工程停工补偿协议

工程停工补偿协议2024年通用合同编号：__________工程停工补偿协议甲方：1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系人：__________5.联系电话：__________乙方：1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系人：__________5.联系电话：__________鉴于：1.甲方为______项目的业主，乙方为该项目的施工单位。2.由于______原因，乙方未能按照合同约定的进度完成工程。3.甲方同意对乙方因停工导致的损失给予补偿。为保证双方合法权益，经充分协商，达成如下协议：第一条停工范围及时间1.1停工范围：______项目中的______部分。1.2停工时间：自______年______月______日起至______年______月______日止。第二条补偿金额及支付方式2.1甲方同意向乙方支付停工期间的人工成本、材料成本、设备租赁成本等直接损失，具体金额如下：（1）人工成本：______元；（2）材料成本：______元；（3）设备租赁成本：______元；（4）其他直接损失：______元。2.2甲方应在本协议签订之日起______个工作日内，向乙方支付上述补偿金额。第三条违约责任3.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行，应承担相应的违约责任。3.2甲方未按约定时间支付补偿金额的，应向乙方支付______%的逾期违约金。3.3乙方未按约定时间恢复工程的，应向甲方支付______%的逾期违约金。第四条争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.2双方同意，诉讼管辖地为______。第五条其他约定5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更工程范围或设计方案甲方在不违反相关法律法规及合同约定的前提下，有权根据项目实际情况变更工程范围或设计方案。如甲方变更工程范围或设计方案导致乙方停工，甲方应按照本协议第二条的约定向乙方支付相应的补偿金额。1.2甲方延期支付补偿金额如甲方因特殊原因无法在本协议约定的时间内支付补偿金额，甲方应提前通知乙方，并书面说明原因。甲方应在延期支付后的______个工作日内支付补偿金额。甲方延期支付补偿金额的，应向乙方支付______%的逾期违约金。1.3甲方解除合同（1）乙方严重违反本合同的约定；（2）乙方无法在约定的期限内完成工程；（3）乙方涉及违法行为，导致工程无法继续进行；（4）法律法规规定其他可以解除合同的情形。甲方解除合同时，应按照本协议第二条的约定向乙方支付相应的补偿金额。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前恢复工程乙方在停工原因消除后，应立即采取措施恢复工程。如乙方提前恢复工程，甲方应支付给乙方______%的提前恢复工程奖励。2.2乙方质量保障乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方无偿返工、修复，并承担由此产生的费用。2.3乙方工期延误如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应向甲方支付______%的工期延误违约金。乙方工期延误导致甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应严格按照本合同的约定，协助甲方和乙方履行合同义务。如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法履行或产生纠纷，第三方中介应承担相应的法律责任。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担。如乙方同意支付第三方中介费用，则乙方可与第三方中介另行签订协议，约定费用支付事宜。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。如第三方中介泄露保密信息，应承担相应的法律责任。本附件条款及说明为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。如本附件与本合同存在冲突，以本附件为准。一、附件列表：1.工程停工补偿协议2.甲方变更工程范围或设计方案的补充协议3.甲方延期支付补偿金额的补充协议4.甲方解除合同的补充协议5.乙方提前恢复工程的补充协议6.乙方质量保障的补充协议7.乙方工期延误的补充协议8.第三方中介的职责、费用及保密义务的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付补偿金额未按约定履行合同义务导致乙方停工提前解除合同2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程施工质量不符合约定工期延误3.第三方中介违约行为：未能履行协助义务导致合同无法履行或产生纠纷泄露甲方和乙方的保密信息三、法律名词及解释：1.工程停工补偿协议：双方为解决因停工导致的损失，达成的补偿协议。2.甲方：指项目业主，具有合同约定的权利和义务。3.乙方：指施工单位，具有合同约定的权利和义务。4.第三方中介：指协助甲方和乙方履行合同义务的中介机构。5.补偿金额：指因停工导致的直接损失，包括人工成本、材料成本、设备租赁成本等。6.违约金：指一方违反合同约定，应支付给对方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付补偿金额：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方支付补偿金额及逾期违约金。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定时间完成工程：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方在约定时间内完成工程。如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.第三方中介未能履行协助义务：甲方和乙方可以与第三方中介沟通协商，要求其履行协助义务。如协商无果，甲方和乙方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方因特殊原因需要变更工程范围