2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点黑金模拟题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。A.5和4B.5和3C.4和2D.3和4

2、监理单位接受建设单位委托实施设计阶段进度控制工作时，应当()A.编制工程项目设计进度计划B.核查分析设计图纸进度表C.检查工程设计人员专业构成情况D.实行设计工作技术经济责任制

3、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁

4、涉及结构的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位

5、分部工程质量验收应符合的规定是（）。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

6、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%

7、关于注册建筑师执业，以下哪项论述是不正确的？()A.注册建筑师一经注册，便可以以个人名义执业B.一级注册建筑师执业范围不受建筑规模和工程复杂程度的限制，但要符合所加入建筑设计单位资质等级及其业务范围C.注册建筑师执行业务，由建筑设计单位统一接受委托，并统一收费D.注册建筑师的执业范围包括建筑物调查及鉴定

8、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。A.资源需求量B.后续工作的限制条件C.自由时差的大小D.紧后工作的数量

9、工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡、31人重伤、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大

10、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证

11、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法

12、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判

13、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是（）。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路

14、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目

15、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80

16、某工程时标网络计划及第7周末前锋线如下图所示，关于实际进度与计划进度比较结果正确的是（）。A.工作C实际进度拖后2周，影响总工期1周B.工作D实际进度提前1周，不影响总工期C.工作F实际进度提前1周，不影响总工期D.如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H可提前开始

17、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收

18、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805

19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层

20、在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。A.业主B.监理单位C.业主和承包商D.承包商

21、设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由()批准。A.专业监理工程师B.安装单位项目负责人C.设备供应商D.总监理工程师

22、由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供()A.产品说明书B.权威性认证资料C.技术说明书D.材料样品

23、按照项目融资程序，需要在融资决策分析阶段进行的工作是（）A.任命项目融资顾问B.确定项目投资结构C.评价项目融资结构D.分析项目风险因素

24、（）又称散布图，在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。A.排列图B.直方图C.控制图D.相关图

25、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法不包括（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.检查验收

26、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录

27、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。A.工程合格程度B.安全达标程度C.工程返修程度D.顾客满意程度

28、下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失

29、（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金

30、不符合玻璃幕墙安装规定的是（）。A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触

31、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由()确认后，作为结算的依据。A.承包人提出，经工程师B.承包人提出，经发包人C.工程师提出，经发包人D.发包人提出，经工程师

32、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

33、1240厚承重墙体最上一皮砖的砌筑，应采用的砌筑方法为()。A.整砖顺砌B.整砖丁砌C.一顺一丁D.三顺一丁

34、办理施工许可证以下（）不是必要条件。A.已经办理该建设工程用地批准手续B.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证C.已完成拆迁工作及施工图纸D.有满足需要的资金安排

35、（2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析

36、相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。A.将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责租船订舱

37、（2021年真题）在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差

38、按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程

39、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大事故

40、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书

41、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：A.公共卫生安全B.反垄断C.外汇管制D.劳动者权益保护

42、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求

43、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量

44、下列统计分析方法中，可用来了解产品质量波动情况，掌握产品质量特性分布规律的是（）。A.因果分析图法B.直方图法C.相关图法D.排列图法

45、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度

46、单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设单位

47、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工

48、下列关于分部分项工程工程量清单的说法中，正确的是()A.清单为可调整的闭口清单B.投标人不必对清单项目逐一计价C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更和增减D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改

49、1988年，甲敲诈勒索乙5000元钱，为抗拒抓捕将追赶的路人丙打死。1999年底甲醉酒驾车将丁撞成重伤，次日，丁被人发现后送往医院抢救无效死亡。2013年初全部案发。关于甲的行为的处理，下列哪一说法正确？A.对甲应以故意杀人罪、交通肇事罪追究刑事责任B.对甲应以抢劫罪、交通肇事罪追究刑事责任C.对甲仅以故意杀人罪追究刑事责任D.对甲的敲诈勒索行为，即使过了追诉期限，如果有特殊情况，报请最高人民检察院核准，也可以追诉

50、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零二、多选题

51、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42

52、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核

53、（2017年真题）总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14

54、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进

55、工程建设的阶段中，（）是决定工程质量的关键环节。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察、设计D.工程施工

56、招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用（）合同形式。A.固定总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同

57、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准

58、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()A.及时得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性意见C.解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令

59、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.工程开工报审表

60、“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的()。A.有效性和效率B.科学性C.管理水平D.创造价值能力

61、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（）万元。A.100B.160C.170D.200

62、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划

63、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任

64、下列有关法的效力的表述，不正确的是？A.法的效力包括对人、对事、时间、空间效力，其中对人和对事的效力优先于时间和空间的效力B.法的效力源于国家强制力本身C.刑事法律的效力采取从旧兼从轻原则，是为了防止国家权力的滥用和扩张D.保护主义原则，是为了保护本国及其公民在外国的利益

65、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

66、下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？()A.不得采取双方协议的方式B.只能采取拍卖的方式C.只能采取招标的方式D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式

67、初步设计阶段投资控制的目标是()。A.施工图预算B.修正总概算C.设计总概算D.投资估算

68、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级

69、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位

70、（2022年真题）基础设施领域项目通过发行权益型、股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%

71、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的（）对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.工程停工回复单B.工程复工回复单C.监理通知回复单D.质量事故报告

72、根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。A.1人B.2人C.3人D.专项施工方案所确定的人数

73、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.a和β均不宜超过5%B.a不宜超过5%，β不宜超过10%C.a不宜超过3%，β不宜超过5%D.a不宜超过3%，β不宜超过10%

74、某钢筋混凝土结构分项工程，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资偏差和进度偏差分别为（）。A.超支3.2万元、超前7万元B.超支3.2万元、拖后7万元C.节约3.2万元、拖后3万元D.节约3.2万元、超前3万元

75、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点C.加荷分级不应少于8级D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载

76、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构

77、非节奏流水施工具有的特点是()。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

78、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()A.分层抽样B.等距离法抽样C.整群抽样D.多阶段抽样

79、下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。A.质量管理体系建设的总体规划B.编制贯标.认证工作计划C.制定质量方针和目标D.按职能部门进行质量职能的分解

80、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10

81、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品

82、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚

83、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是()A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同

84、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求B.大模板作业防护应符合规范要求C.施工现场临时用电管理应符合相关要求D.移动式操作平台的设置应符合规范要求

85、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2

86、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

87、单位工程质量竣工验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.监理单位、质监站D.施工单位、质监站

88、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指()的需要和期望。A.供方和需方B.组织和个人C.明示和隐含D.一般和特殊

89、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据相关合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位

90、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督

91、建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表

92、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因

93、《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同A.①②③B.②③④C.①②③④D.①②④

94、项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（）属于程序性审查。A.勘察场地的工程地质条件B.岩土工程问题C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查D.工程勘察成果的齐全、可靠

95、某工程划分为三个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天。A.22B.23C.26D.27

96、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.6B.3C.8D.12

97、关于质量数据的特征值的说法，正确的是（）。A.样本数为奇数时，中位数是数值大小排序后居中的数值B.算术平均数反映了样本数据的分散状况C.极差是集中趋势的特征值D.变异系数越大，离散程度越小

98、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得i＜sub>1＜/sub>=15%、i＜sub>2＜/sub>=18%、i＜sub>3＜/sub>=20%时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为()A.17.50%B.19.50%C.19.69%D.20.16%

99、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令

100、《劳动法》第十三条规定：“妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。”对此，下列说法错误的是A.《劳动法》不属于我国的基本法律B.相对于《妇女权益保障法》，该条规定属于特别法，在劳动争议解决中，应优先适用C.该条文中对价值问题的处理，体现了比例原则D.该条规定所追求的价值是法的最高价值

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：

2、答案：B本题解析：监理单位在设计阶段的任务是审查设计单位提交的设计进度计划和出图计划。选项A、C、D均是设计单位的任务。

3、答案：B本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是价值工程应用。甲的价值系数=0.345÷0.270=1.28；乙的价值系数=0.210÷0.240=0.88；丙的价值系数=0.311÷0.270=1.15；丁的价值系数=0.134÷0.140=0.957；通过上面的计算可知应选用乙作为价值工程对象。V＜1，目前所占的成本偏高，从而会导致该对象的功能过剩。应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。

4、答案：B本题解析：暂无解析

5、答案：A本题解析：本题考核的是分部工程验收合格规定。分部工程质量验收合格应符合下列规定：(1)所含分项工程的质量均应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)有关、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；(4)观感质量应符合要求。

6、答案：D本题解析：检测数量:在地质条件相近、桩型和施工条件相同时，不宜少于总桩数5%，且不应少于5根。

7、答案：A本题解析：《条例》第二十一条注册建筑师执行业务，应当加入建筑设计单位。建筑设计单位的资质等级及其业务范围，由国务院建设行政主管部门规定。

8、答案：B本题解析：考点:进度计划的调整方法。当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中后续工作的限制条件，特别是对总进度计划的控制更应注意这一点。参见教材P108。

9、答案：C本题解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

10、答案：B本题解析：2022/2021版教材P195本题考查的是工程质量事故处理。质量事故的技术处理是否达到了预期目的，消除了工程质量不合格和工程质量缺陷，是否仍留有隐患。监理工程师应通过组织检查和必要的鉴定，进行验收并予以最终确认。

11、答案：A本题解析：本题考核的是建筑工程概算的编制方法。由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算。

12、答案：C本题解析：人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责围内都是独立的，不受行政机关、社会团休和个人的干涉。但是，需要注的是，人民法院、人民检察院依法独立行使职权，仍然需要接受党的领。接受各级人民代表大会的监督，并应当自觉接受人民群众、社会舆论的监督所以选项A错误。人民法院、人民检察院作为一个组织整体，集体对审判权、检察权的行使负责。在我国独立行使审判权、检察权的主体是人民法院、人民检察院，而不是某个审判员或检察员个人独立行使审判权、检察权。所以选项B错误人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示。独立行使检察权实质上是指整个检察系统作为一个整体独立行使检察权，这在理论上又被称为检察一体化所以选项C正确。人民法院和人民检察院在上下级关系上有所不同。人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各具体法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，包括上级人民法院在内的其他人民法院无权干涉。上级人民法院对下级人民法院的监督必须通过法定的程序进行，如改变管辖、在第一审程序中撤销错误的判决等。即上级法院可以通过二审撤销错误裁判的方式来纠正下级法院的错误。所以选项D错误。

13、答案：B本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是施工进度计划的调整。施工进度计划的调整方法主要有两种，一是通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期；一是通过改变某些工作间的逻辑关系来缩短工期。通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整时，其特点是不改变工作之间的先后顺序关系，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期。

14、答案：D本题解析：2022/2021版教材P162本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目，因此必须全部符合有关专业验收规范的规定。

15、答案：C本题解析：2022/2021版教材P165本题考查的是工程量偏差。1.8÷1.5=1.2＞10%。首先，求出新单价的调整点为15000×（1＋10%）＝16500；然后，求算实际结算的工程款为16500×16＋（18000－16500）×15＝286500（元）=28.65（万元）。

16、答案：C本题解析：本题考查的是前锋线比较法。选项A工作C实际进度拖后3周，影响总工期1周；选项B工作D实际进度拖后1周，影响总工期1周；选项D如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H不能提前开始。参见教材P101。

17、答案：A本题解析：A属于竣工验收具备的条件。

18、答案：B本题解析：暂无解析

19、答案：B本题解析：教材《质量控制》P156分项工程是分部工程的组成部分。分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

20、答案：D本题解析：2021/2020教材P133-135在施工过程中，由于承包单位原因造成工程延长时，由此造成的损失应由承包单位承担。

21、答案：D本题解析：设备安装单位认为达到试运行条件时，应向项目监理机构提出申请。经现场监理工程师检查并确认满足设备试运行条件时，由总监理工程师批准设备安装承包单位进行设备试运行。试运行时，建设单位及设计单位应有代表参加。

22、答案：D本题解析：凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向监理工程师申报；对于重要的材料，还应提交样品，供试验或鉴定。A、B、C三项性质相同，都是书面材料，D项是实物。

23、答案：A本题解析：

24、答案：D本题解析：2022/2021版教材P77本题考查的是工程质量统计分析方法。相关图又称散布图，在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。

25、答案：D本题解析：暂无解析

26、答案：A本题解析：质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针和质量目标。程序文件在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。作业文件是程序文件的支持性文件。

27、答案：D本题解析：暂无解析

28、答案：B本题解析：①甲的行为没有侵害不特定人的生命、身体安全。不成立危害公共安全罪，仅成立故意伤害罪。A选项错误。②该行为属于司法解释规定的以危险方法危害公共安全罪。B选项正确。③甲的行为成立投放危险物质罪，不成立以危险方法危害公共安全罪。C选项错误。④甲的行为直接成立放火罪，不需要被评价为以危险方法危害公共安全罪。D选项错误。

29、答案：D本题解析：2022/2021版教材P150本题考查的是合同计价方式。当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金。

30、答案：C本题解析：C项，玻璃幕墙所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。ABD三项，玻璃幕墙安装应符合下列规定：①玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求；②玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接；③玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙。

31、答案：A本题解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》约定，工程变更有三种确定方法，其中，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

32、答案：A本题解析：2022教材P178～179本题考查的是索赔的主要类型。如果监理工程师认为这类障碍或条件问一个有经验的承包人无法合理预见到的，在与发包人和承包人适当协商以后，应给予承包人延长工期和费用补偿的权利，但不包括利润。

33、答案：B本题解析：根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011)第5.1.8条规定，240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应整砖丁砌。

34、答案：C本题解析：申请领取施工许可证，应具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。

35、答案：D本题解析：2022/2021版教材P4本题考查的是建设项目总进度目标的论证。建设项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

36、答案：D本题解析：考核设备购置费的组成与计算。在目的地交货方式下，卖方负责租船或订舱。参见教材P28。

37、答案：C本题解析：2022/2021版教材P57本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。描述数据离散趋势的特征值有：极差，标准偏差，变异系数。

38、答案：B本题解析：分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。

39、答案：B本题解析：根据国家现行对工程质量事故的分类，通常采用按造成损失的严重程度进行分类：①一般质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为一般质量事故):直接经济损失在5千元（含5千元）以上，不满5万元；影响使用功能和工程的结构安全，造成质量永久缺陷的；②严重质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为严重质量事故）：直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元；严重影响使用功能或工程结构安全，存在有重大质量隐患；事故性质恶劣或造成2人以下重伤；③重大质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为一般质量事故）：直接经济损失在10万元以上;工程倒塌或报废；造成人员死亡或重伤3人以上。@jin

40、答案：B本题解析：教材页码P42-46工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

41、答案：A、B、C、D本题解析：《司法解释一》第10条规定：“有下列情形之一，涉及中华人民共和国社会公共利益、当事人不能通过约定排除适用、无需通过冲突规范指引而直接适用于涉外民事关系的法律、行政法规的规定，人民法院应当认定为涉外民事关系法律适用法第四条规定的强制性规定：（一）涉及劳动者权益保护的；（二）涉及食品或公共卫生安全的；（三）涉及环境安全的；（四）涉及外汇管制等金融安全的；（五）涉及反垄断、反倾销的；（六）应当认定为强制性规定的其他情形。”

42、答案：B本题解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。质量管理体系的范围界定应包含下列内容：1）覆盖的产品或服务。2）主要过程。3）地点范围。4）相关方要求。

43、答案：C本题解析：2022/2021版教材P24本题考查的是流水施工参数。每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求。

44、答案：B本题解析：2022/2021版教材P70本题考查的是工程质量统计分析方法。通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。

45、答案：B本题解析：

46、答案：A本题解析：单位工程质量竣工验收表中的?验收记录：由施工单位填写?验收结论：由监理单位填写；?综合验收结论：经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

47、答案：C本题解析：2021/2020教材P124-125确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系主要应考虑以下几点:(1)同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散。(2)尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡。(3)尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用。

48、答案：D本题解析：选项A错，分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单；选项B错，投标人对招标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价；选项C错，投标人对清单所列内容不允许任何更改变动；选项D是正确的。

49、答案：A本题解析：①敲诈勒索罪已过追诉时效，故意杀人罪追诉时效为20年；在故意杀人罪追诉时效期间再犯新罪的，故意杀人罪从犯新罪之日起重新起算20年追诉期限。A选项正确。②甲的行为不成立事后抢劫罪。B选项错误。③甲交通肇事罪逃逸致人死亡，法定刑为7年以上有期徒刑，其追诉期限为15年（法定最高刑为15年有期徒刑）。C选项错误。④只有法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年追诉期限，如果需要追诉的，才能报请最高人民检察院核准，予以追诉。D选项错误。

50、答案：A本题解析：本题考查的是网络计划时间参数的概念。选项A，从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。选项B，在网络计划的执行过程中，工作的自由时差是该工作可以自由使用的时间。但是，如果利用某项工作的总时差，则有可能使该工作后续工作的总时差减小。选项C，由于工作的自由时差是其总时差的构成部分。选项D，当计划工期等于计算工期时，以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零。

51、答案：B本题解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。第一个施工过程的专业工作队数目＝3（个），第二个施工过程的专业工作队数目＝2（个），第三个施工过程的专业工作队数目＝4（个），则参与该工程流水施工的专业工作队总数＝3＋2＋4＝9（个），则流水施工工期为＝（4＋9－1）×2＝24（天）。参见教材P29。

52、答案：B本题解析：工程支付的条件：①质量合格是工程支付的必要条件。②符合合同条件。③变更项目必须有工程师的变更通知。④支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额。合同条件约定，如果在扣除保留金和其他金额之后的净额少于投标书附录中规定的期中支付证书的最小限额时，工程师没有义务开具任何支付证书。不予支付的金额将按月结转，直到达到或超过最低限额时才予以支付。⑤承包商的工作使工程师满意。

53、答案：B本题解析：2022/2021版教材P119本题考查的是现场施工准备质量控制。总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。

54、答案：D本题解析：考核ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。由于改进是无止境的，所以持续改进应是组织的永恒目标。参见教材P23。

55、答案：C本题解析：工程建设阶段对质量形成的作用与影响

56、答案：D本题解析：本题考核的是成本加酬金合同的适用情况。成本加酬金合同计价方式主要适用于以下情况：(1)招标投标阶段工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价。(2)工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定。故这类合同经常被用于一些带研究、开发性质的工程项目中。(3)时间特别紧急，要求尽快开工的工程。如抢救，抢险工程。(4)发包方与承包方之间有着高度的信任，承包方在某些方面具有独特的技术、特长或经验。

57、答案：A本题解析：2022/2021版教材P99本题考查的是工程设计质量管理。初步设计成果评审：依据建设单位提出的工程设计委托任务和设计原则，逐条对照，审核设计是否均已满足要求。审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项；设计基础资料可靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求；重点审查总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现；总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素；设计方案是否全面，经济评价是否合理。选项B，属于设计方案评审的内容；选项C，属于审查备案的内容；选项D，属于施工图设计评审的内容。

58、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。编制和实施施工进度计划是承包单位的责任，承包单位之所以要将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了听取监理工程师的建设性意见。参见教材P121。

59、答案：D本题解析：本题考查的是工程施工质量控制的依据。工程开工报审表需经建设单位签署审批意见。参见教材P104。

60、答案：A本题解析：持续改进是指为改善产品的特征及特性和（或）提髙用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，它包括：①确定、测量和分析现状；②建立改进目标；③寻找可能的解决办法；④评价这些解决办法；⑤实施选定的解决办法；⑥测量、验证和分析实施的结果；⑦将更改纳入文件。

61、答案：C本题解析：本题考查的是预备费。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。计算公式为:基本预备费=（设备及工器具购置费+建筑安装工程费十工程建设其他费）×基本预备费率。故工程项目的基本预备费为：（600+1000+100）×10%=170（万元）

62、答案：B本题解析：大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。

63、答案：A本题解析：2022/2021版教材P180本题考查的是建筑工程质量验收时不符合要求的处理。经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

64、答案：B本题解析：①法的效力就是指法律对什么人，什么事，在什么地方和什么时间有约束力，A项正确，不当选；②B法的效力的依据是综合的，包括法律本身、道德、模仿、信仰、伦理等，故B错误，当选；③刑法效力采取从旧兼从轻原则，即新法原则上不溯及既往，但是新法不认为犯罪或者处刑较轻的，适用新法，这是为了防止国家权力的滥用和扩张。保护主义原则，即以维护本国利益作为是否适用本国法律的依据，故CD正确，不当选

65、答案：A本题解析：总时差最小的工作是关键工作。

66、答案：D本题解析：《城市房地产管理法》第十三条土地使用权出让，可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地，有条件的，必须采取拍卖、招标方式；没有条件，不能采取拍卖、招标方式的，可以采取双方协议的方式。采取双方协议方式出让土地使用权的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价。

67、答案：D本题解析：投资控制目标的设置应是随着工程项目建设实践的不断深入而分阶段设置，具体来讲，投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算或建安工程承包合同价则应是施工阶段投资控制的目标。

68、答案：C本题解析：考点:建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。参见教材P1。

69、答案：C本题解析：2022/2021版教材P153本题考查的是现场安全管理。危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

70、答案：D本题解析：2022教材P38本题考查的是项目资本金制度。基础设施领域和其他国家鼓励发展的行业项目，可通过发行权益型、股权类金融工具筹措资本金，但不得超过项目资本金总额的50%。地方政府可统筹使用财政资金筹集项目资本金。

71、答案：C本题解析：考点:工程质量缺陷的处理。质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。参见教材P189。

72、答案：B本题解析：对于高处作业吊篮的使用，各限位装置应齐全有效，安全锁必须在有效的标定期限内，吊篮内作业人员不应超过2人。

73、答案：A本题解析：对生产方风险（或错判概率a）和使用方风险（或漏判概率β）可按下列规定采取：①主控项目：对应于合格质量水平的a和β均不宜超过5%。②一般项目：对应于合格质量水平的a不宜超过5%，β不宜超过10%。

74、答案：A本题解析：2022/2021版教材P209本题考查的是投资偏差分析。根据相应的计算公式并结合题意，则有投资偏差（CV）＝已完工作预算投资（3200×350）－已完工作实际投资（3200×360）＝112－115.2＝－3.2（万元），即实际投资超支3.2（万元）；进度偏差（SV）＝已完工作预算投资（3200×350）－计划工作预算投资（3000×350）＝112－105＝7.0（万元），即实际进度超前于计划。

75、答案：C本题解析：2022/2021版教材P87本题考查的是基本材料性能检验。选项A，试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍；选项B，同一土层参加统计的试验点不应少于3点；选项D，降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06时终止加载。

76、答案：B本题解析：本题考查的是前期保障。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。参见教材P151。

77、答案：C本题解析：本题考核的是非节奏流水施工具有的特点。各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；相邻施工过程的流水步距不尽相等；各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

78、答案：A本题解析：分层抽样又称分类或分组抽样，是将总体按与研究目的有关的某一特性分为若干组，然后在每组内随机抽取样品组成样本的方法。由于对每组都有抽样，样品在总体中分布均匀，更具代表性，特别适用于总体比较复杂的情况。

79、答案：B本题解析：考点:监理企业质量管理体系的建立。领导班子的主要任务包括：质量管理体系建设的总体规划；制定质量方针和目标；按职能部门进行质量职能的分解。参见教材P28。

80、答案：D本题解析：本题考查的是资金时间价值的计算。根据资金时间价值的计算公式，其复本利和=200×（1+6%/2）4=225.10（万元）。

81、答案：D本题解析：2022/2021版教材P102本题考查的是价值工程的应用。在价值工程的准备阶段，应该进行“对象选择”；其中在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品。

82、答案：B、C、D本题解析：见《刑法》第399条。徇私枉法罪，是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，在刑事诉讼中，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇使他不受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。枉法裁判罪，是指审判人员在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的行为。犯枉法裁判罪又犯受贿罪的，择一重罪定罪处罚，不需实行数罪并罚。

83、答案：B本题解析：本题考查重点是“固定总价合同”。固定总价合同的价格计算是以设计图纸、工程量及规范等为依据，发承包双方就承包工程协商一个固定的总价，即承包方按投标时发包方接受的合同价格实施工程，并一笔包死，无特定情况不作变化。采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一船不能变动。因此，采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。所以，选项B的叙述是正确的。选项A的“估算工程量单价合同”通常是由发包方提出工程量清单，列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报相应单价，累计计算后得出合同价格。采用选项C的“纯单价”计价方式的合同时，发包方只向承包方给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，不对工程量作任何规定。即在招标文件中仅给出工程内各个分部分项工程一览表、工程范围和必要的说明，而不必提供实物工程量。选项D的“成本加酬金”的合同计价方式主要适用于工程内容及技术经济指标尚未全面确定，投标报价的依据尚不充分的情况下，发包方因工期要求紧迫，必须发包的工程；或者发包方与承包方之间有着高度的信任，承包方在某些方面具有独特的技术、特长或经验。因此，本题的正确答案为B。

84、答案：B本题解析：考点:安全生产现场控制。安全防护包括：洞口防护、临边防护、有限空间防护、大模板作业防护、人工挖孔桩作业防护等均应符合规范要求。参见教材P148。

85、答案：C本题解析：二次抽样检验也称双次抽样检验。二次抽样检验则包括五个参数，即:(N，n1，n2，C1，C2)，其中：n1——第一次抽取的样本数；n2一一第二次抽取的样本数；C1——第一次抽取样本时的不合格