2024建设工程施工合同民事代理词含本诉反诉

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，决定签订本施工合同，明确双方的权利和义务。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________第二条施工范围和内容2.1施工方应按业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成工程的所有施工任务。2.2施工方应承担工程质量、安全、进度和投资控制等方面的责任。2.3施工方应按照合同约定和国家相关法律法规，保障施工过程中涉及的劳动者合法权益。第三条合同价格3.1本合同采用固定总价方式，施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，编制详细的工程量清单，并报业主审批。3.2合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.3合同价款支付方式：（1）业主在合同签订后7个工作日内，向施工方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）业主在工程进度达到约定的比例后，向施工方支付相应的进度款；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的合同价款。第四条工期4.1合同约定的工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2施工方应按照业主的要求和工程进度，合理安排施工计划，确保工程按时完成。4.3施工方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第五条质量保修5.1施工方应对工程质量负责，并按照业主的要求提供相应的质量保证。5.2工程验收合格后，施工方应承担一定期限的质量保修责任。5.3质量保修期内，施工方应对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应的费用。第六条合同的变更、解除和终止6.1合同变更：双方同意，合同的变更应书面签订，并经双方确认。6.2合同解除：一方提前终止合同的，应提前通知对方，并承担相应的违约责任。6.3合同终止：工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务后，本合同自行终止。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违反合同，应承担相应的违约责任。7.2施工方如违反工程质量、安全、进度和投资控制等方面的约定，应承担相应的法律责任。7.3业主如未按约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并要求业主支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：____________乙方（施工方）：____________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应在合同中明确声明遵守的法律法规，并在签订合确认已知相关法律法规的内容。2.合同双方应确保所提供的资料和信息真实、准确、完整，不得有虚假记载。解决办法：双方应尽到合理的核实义务，对于重要的资料和信息，可以要求第三方专业机构进行核实。3.合同价款的支付和收取应符合国家关于建设工程价款支付的相关规定。解决办法：按照国家和地方的工程建设价款支付规定执行，如有疑问，应及时咨询专业人士或相关部门。4.施工方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。解决办法：双方应共同制定详细的工程质量标准，并在合同中明确，如有争议，可以委托第三方进行质量评估。5.施工方应遵守工程安全生产规定，确保工程施工安全。解决办法：施工方应建立健全安全生产管理制度，定期进行安全生产培训和检查。6.合同的变更、解除和终止应符合合同约定和相关法律法规的规定。解决办法：任何一方拟变更、解除或终止合应提前书面通知对方，并按照合同约定和相关法律法规的规定处理。法律名词及名词解释：1.建设工程：指土木工程、建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程等固定资产投资项目。2.施工方：指承担建设工程施工任务的企业或个体工商户。3.业主：指建设工程的所有权人或其他权利人。4.合同价款：指双方约定的建设工程施工费用。5.工期：指合同约定的建设工程施工时间。6.质量保修：指施工方在一定期限内对建设工程的质量问题负责修复和保障。7.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，包括但不限于土木工程、建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程等。2.适用于施工方为具备相应资质和能力的企事业单位或个体工商户。3.适用于业主为建设工程的所有权人或其他权利人。补充条款：1.工程变更条款：规定合同履行过程中，如发生工程变更，双方应如何处理，包括工程量的增减、工程进度的调整等。2.不可抗力条款：规定不可抗力事件发生时，双方的责任和义务，包括但不限于自然灾害、社会事件等。3.保密条款：规定双方在合同履行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息承担保密义务。4.争议解决条款：规定双方在履行合同过程中发生争议时，应采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或