教材P235/2019教材P233

专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险、源和应急

保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分

12.单选题

某工厂计划生产一批零件，总共1000个，单价500元，损耗率为5%,实际生产1060个，

单价530元，实际损耗率4%,利用因素分析法分析单价改变使成本增加了（）元。

A.5618

B.31500

C.31800

D.33390

答案：D

解析:2021/2020教材P105

目标成本=1000X500X1.05=525(X)0；第一次替换：1060X500X1.05=556500；第二次替

换：1060X530X1.05=589890；589890-556500=33390

13.单选题

采用赢得值法分析成本偏差得到的结果如下图所示，正确的是()。

A.效率低，进度较慢.投入延后

B.效率较低，进度慢，投入延后

C.效率较低，进度较快，投入超前

D.效率较高，进度较慢，投入延后

答案：C

解析：2021/2020教材P100

成本控制的偏差分析原因与纠偏措施。赢得值法参数分析和对应措施表1Z202032-8,符合

图中的第4种情况，即效率较低，进度较快，投入超前

族得境法参数分析与对应措施骤表1Z2Q2Q32-8

序号图形=）数关嘉分析悔防

用T作效率高的人

ACWP>BCWS>BCWP效率低进溟校慢投

1员更换一批丁作效

人趣的

尸率低的人员

BCWP>BCWS>ACWP效率稠过友教快投若短商不大，维持

2

尸sy>(kcv>o人延后硼

BCWP>ACWP>BCWS效率较高进度长枚拍出国分人员，放

3

SF>0<T>0人延后慢进度

ACWP>BCWP>BCWS效率较蛾进度较快给出林分人员，增

4

尸sy>o；cp<o改入超的部少量骨干人员

BCWS>ACWP>BCWP炊事较*进度慢投

SmLV虑效人仿投入

Alflit

BCWS>BCWP>ACW效率较环选度以慢

615迷堵解人员投入

SK<O；CF>O找人延柠

14.单选题

建设单位应在工程竣工验收前（）个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知

该工程的工程质量监督机构。

A.5

B.7

C.10

D.14

答案：B

解析：建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面

通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

15.单选题

项目经理在企业法定代表人授权范围内，可由其行使的管理权力是0。

A.调整企业人力

B.调整项目投资目标

C.选择施工作业队伍

D.进行项目的利益分配

答案：C

解析：2021/2020教材P54

本题考核的是项目经理的管理权力。项目经理的管理权力包括：（1）组织项目管理班子；（2）

以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合

同；（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物

资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍：（5）进行合理的经济分配；（6）企业法

定代表人授予的其他管理权力。

16.单选题

基于（），为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系。

A.项目管理的基本模式

B.项目目标控制的静态控制原理

C.组织是目标能否实现的决定性因素

D.网络计划技术的要求

答案：c

解析：2021教材P147/2020教材P146

组织是目标能否实现的决定性因素，为实现项目的进度目标，应充分重视健全项FI管理的

组织体系。故C正确。

17.单选题

下列模式中业主只需进行一次招标的是（）O

A.施工总承包管理模式

B.施工总承包模式

C.DBB模式

D.指定分包模式

答案：B

解析：2021/2020教材P37

施工总承包模式业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约，因此招标及合同管理工

作量将会减小。所以选B正确。

18.单选题

通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位（子单位）工程（）。

A.勉强验收B缓期验收

B.缓期施工

C.严禁验收

D.严格验收

答案：C

解析:2021教材P186/2020教材P185

通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。

19.单选题

重视信息技术是进度控制中的（）。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.综合措施

答案：B

解析：2021教材P148/2020教材P147

重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备）在进度控制中的应

用。虽然信息技术对进度控制而言只是一种管理手段。故B正确。

20.单选题

某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。（注：没有标持续时间的为虚工

作，在这里持续时间为0）

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

解析：2021教材P133/2020教材P132

2.关键线路自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间

最长的线路为关键线路。故本1-2-7-8-9>1-2-3-6-8-9、1-2-3-4-5-6-8-9、总的工作持

续时间都为15,且最长。

21.单选题

网络计划中的关健工作是指（）。

A.持续时间最长的工作

B.总时差为0的工作

C.总时差最小的工作

D.两端均为关健节点的工作

答案：c

解析：2021教材P133/2020教材P132

本题考察的是关键工作。原文：网络计划中总时差最小的工作是关键工作。

22.单选题

环境管理体系的运行模式由（）组成。

A.策划、比较、检查、纠偏和改进

B.策划、实施、检查、评审和改进

C.策划、实施、检查、评审和纠偏

D.计划、比较、检查、评审和改进

答案：B

解析：2021教材P2U/2020教材P209

环境管理体系的运行模式是由“策划、实施、检查、评审和改进”构成的动态循环过程。

23.单选题

项目建设涉及的工种甚多，包括大量的高空作业、地下作业、用电作业、爆破作业、施工

机械、起重作业等较危险的工程，并且各工种经常需要交叉或平行作业，说明建设工程职

业健康安全与环境管理具有（）。

A.多变性

B.协调性

C.复杂性

D.持续性

答案：B

解析：2021教材P212/2020教材P210

建设工程职业健康安全与环境管理的协调性体现在：项目建设涉及的工种甚多，包括大量

的高空作业、地下作业、用电作业、爆破作业、施工机械、起重作业等较危险的工程，并

且各工种经常需要交叉或平行作业。

24.单选题

下列质量中，属于工程质量基础的足（）。

A.人工质量

B.机械质量

C.材料设备质量

D.工序质量

答案：C

解析：2021教材P154/2020教材P153

材料包括工程材料和施工用料，又包括原材料、半成品、成品、构配件和周转材料等。各

类材料是工程施工的基本物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，

工程质量就不可能达到标准。所以加强对材料设备的质量控制，是保证工程质量的基础。

25.单选题

某施工项目某月的成本数据如下表,应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）

万兀O

单位计划实际

万元600640

我土菸W至%45

A.1.6

B.6.4

C.8

D.12

答案：A

解析：2021/2020教材Pl06

(640-600)x4%=1.6

26.单选题

职业健康安全管理体系的要素中，不属于核心要素的是()。

A.法规和其他要求

B.文件和资料控制

C.管理评审

D.绩效测量和监视

答案：B

解析：2021教材P209/2020教材P207

核心要素包括以下10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的

确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限：合规性评

价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。

27.单选题

实际费用法是工程费索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。

A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据

B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据

C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据

D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据

答案：A

解析：2021教材P332/2020教材P331

（一）实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则

是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。

28.单选题

下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。

A.选择合理的合同结构

B.选择工程承发包模式

C.确定各类进度计划的审批程序

D.优选工程项目设计、施工方案

答案：D

解析：2021教材P147/2020教材P146

选择合理的合同结构与工程承发包模式属于进度控制的管理措施；确定各类进度计划的审

批程序属于进度控制的组织措施；优选工程项目设计、施工方案属于进度控制的技术措

施。

29.单选题

工程网络计划中，工作A有两项紧后工作B和c,已知工作B和工作c的最早开始时间分

别为第20天和第23天，工作A的最早开始时间为第12天，持续时间为5d,则工作A的

自由时差为（）do

A.1

B.2

C.3

D.6

答案：C

解析：2021教材P136/2020教材P135

本题考核的是网络计划时间参数的计算。有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧

后工作的最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。工作A的自由时差

=min20-12-5,23-12-5}d=3d（＞

30.单选题

某双代号网络计划中，若某项工作还需4天完成，该工作距离最迟完成时间点的天数为1

天，则下列说法正确的是（）。

A.该工作不影响总工期

B.该工作可提前3天完成

C.该工作会影响总工期3天

D.该工作会影响总工期1天

答案：C

解析：2021教材P131/2020教材P130

本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。因为该工作还需4天完成，距离最迟完成

时间点的天数为1天，所以4-1=3天，该工作会影响总工期3天。

31.单选题

下列关于单代号网络图的说法中，正确的是（）。

A.节点表示工作之间的逻辑关系

B.节点表示工作的开始或完成点

C.箭线表示工作之间的逻辑关系

D.箭线表示工作的持续时间

答案：C

解析：2021教材P126/2020教材P125

单代号网络图中的每一个节点表示一项工作，节点宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工

作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内.单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间

的逻辑关系，既不占用时间，也不消耗资源。

32.单选题

项目的信息管理，是使项目的信息能方便和有效地获取、()、存档、处理和交流。

A.分类

B.存储

C.编码

D.打印

答案：B

解析：2021教材P344/2020教材P343

项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和

有效地获取、存储、存档、处理和交流。

33.单选题

国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的解决方式是

()O

A.协商

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

答案：A

解析：2021教材P341/2020教材P340

协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。双方依据合

同，通过友好磋商和谈判，互相让步，折中解决合同争议。

34.单选题

建设工程项目的业主方和项目参与方的信息处理应考虑充分利用（）的方式。

A.广域网通信

B.远程数据通信

C.局域网通信

D.城域网通信

答案：B

解析：2021教材P348/2020教材P347

建设工程项目的业主方和项目参与方往往分散在不同的地点，或不同的城市，或不同的国

家，因此其信息处理应考虑充分利用远程数据通信的方式。

35.单选题

关于事故预警系统，下列说法不正确的是（）。

A.以事故控制和处理为目的

B.当事故难以控制时，及时做出警告，并提供对策措施和建议

C.综合运用事故致因理论（如系统安全理论）、安全生产管理原理（如预防原理）

D.根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制

答案：A

解析：2021教材P226/2020教材P224

事故预警系统是综合运用事故致因理论（如系统安全理论）、安全生产管理原理（如预防

原理），以事故预防和控制为目的，通过对生产活动和安全管理过程中各种事故征兆的监

测、识别、诊断与评价，以及对事故严重程度和发生可能性的判别给出安全风险预警级

别，并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制。当事故难以控

制时，及时做出警告，并提供对策措施和建议。

36.单选题（本题1分）

关于工期索赔，下列说法正确的是（）。

A.单一延误是可索赔延误

B.共同延误是不可索赔延误

C.交叉延误可能是可索赔延误

D.非关键线路延误是不可索赔延误

答案：C

解析：本题丰要考查丁期延误的分类C

重点应理解按照承包商可能得到的要求和索赔结果划分和按照延误事件之间的关联性划

分。

按索赔要求和结果划分:

含义

可索赔只可索赔工期的延误指非承包商原因引起的工程延误，包括业主或工程

延误只可索赔费用的延误师的原因和双方不可控制的因素引起的索赔。

可索赔工期和费用的延误

不可索赔延误指因承包商原因引起的延误，承包商不应向业主提

出索赔。

按延误事件之间的关联性划分:

含义备注

单一延误单一延误是指在某一延误事件从发生

到终止的时间间隔内，没有其他延误

事件的发生

共同延误当两个或两个以上的延误事件从发生当业主引起的延误或双方不可控制

到终止的时间完全相同时因素引起的延误与承包商引起的延

误共同发生时，即可索赔延误与不

可索赔延误同时发生时，可索赔延

误就将变成不可索赔延误，这是工

程索赔的惯例之一。

交叉延误当两个或两个以上的延误事件从发生

到终止只有部分时间重合时

c项：若交叉延误是由于业主或双方不可控制因素引起的，则属于可索赔延误；若交叉延

误是由于承包商因素引起的，则属于不可索赔延误。因此交叉延误可能是可索赔延误。故

C项正确。

A项：单一延误并不一定是可索赔延误。若单一延误是由于承包商原因引起的，则属于不

可索赔延误。因此A项错误。

B项：共同延误并不一定是不可索赔延误，当两个或两个以上由业主引起的延误或双方不

可控制因素引起的延误共同发生时，为可索赔延误。故B项错误。

D项：非关键线路延误并不一定是不可索赔延误。若非关键线路延误是由于业主或双方不

可控制因素引起的，则属于可索赔延误。故D项错误。

综上所述，本题正确答案为C。

37.单选题（本题1分）

某工程双代号网络计划图如下：其中关键线路有（）条。

w

9

6:

Q

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

解析：本题主要考查关键线路.

关键线路是工作持续时间最长的线路。可以通过计算路线工作时间得到。

本题中共有6条线路，对应的工作持续时间分别为：

①一►②一►⑦L4天；

①一►②一►④一►⑥f⑦14天；

①一►④一►⑥一►®13天；

①一•③一•④一►⑥一►⑦15天；

①~►③一►⑤一►⑥~►⑦13天；

①一►③一►⑤一►⑦15天；

所以关键线路是工作时间为15天的两条线路。

综上所述，本题正确选项是B项。

38.单选题(本题1分)

建设工程项目管理规划属于()项目管理的范畴。2018真题

A、工程总承包方

B、业主方

C、工程总承包管理方

D、工程咨询方

答案：B

解析：本题考查的是建设工程项目管理规划的内容和编制方法。建设工程项目管理规划涉

及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。

39.单选题（本题1分）

关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。2016

A、生活区可以设置敞开式垃圾容器

B、施工现场宿舍严禁使用通铺

C、施工现场水冲式厕所地面必须硬化

D、现场食堂必须设置独立制作间

答案：A

解析：本题考查的是施工现场职业健康安全卫生的要求。办公区和生活区应设密闭式垃圾

容器，所以选项A错误；施工现场宿舍严禁使用通铺，所以选项B正确；施工现场应设置

水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，所以选项C正确；食堂应设置独立的制作间、储

藏间，所以选项D正确。

40.单选题（本题1分）

通过对竞争机制，利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的

核心机制，即（）机制。

A.持续改进

B.反馈

C.约束

D.动力

答案：D

解析：本题主要考查建设工程项目质量控制系统的运行机制。

建设工程项目质量控制系统的运行机制包括：动力机制、约束机制、反馈机制和持续改进

机制。

D项：动力机制是建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，它来源于公正、公开、公

平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。故D项正确。

A项：持续改进机制的含义是在建设工程项目实施的各个阶段，不同的层面、不同的范围

和不同的主体间应用PDCA循环原理展开质量控制，保证建设工程项目质量控制系统的不断

完善和持续改进。故A项错误。

B项：反馈机制是指运行的状态和结果的信息反馈，是对质量控制系统的能力和运行效果

进行评价，并及时做出处置提供决策依据。故B项错误。

C项：约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的监控效力，两者相辅相成，构

成了质量控制过程的制衡关系。故C项错误。

综上所述，本题正确答案为D。

41.单选题(本题1分)

下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是()o2018真题

A、质量管理点的设置

B、工序质量的控制

C、施工质量计划的编制

D、工序质量偏差的纠止

答案：B

解析：本题考查的是施工质量控制的依据与基本环节。事中控制的重点是工序质量、工作

质量和质量控制点的控制。参见教材71。

42.单选题（本题1分）

建设工程施工安全控制的目标是〔）。

A.找出所有危险源

B.评估危险源可能造成的危害

C.减少和消除生产过程中的事故

D.事故应急处理

答案：C

解析：本题主要考查建设工程施工安全控制的目标。

建设工程施工安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保证人员健康安全和财产

免受损失。

综上所述，本题正确答案为C。

43.单选题

工程质量问题和质量事故的分类标准是（）o

A.工程合同额的多少

B.直接经济损失的大小

C.社会影响程度

D.工程质量监督部门的鉴定结果

答案：B

解析：2021教材P189/2020教材P188

凡是工程质量不合格，影响使用功能或工程结构安全，造成永久质量缺陷或存在重大质量

隐患，甚至直接导致工程倒塌或人身伤亡，必须进行返修、加固或报废处理，按照由此

造成人员伤亡和直接经济损失的大小区分，在规定限额以下的为质量问题，在规定限额以

上的为质量事故。

44.单选题（本题1分）

在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（）关系。

A.代理与被代理

B.合同

C.委托和被委托

D.监理和被监理

答案：D

解析：本题考核的是监理单位和施工单位之间的关系。

《建设工程质量管理条例》第三十六条规定：工程监理单位应当依照法律、法规以及有关

技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工

质量承担建立责任。

由此可见监理单位与施工单位之间的关系是监理和被监理的关系。

综上所述，正确选项为I）。

45.单选题（本题1分）

根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）,施工组织设计应由（）组织编

制。2014

A.施工单位技术负责人

B.项目负责人

C.施工单位负责人

D.项目技术负责人

答案：B

解析：本题考查的是建筑施工组织设计的编制和审批。施工组织设计应由项目负责人主持

编制，可根据需要分阶段编制和审批。

46.单选题（本题1分）

支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，以（）。

A.确保工程质量

B.确保工程费用及时支付到位

C.考察承包人资金实力

D.保证承包人按约履行

答案：B

解析：本题考核的是支付担保的作用。

建设工程中的担保主要有以下四种：

担保种类作用

投标担保保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

履约担保促使承包商履行合同约定，完成建设任务，有利于保护业主的合法权益

支付担保通过发包人资信状况进行严格亩查并落实各项担保措施,以确保工程费

用及时支付到位，一旦业主违约，付款担保人将代为履约

预付款担保保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金

额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工

程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭项付款担保向银

行索赔该保函的把保金额作为补偿

支付担保的主要作用是通过发包人资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，以确保工

程费用及时支付到位，一旦业主违约，付款担保人将代为履约。

综上所述，本题正确答案为B。

47.单选题(本题1分)

当修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种等待的时间间隔称为

()时距。

A.STF

B.STS

C.FTF

D.ns

答案：D

解析：本题主要考查时间间隔。

工作的搭接顺序关系是用前项工作的开始或完成时间与其紧后工作的开始或完成时间之间

的间距来表示，具体有四类：

FTS,t

F

STS”

1Z2O3O32-12单代号搭接

।网络图箭线的表示方法

FTS”「出，完成时间与其紧后工作，开始时间的时间间距：

F7F“工作i完成时间与其紧后工作j完成时间的时间间距；

STS,,,工作，开始时间与其紧后工作"F始时间的时间间距；

STF.„工作i开始时间与其紧后工作，完成时向的时间间距°

当修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，因此，这种时间间距是从

前一工作完成时间到其紧后工作开始时间的时间间距，即FTS时距。

综上所述，本题正确答案为D。

48.单选题（本题1分）

在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为（）。

BD

6b4

①---------®------------------------------►⑥

C。E

~5~►③—7―1

A.0

B.3

C.5

D.8

答案：B

解析：本题主要考查双代号网络计划的计算。

某工序的总时差等于其最迟开工时间减去最早开工时间，或最迟完工时间减去最早完工时

间。C工作最早开工时间为A工作结束时间，即第5天，C工作的最迟完工时间应为第11

（5+6=11）天，所以C工作的最迟开工时间为最迟完工时间减去C工作持续时间，即为第

8天（11-3=8）。总时差二最迟开工时间-最早开工时间=8-5=3天。所以C工作总时差为3

天。

综上所述，本题正确选项为B项。

49.单选题（本题1分）

建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

答案：A

解析：本题主要考查预付款担保。

建设工程施工预付款担保的形式有银行保函和承发包双方约定的其他形式。主要形式是银

行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的，预付款一股逐月从工程

付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发

包人处取得同意此保函减值的文件，并送银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应

退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。

综上所述，本题正确选项是A项.

50.单选题（本题1分）

作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（）。

A.在项目的前期决策阶段建立

B.在项目的初步设计阶段完善

C.在项目的进展过程中逐步形成

D.在项目的准备阶段建立

答案：C

解析：本题考核的是建设工程项目进度计划系统。

建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制

的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此

项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它是逐步形成的。

综上所述，正确选项为C。

51.单选题（本题1分）

（2019年真题）“施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措

施”，这体现了安全事故隐患的（）原则。

A.冗余安全度治理

B.直接隐患与间接隐患并治

C.单项隐患综合治理

D.预防与减灾并重治理

答案：B

解析：P229-232

事故直接隐患与间接隐患并治原则：对人、机、环境系统进行安全治理的同时，还需治理

安全管理措施。

52.单选题（本题1分）

在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）.

A.制定项目进度控制的措施

B.对项目实施进行总体部署

C.分析和论证进度目标实现的可能性

D.编制施工总进度规划

答案：C

解析：本题主要考查建设工程项R总进度目标论证的工作内容。

建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标。在进行建设工程项目总进度目标

控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管

理者应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审议。大型建设工程项目总进

度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证进度目标实现的可能性。

综上所述，本题正确选项为C项。

53.单选题

确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（）的工作内容。

A.预警监测

B.预警评价

C.预警信息管理

D.预警评价指标体系的构建

答案：B

解析：2021教材P227/2020教材P225

预警评价包括确定评价的对象、内容和方法，建立相应的预测系统，确定预警级别

和预警信号标准等工作。

54.单选题

在建设工程项目施工阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（）。

A.办理安全与环保审批手续

B.将保址安全施工的措施报有关管理部门备案

C.提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议

D.环保部门对项目完成验收

答案：B

解析：A选项属于决策阶段，C选项属于设计阶段，D选项属于试运行阶段。

55.单选题

下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。

A.文件控制

B.运行控制

C.应急准备和响应

D.记录控制

答案：B

解析：核心要素包括以下10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控

制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合

规性评价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。7个辅助性要素包括：能

力、培训和意识；沟通、参与和协商：文件；文件控制；应急准备和响应；事件调查、不

符合、纠正措施和预防措施；记录控制。

56.单选题

成本分析是在成本的形成过程中，主要利用施工项目的成本核算资料(成本信息)，与

()等进行比较，了解成本的变动情况。

A.目标成本、预算成本以及类似施工项目的实际成本

B.目标成本、预算成本以及本项目的实际成本

C.目标成本、本项目的实际成本

D.预算成本、类似施工项目的实际成本

答案：A

解析：成本分析是在成本的形成过程中，主要利用施工项目的成本核算资料(成本信

息)，与目标成本、预算成本以及类似施工项目的实际成本等进行比较，了解成本的变动

情况。

57.单选题

下列项目策划的工作内容中，不属于项目决策阶段合同策划的是()。

A.决策期的合同结构

B.决策期的合同内容和文本

C.方案设计竞赛的组织

D.实施期合同结构总体方案

答案：C

解析：建设工程项目决策阶段策划:

（1）决策期的姐织结构；

（2）决策期任务分工；

<3）决策期管理职眩分工；

组织策划

（4）决策期工作流程：

（5）实施期组织总体方案；

（6）项目编码体系分析.

（1）项目实施期管理总体方案；

管理策划（2）生产运营期设施管理总体方案；

（3）生产运营期经营管理总体方案.

（1）决策期的合同结构；

合同策划（2）决策期的合同内容和文本；

（3）实施期合同结构总体方案.

58.单选题

索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务

或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。

A.拖延工期后

B.遭受损失后

C.产生分歧后

D.提起公诉后

答案：B

解析：2021教材P323/2020教材P322

建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确

履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对

方提出经济或时间补偿要求的行为。

59.单选题

项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（）能方

便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。

A情况

B.资料

C.信息

D.数据

答案：C

解析：2021教材P344/2020教材P343

项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和

有效的获取、存档、存储、处理和交流。

60.单选题（本题1分）

关于建设工程项目自行招标与委托招标表述中，不正确的是0

A.招标人可自行办理招标事宜，也可以委托招标代理机构代为办理招标事宜

B.招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力

C.工程招标代理机构资格分为甲、乙、预乙级三级

D.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务

答案：C

解析：工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。

61.单选题

下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（）。

A.实际费用法

B.修正的实际费用法

C.总费用法

D.修正的总费用法

答案：B

解析：2021教材P332/2020教材P331

索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。

62.单选题（本题1分）

某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支

出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（）。2017

A、30.69%

B、54.09%

C、68.18%

D、79.33%

答案：B

解析：本题考查的是专项成本分析方法。成本支出率=计算期实际成本支出/计算期实际工

程款收入X100%=U9/220X100%=54.09%。参见教材19。

63.单选题

在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布超出质量标准的上下界

限，说明生产过程（）o

A.质量能力适中，符合要求

B.质量能力偏大，不经济

C.质量能力偏小，需要整改

D.存在质量不合格，需纠偏

答案：D

解析：2021教材P202/2020教材P201

数据分布均已出现超出质量标准上下限的上下界限，这些数据说明生产过程存在质量不合

格，需要分析原因，采取措施进行纠偏。

64.单选题

对于施工成本偏差的控制，核心的工作是()O

A.施工成本分析

B.施工成本考核

C.纠正偏差

D.调整成本计划

答案：C

解析：2021/2020教材P72

成本偏差的控制，分析是关键，纠偏是核心，因此要针对分析得出的偏差发生原因，采取

切实措施，加以纠正。

65.单选题

在沟通过程中，信息传送不全，信息传递不及时是由于()障碍引起的。

A.发送者

B.接受者

C.沟通通道

D.沟通环境

答案：A

解析：2021/2020教材P58

本题考核的是沟通障碍。沟通障碍主要来自于：发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道

的障碍。其中，发送者的障碍主要表现在：表达能力不佳；信息传送不全；信息传递不及

时或不适时；知识经验的局限；对信息的过滤等。

66.单选题

编制成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为().

A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等

B.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费等

C.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费等

D.人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金等

答案：A

解析：2021/2020教材P80

施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等，如图

1Z202023-2所示。在此基础上，编制按施工成本构成分解的施工成本计划。

67.单选题（本题1分）

地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当由（）备案。2014

A.上一级人民政府

B.国务院安全生产监督管理部门

C.同级安全生产监督管理部门

D.同级人民政府

答案：D

解析：本题考查的是应急预案的备案。地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当

报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案。

68.单选题（本题1分）

关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是（）°（2015真题）

A室内净高2・5m

B.室内通道宽度0.8m

C.每间宿舍居住18人

D.使用通铺

答案：A

解析：本题考查的是施工现场职业健康安全卫生的要求。

宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4米，通道宽度不得小于0.9米，

每间宿舍居住人员不得超过16人。施丁现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不

得超过2层，严禁使用通铺。选项A是正确的。

69.单选题（本题1分）

关于物资采购合同价格，按规定应由国家定价但国家尚无定价的材料，其价格应（）。

A.由供需双方协商确定

B.报请物价主管部门批准

C.由工程师确定

D.由政府质量监督部门确定

答案：B

解析：本题主要考查物资采购合同的内容。

物资采购合同价格中有关价格的规定：

（1）有国家定价的材料，应按国家定价执行；

（2）按规定应由国家定价的但国家尚无定价的材料，其价格应报请物价主管部门的批准；

（3）不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。

综上所述，本题正确选项为B项。

70.单选题

某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10大，该机械市场租赁费为1200兀/

天，进出场费2000元，台班费4Q0元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作

1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是()元。

A.1600

B.4000

C.12000

D.12500

答案：A

解析：2021教材P331/2020教材P330

如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了

设备使用费。故索赔费用=160元/台班X10天=1600元。

71.多选题

关于施工成本分析依据的说法，正确的有()。

A.业务核算的范围比会计.统计核算要广

B.业务核算同会计核算和统计核算一样都有一套特定的系统的方法

C.资产.负债.所有者权益.营业收入.利润等会计五要素指标，主要是通过会计来核算

D.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整

E.统计核算的计量尺度和会计相同，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计算

答案：ACD

解析：2021/2020教材PI03

业务核算是各业务部门根据业务工作的需要建立的核算制度，它包括原始记录和计算登记

表，如单位工程及分部分项工程进度登记，质量登记，工效、定额计算登记，物资消

耗定额记录，测试记录等。业务核算的范围比会计、统计核算要广。业务核算的目的

在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。统计核算的计量尺度比会

计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量。会计核算通过设置账户、复式

记账、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查和编制会计报表等一系列有

组织有系统的方法，来记录企业的一切生产经营活动，然后据此提出一些用货币来反映

的有关各种综合性经济指标的数据，如资产、负债、所有者权益、收人、费用和利润

等。

72.多选题

某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分

包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（）等。

A.政府的工程质量监督部门

B.幕墙设计单位

C.设备安装单位

D.建设单位

E.幕墙玻璃供应商

答案：ABD

解析：2021教材P180/2020教材P179

为了保证项目质量，建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门，在施工

阶段依据法律法规和工程施工承包合同，对施工单位的质量行为和项目实体质量实施监督

控制.

73.多选题

在建设工程项目总进度目标论证中，项H的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考

虑的因素包括对不同()的标识。

A.计划层

B.资源类别

C.工作标识

D.计划方式

E.计划目标

答案：AC

解析：2021教材P118/2020教材PU7

项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码有各种方式，编码时应考虑下述因素：对不

同计划层的标识、对不同计划对象的标识以及对不同工作的标识。因此选择AC。

74.多选题

关于实施性成本计划的说法，正确的有()。

A.以合同标书为依据

B.选派项目经理阶段的预算成本计划

C.工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划

D.以项目实施方案为依据

E.即项目施工准备阶段的施工预算成本计划

答案：DE

解析：2021/2020教材P75

实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，

以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实

施性施工成本计划。

75.多选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告的内容主

要包括（）。

A.事故发生单位概况

B.事故发生经过和事故救援情况

C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失

I）.事故发生的原因和事故性质

E.对事故责任者的处理结果

答案：ABCD

解析：2020教材P243/2019教材P241

事故调查报告应当包括下列内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生经过和事故救援情

况；（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故发生的原因和事故性质；（5）事故责

任的认定以及对事故责任者的处理建议；（6）事故防范和整改措施。

76.多选题

大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。

A.项目实施总体部署

B.总进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度付标

D.施工准备与资源配置计划

E.项目实现的条件和应采取的措施

答案：ABC

77.多选题

工程项目管理信息系统中，进度控制的功能包括（）。

A.绘制网络图和计划横道图

B.确定合同工期

C.进度计划执行情况的比较分析

D.编制资源需求量计划

E.根据工程的进展进行工程进度预测

答案：ACDE

解析：2021教材P357/2020教材P356

进度控制的功能：（1）计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线；

（2）绘制网络图和计划横道图；（3）编制资源需求量计划；（4）进度计划执行情况的比

较分析；（5）根据工程的进度。

78.多选题

工程移交作为一个重要的合同事件，它标志着（）。

A.业主认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结

B.工程所有权的转让

C.业主工程照管责任的开始

D.保修责任的结束

E.合同规定的工程款支付条款有效

答案：ABCE

解析：2021教材P315/2020教材P314

竣工验收合格即办理移交。移交作为一个重要的合同事件，同时又是一个重要的法律概

念。它表示：（1）业主认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结；（2）工程所有权

的转让；（3）承包人工程照管责任的结束和业主工程照管责任的开始；（4）保修责任的

开始；（5）合同规定的工程款支付条款有效。

79.多选题

若需对不同的工程项目作费用和进度的比较，进行分析适宜采用的评价指标有0。

A.费用偏差

B.进度偏差

C.费用绩效指数

D.进度绩效指数

E.项目完工预算

答案：CD

解析：2021/2020教材P93

费用(进度)绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的

限制，因而在同一项百和不同项目比较中均可采用。

80.多选题

工程施工阶段建设监理工作的主要任务是施工阶段的()。

A.质量控制

B.进度控制

C.投资控制

D.信息管理

E.安全生产管理

答案:ABCE

解析：2021/2