建设工程合同争端

建设工程合同争端合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，委托方支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________时，委托方支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，委托方支付合同总价款的__________%；（4）剩余款项在工程保修期满后__________日内支付。第三条工程质量3.1工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。3.2承包方应按照约定的标准和质量要求完成工程，并承担因质量问题造成的全部责任。第四条工程进度4.1承包方应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况导致工期延误，应提前__________天通知委托方，并采取相应措施。4.2承包方未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__________%。第五条工程保修5.1工程验收合格后，承包方应承担__________个月的保修责任。5.2保修期内，如出现质量问题，承包方应在接到通知后__________日内到达现场进行修复，费用由承包方承担。第六条合同的解除和终止6.1在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并有权要求违约方赔偿损失。6.2合同期满或工程验收合格后，本合同自动终止。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同终止之日。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.质量验收标准和方法5.保修条款及相关资料6.违约金计算公式及相关规定7.法院管辖权约定和法律适用说明8.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.承包方未按约定工期完成工程2.承包方工程质量不符合约定标准3.承包方未按约定支付合同价款4.委托方未按约定支付合同价款5.双方未能就合同履行过程中的争议达成一致6.合同一方解除合同且无正当理由7.合同一方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.委托方：指承担工程发包职责的一方2.承包方：指承担工程承包职责的一方3.合同总价款：指双方约定的工程总价款4.工期：指合同约定的工程完成时间5.质量标准：指国家相关法律法规、行业标准和规范要求6.保修期：指工程验收合格后，承包方承担保修责任的期限7.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿8.法院管辖权：指合同争议解决的法律适用和法院选择四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订进度调整协议2.工程质量问题：及时通知承包方修复，必要时聘请第三方检测机构3.合同价款支付纠纷：核对支付条款，提供相关支付证据，协商解决4.合同履行过程中的争议：协商解决，协商不成的可提起诉讼5.合同一方解除合同：审查解除合同的合法性和正当性，必要时提起诉讼6.合同一方未履行其他义务：依据合同约定和相关法律规定，要求违约方承担责任五、所有应用场景：1.建设工程